银符考试题库B12
现在是:
试卷总分:100.0
您的得分:
考试时间为:
点击“开始答卷”进行答题
交卷
评分
存入我的题库
晒成绩
打印模式
隐藏答案解析
打印
下载
背景
字体
较大
大
中
小
较小
退出
建设工程质量、投资、进度控制分类模拟题41
一、单项选择题
1. 一般而言,在不影响施工总工期的前提下,有利于节约发包人的建设资金贷款利息的工作安排方式是______。
A.所有工作均按最早开始时间安排
B.所有工作均按最迟开始时间安排
C.早期工作按最早时间安排,后期工作按最迟时间安排
D.早期工作按最迟时间安排,后期工作按最早时间安排
A
B
C
D
B
[解析] 本题考查的是资金使用计划的编制。在不影响施工总工期的前提下,一般而言,所有工作都按最迟开始时间开始,对节约建设单位的建设资金贷款利息是有利的。
2. 在工程计量的依据中,下列关于工程量清单前言和技术规范叙述错误的是______。
A.工程量清单前言和技术规范是确定计量方法的依据
B.工程量清单前言和技术规范的“计量支付”条款规定了清单中每一项工程的计量方法
C.工程量清单前言和技术规范规定了按规定的计量方法确定的单价所包括的工作内容和范围
D.工程量清单前言和技术规范规定了对承包人已完成的工程,并不是全部进行计量
A
B
C
D
D
[解析] 本题考查的是工程计量的依据。工程量清单前言和技术规范是确定计量方法的依据。因为工程量清单前言和技术规范的“计量支付”条款规定了清单中每一项工程的计量方法,同时还规定了按规定的计量方法确定的单价所包括的工作内容和范围。
3. 单价合同计量中,工程师接到承包人提交的已完工程报告后______内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人。
A.24h
B.3天
C.7天
D.14天
A
B
C
D
C
[解析] 本题考查的是单价合同的计量。单价合同计量中,监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人。
4. 监理人处理工程计量中,建筑工程险保险费一般按______计量。
A.均摊法
B.凭据法
C.估价法
D.分解计量法
A
B
C
D
B
[解析] 本题考查的是单价合同的计量。所谓凭据法,就是按照承包人提供的凭据进行计量支付。如建筑工程险保险费、第三方责任险保险费、履约保证金等项目,一般按凭据法进行计量支付。
5. 为了解决一些包干项目或较大工程项目的支付时间过长、影响承包商的资金流动等问题,在工程计量时可以采用______。
A.估价法
B.分解计量法
C.均摊法
D.图纸法
A
B
C
D
B
[解析] 本题考查的是单价合同的计量。计量方法包括:(1)均摊法,对清单中某些项目的合同价款,按合同工期平均计量,例如,为监理工程师提供的宿舍、保养测量设备、保养气象记录设备、维护工地清洁和整洁;(2)凭据法,按照承包商提供的凭据进行计量支付,例如,建筑工程险保险费、第三方责任险保险费、履约保证金等项目,一般按凭据法进行计量支付;(3)估价法,按合同文件的规定,根据工程师估算的已完成的工程价值支付,例如为工程师提供办公设施和生活设施:为工程师提供用车,为工程师提供测量设备、天气记录设备、通信设备等项目;(4)断面法,主要用于取土坑或填筑路堤土方的计量;(5)图纸法,在工程量清单中,许多项目采取按照设计图纸所示的尺寸进行计量,例如,混凝土构筑物的体积、钻孔桩的桩长等;(6)分解计量法,将一个项目根据工序或部位分解为若干子项,对完成的各子项进行计量支付,这种计量方法主要是为了解决一些包干项目或较大的工程项目的支付时间较长,影响承包商的资金流动等问题。
6. 下列关于总价合同的计量说法错误的是______。
A.发承包双方应在合同中约定工程计量的形象目标或事件节点
B.采用工程量清单方式招标形成的总价合同,其工程量的计算与上述单价合同的工程量计量规定相同
C.总价合同约定的项目计量应以施工图纸为依据
D.除按照工程变更规定的工程量增减外,总价合同各项目的工程量应为承包人用于结算的最终工程量
A
B
C
D
C
[解析] 本题考查的是总价合同的计量。总价合同的计量活动非常重要。采用工程量清单方式招标形成的总价合同,其工程量的计算与上述单价合同的工程量计量规定相同。采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同,除按照工程变更规定的工程量增减外,总价合同各项目的工程量应为承包人用于结算的最终工程量。此外,总价合同约定的项目计量应以合同工程经审定批准的施工图纸为依据,发承包双方应在合同中约定工程计量的形象目标或事件节点进行计量。
7. 下列合同价款调整因素的类别中,现场签证属于______。
A.物价变化类
B.法规变化类
C.工程变更类
D.其他类
A
B
C
D
D
[解析] 本题考查的是合同价款调整。《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013参照国内外多部合同范本,结合工程建设合同的实践经验和建筑市场的交易习惯,对所有涉及合同价款调整、变动的因素或其范围进行了归并,主要包括五大类:一是法规变化类(法律法规变化);二是工程变更类(工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、计日工);三是物价变化类(物价变化、暂估价);四是工程索赔类(不可抗力、提前竣工、索赔等);五是其他类(现场签证等)。
8. 施工过程中,工程量清单项目的增减变化必然带来合同价款的增减变化,下列不属于工程量清单缺项原因的是______。
A.施工条件改变
B.施工组织设计编写错误
C.工程量清单编制错误
D.设计变更
A
B
C
D
B
[解析] 本题考查的是工程量清单缺项。施工过程中,工程量清单项目的增减变化必然带来合同价款的增减变化。而导致工程量清单缺项的原因,一是设计变更,二是施工条件改变,三是工程量清单编制错误。
9. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013对工程量清单缺项的规定叙述不正确的是______。
A.新增分部分项工程量清单项目后,引起措施项目发生变化的,应按照规范中工程变更相关规定,在承包人提交的实施方案被发包人批准后调整合同价款
B.合同履行期间,由于招标工程量清单中缺项,新增分部分项工程量清单项目的,应按照规范中工程变更相关条款确定单价,并调整合同价款
C.由于招标工程量清单中措施项目缺项,承包人应编写新增措施项目实施方案,并按此调整合同价款
D.新增分部分项工程量清单项目后,引起措施项目发生变化的,可以调整合同价款
A
B
C
D
C
[解析] 本题考查的是工程量清单缺项。《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013对工程量清单缺项的规定如下:合同履行期间,由于招标工程量清单中缺项,新增分部分项工程量清单项目的,应按照规范中工程变更相关条款确定单价,并调整合同价款。新增分部分项工程量清单项目后,引起措施项目发生变化的,应按照规范中工程变更相关规定,在承包人提交的实施方案被发包人批准后调整合同价款。由于招标工程量清单中措施项目缺项,承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后,按照规范相关规定调整合同价款。
10. 某混凝土结构工程,工程量清单中估计工程量为50000m
3
,合同规定混凝土结构工程综合单价为600元/m
3
,并且当实际工程量超过估计工程量15%时,超过部分应调整单价,单价调为550元/m
3
。工程结束时承包商实际完成混凝土结构工程量为65000m
3
,则该项工程结算款为______万元。
A.3862.5
B.3850
C.3737.5
D.3575
A
B
C
D
A
[解析] 本题考查的是工程量偏差。工程结算款=50000×(1+15%)×600+[65000-50000×(1+15%)]×550=3862.5(万元)。
11. 某混凝土结构工程,工程量清单中估计工程量为3000m
3
,合同规定混凝土结构工程综合单价为550元/m
3
,实际工程量超过估计工程量15%以上时,超过部分单价下调10%,工程结束时承包商实际完成混凝土结构工程量为3300m
3
,则该项工程结算款为______万元。
A.163.4
B.165.0
C.181.5
D.199.7
A
B
C
D
C
[解析] 本题考查的是工程量偏差。该工程的工程量偏差为不足15%,即3300<3000(1+15%)=3450。故执行原单价,该项工程结算款为3300×550=181.5(万元)。
12. 某项目合同履行过程中,由于法规变更,导致承包商成本增加,工程匀速施工没有出现进度偏差。下列关于承包商补偿的说法中,正确的是______。
A.业主应给予承包商补偿
B.业主不给予承包商补偿
C.竣工结算时,承包商与业主协商是否补偿
D.通过仲裁决定是否给予承包商补偿
A
B
C
D
A
[解析] 本题考查的是法律法规变化。由法律引起的索赔,如果在基准日期(投标截止日期前的28天)以后,由于业主、国家或地方法规、法令、政令或其他法律或规章发生了变更,发承包双方应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构据此发布的规定调整合同价款。
13. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013对计日工生效计价的原则做出了规定:任一计日工项目持续进行时,承包人应在该项工作实施结束后的______内向发包人提交有计日工记录汇总的现场签证报告一式三份。
A.12h
B.24h
C.36h
D.48h
A
B
C
D
B
[解析] 本题考查的是计日工。《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013对计日工生效计价的原则做了以下规定:任一计日工项目持续进行时,承包人应在该项工作实施结束后的24h内向发包人提交有计日工记录汇总的现场签证报告一式三份。发包人在收到承包人提交现场签证报告后的2天内予以确认并将其中一份返还给承包人,作为计日工计价和支付的依据。
14. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013对计日工生效计价的原则做出了规定:发包人在收到承包人提交现场签证报告后的______内予以确认并将其中一份返还给承包人,作为计日工计价和支付的依据。
A.1天
B.2天
C.5天
D.7天
A
B
C
D
B
[解析] 本题考查的是计日工。《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013对计日工生效计价的原则做了以下规定:任一计日工项目持续进行时,承包人应在该项工作实施结束后的24h内向发包人提交有计日工记录汇总的现场签证报告一式三份。发包人在收到承包人提交现场签证报告后的2天内予以确认并将其中一份返还给承包人,作为计日工计价和支付的依据。
15. 某钢混结构工程项目进行3月份的进度款结算,实际完成的工程按基准日的价格计算工程进度款为200万元,定值权重为0.2,相关成本要素中,钢材价格指数上升了10%,水泥价格指数上涨了5%,其余都未发生变化,钢材、水泥费分别占合同可调值部分的40%和25%。采用价格指数进行价格调整,3月实际工程结算款应为______万元。
A.222.4
B.250.5
C.210.5
D.220.0
A
B
C
D
A
[解析] 本题考查的是物价变化。P=P
0
(A+B
1
×F
1
/F
0
+B
2
×F
2
/F
0
+B
3
×F
3
/F
0
+……+B
n
×F
n
/F
0
)=200×[0.2+0.8×0.4×(1+10%)+0.8×0.25×(1+5%)+0.35]=222.4(万元)。
16. 2014年7月,某工程按基准日期价格完成的7月份工程款为1500万元。由于发生物价变化,发承包双方协议采用价格指数进行价格调整,其中工程款的定值权重为0.2,相关成本要素中,水泥的价格指数上升了20%,水泥的费用占合同调值部分的40%,其他成本要素的价格均未发生变化。2014年7月应调整的合同价的差额为______万元。
A.96
B.126
C.1596
D.1626
A
B
C
D
A
[解析] 本题考查的是物价变化。根据调值公式进行计算如下:
1500×[(0.2+0.8×0.4×120%/100%+0.8×0.6)-1]=96(万元)。
17. 某工程在施工过程中,因不可抗力造成损失。承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请,并附有相关证明材料,其中在建工程损失30万元,承包人施工机械损失10万元,承包人施工人员窝工损失3.5万元,故监理机构应批准的补偿金额是______。
A.30万元
B.33.5万元
C.40万元
D.43.5万元
A
B
C
D
A
[解析] 本题考查的是不可抗力。不可抗力带来的建筑实体本身损失,即30万元,发包人予以费用补偿,而承包人自身的机械、窝工,承包人承担。
18. 某招标工程发生工程变更,引起已标价工程量清单项目发生变化,若该项目没有适用也没有类似于变更工程项目,发承包双方参考报价浮动率进行工程项目调整。该项目中标价为3000万元,招标控制价为3300万元,施工图预算为3100万元,标底为3050万元。则承包人报价浮动率是______。
A.1.64%
B.3.22%
C.6.06%
D.9.09%
A
B
C
D
D
[解析] 本题考查的是工程变更价款的确定方法。承包人报价浮动率L=(1-中标价/招标控制价)×100%=1-3000/3300=9.09%。
19. 下列不属于业主向承包商索赔的是______。
A.对超额利润的索赔
B.承包人不履行的保险费用索赔
C.业主合理终止合同或承包商不正当地放弃工程的索赔
D.加速施工费用的索赔
A
B
C
D
D
[解析] 本题考查的是索赔的主要类型。加速施工的费用索赔是承包商向业主的索赔内容。
20. 由于业主的原因导致承包商自有的设备窝工,该窝工费应按照______计算。
A.台班费
B.台班折旧费
C.实际租金
D.设备使用费
A
B
C
D
B
[解析] 本题考查的是费用索赔的计算。由于发包人或监理工程师原因导致机械窝工费的计算,如系租赁设备,一般按实际租金和调进调出费的分摊计算;如系承包人自有设备,一般按台班折旧费计算,而不能按台班费计算,因台班费中包括了设备使用费。
21. 承包商计算索赔费用常用的方法是______。
A.总费用法
B.修正的总费用法
C.单价法
D.实际费用法
A
B
C
D
D
[解析] 本题考查的是索赔费用的计算。实际费用法是工程索赔计算时最常用的一种方法。该种方法是按照各索赔事件所引起损失的费用项目分别分析计算索赔值,然后将各个项目的索赔值汇总,即可得到总索赔费用值。
22. 根据《标准施工招标文件》的条款,下列索赔事件中,可以索赔利润的是______。
A.承包人遇到不利物质条件
B.承包人遇到异常恶劣的气候条件
C.发包人原因导致的工程缺陷和损失
D.承包人遇到不可抗力
A
B
C
D
C
[解析] 本题考查的是索赔费用的计算。选项A只可以要求索赔工期和费用;选项BD只可以要求工期索赔。
23. 对涉及工程设计文件修改的工程变更,应由______转交原设计单位修改工程设计文件。
A.承包人
B.发包人
C.质量监督机构
D.监理工程师
A
B
C
D
B
[解析] 本题考查的是工程变更处理程序。总监理工程师组织专业监理工程师审查承包人提出的工程变更申请,提出审查意见。对涉及工程设计文件修改的工程变更,应由发包人转交原设计单位修改工程设计文件。
24. 某工程基础施工中,施工人员发现大型文物古迹,因此工程暂停,承包人做了相应的保护措施,根据《标准施工招标文件》的条款,承包商有权索赔______。
A.费用,但不包括工期和利润
B.费用和利润,但不包括工期
C.工期和费用,但不包括利润
D.工期、费用和利润
A
B
C
D
C
[解析] 本题考查的是索赔费用的计算。在施工过程中,承包商遇到了文物、古迹,根据《标准施工招标文件》的条款,承包商有权向发包人索赔,要求延长工期和费用的补偿,但不包括利润。
25. 某工程受异常大雪影响,导致承包商工期延长,根据《标准施工招标文件》的条款,承包商有权要求的索赔是______。
A.费用,但不包括工期
B.工期、费用,但不包括利润
C.工期,但不包括费用
D.工期、费用和利润
A
B
C
D
C
[解析] 本题考查的是索赔费用的计算。由于特殊恶劣气候,导致承包商工期延长和成本上升,则承包商有权索赔工期,但不包括费用。
26. 工程预付款是建设工程施工合同订立后由发包人按照合同约定,在正式开工前预先支付给承包人的______。
A.措施费
B.垫付资金
C.工程款
D.定金
A
B
C
D
C
[解析] 本题考查的是预付款。它是建设工程施工合同订立后由发包人按照合同约定,在正式开工前预先支付给承包人的工程款。
27. 某承包人承包某项工程项目,发承包双方的合同中约定,建安工程造价为2000万元,建筑材料及设备费占施工产值的比重60%,工程预付款为建安工程造价的20%。则该项工程的预付款和起扣点分别是______。
A.400万元;1200万元
B.400万元;1333万元
C.400万元;800万元
D.1200万元;0万元
A
B
C
D
B
[解析] 本题考查的是预付款。预付款=建安工程造价×20%=400万元;起扣点T=P-M/N=2000-400/60%=1333.33万元。
28. 发包人在竣工结算支付证书签发后______天内仍不支付工程竣工结算价款的,承包人可以与发包人协议将该工程折价变卖。
A.56
B.28
C.14
D.35
A
B
C
D
A
[解析] 本题考查的是竣工结算款支付。发包人在竣工结算支付证书签发后或者在收到承包人提交的竣工结算款支付申请7天后的56天内仍未支付的,除法律另有规定外,承包人可与发包人协商将该工程折价,也可直接向人民法院申请将该工程依法拍卖。承包人应就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。
29. 在投资偏差分析中,可把进度偏差表示为______与已完工作预算投资的差异。
A.已完工作实际投资
B.计划工作实际投资
C.未完工作预算投资
D.计划工作预算投资
A
B
C
D
D
[解析] 本题考查的是赢得值法。进度偏差=已完工作预算投资-计划工作预算投资。
30. 某项目计划工作预算投资为50万元,已完工作实际投资为65万元,已完工作预算投资60万元,则进度偏差为______万元。
A.15
B.5
C.-5
D.10
A
B
C
D
D
[解析] 本题考查的是赢得值法。进度偏差=已完工作预算投资-计划工作预算投资=60-50=10(万元)。
二、多项选择题
1. 在编制建设资金使用计划时,分解投资控制目标的方式不包括______。
A.按投资构成分解
B.按归属部门分解
C.按子项目分解
D.按时间进度分解
E.按人员分解
A
B
C
D
E
BE
[解析] 本题考查的是资金使用计划的编制。投资目标的分解可以分为按投资构成、按子项目、按时间分解三种类型。
2. 监理工程师编制资金使用计划时,下列分解格式中,属于按投资构成分解投资目标的有______。
A.将项目总投资分解:建筑工程投资、安装工程投资等
B.将项目总投资分解:设备购置投资、工器具购置投资等
C.将项目总投资分解:宿舍楼工程投资、教学楼工程投资等
D.将项目总投资分解:土建工程投资、主体工程投资等
E.将项目总投资分解:第一季度工程投资、第二季度工程投资等
A
B
C
D
E
AB
[解析] 本题考查的是资金使用计划的编制。按投资构成分解资金使用计划,主要分为建筑安装工程投资、设备及工器具投资及工程建设其他投资等。选项CD属于按照子项目分解;选项E属于按照时间进度分解。
3. 时间一投资累计曲线的绘制步骤有______。
A.确定工程项目进度计划,编制进度计划的横道图
B.根据每单位时间内完成的实物工程量或投入的人力、物力和财力,计算单位时间(月或旬)的投资
C.计算规定时间t计划累计完成的投资额
D.按各规定时间的Q
t
值,绘制S形曲线
E.按S形曲线,编制建设资金贷款利息计划
A
B
C
D
E
ABCD
[解析] 本题考查的是资金使用计划的编制。时间一投资累计曲线的绘制步骤如下:(1)确定工程项目进度计划,编制进度计划的横道图;(2)根据每单位时间内完成的实物工程量或投人的人力、物力和财力,计算单位时间(月或旬)的投资,在时标网络图上按时间编制投资支出计划;(3)计算规定时间t计划累计完成的投资额,其计算方法为各单位时间计划完成的投资额累加求和;(4)按各规定时间的Q
t
值,绘制S形曲线。
4. 工程计量的依据包括______。
A.质量合格证书
B.承包商填报的工程款支付申请
C.工程量清单前言
D.技术规范中的“计量支付”条款
E.设计图纸
A
B
C
D
E
ACDE
[解析] 本题考查的是工程计量的依据。工程计量依据主要有质量合格证书、工程量清单前言和技术规范中的“计量支付”条款、设计图纸。
5. 下列关于我国现行工程变更价款的确定,说法正确的有______。
A.合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包商提出适当的变更价格,经发包人确认后执行
B.工程变更价款需经造价工程师确定后执行
C.合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款
D.合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款
E.工程造价管理机构发布的信息价格缺价的,由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价,报发包人确认后调整
A
B
C
D
E
ACDE
[解析] 本题考查的是工程变更价款的确定方法。根据《建设工程工程量清单计价规范》:(1)合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;(2)合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经发包人确认后执行。
6. 根据《工程量清单计价规范》,下列情况中,承包商通常可以提出工期索赔的原由包括______。
A.合同文件的内容出错或互相矛盾
B.业主合理终止合同
C.业主和监理工程师命令暂停工程
D.业主违约
E.业主未能按时提供现场
A
B
C
D
E
ACDE
[解析] 本题考查的是索赔的主要类型。承包商提出工期索赔,通常的原因除了选项A、C、D、E外还有:(1)有关的放线资料不准;(2)监理工程师在合理的时间内未曾发出承包商要求的图纸和指示;(3)额外的样本与试验;(4)不利的自然条件;(5)施工现场发现化石、钱币、有价值的物品或文物;(6)业主风险;(7)不可抗力。以上这些原因要求延长工期,只要承包商能提供合理的证据,一般可获得监理工程师及业主的同意,有的还可索赔损失。
7. 由于业主原因,工程暂停半个月,也未按约定支付当期进度款。下列选项中,承包商的索赔包括______。
A.增加的各项管理费
B.材料费
C.盈利损失
D.人工窝工费
E.增加的利息支出
A
B
C
D
E
ACDE
[解析] 本题考查的是索赔费用的计算。由于业主原因,工程暂停,故发包人应当承担人工的窝工费、工程延误导致的材料价格上涨和超期储存费、现场管理费(总部管理费)、延迟付款利息。
8. 下列关于总部管理费索赔的说法,正确的有______。
A.索赔款中的总部管理费是指工程延误期间所增加的公司总部机关管理费
B.可以按照投标书中总部管理费的比例(3%~8%)计算索赔额
C.当按总部管理费的比例计算索赔时,计费基础是工地管理费的索赔款额
D.可按照公司总部统一规定的管理费比率计算索赔额
E.可按工程延期的总天数计算索赔额
A
B
C
D
E
BDE
[解析] 本题考查的是索赔费用的计算。索赔款中的总部管理费主要指的是工程延误期间所增加的管理费。这项索赔款的计算,日前没有统一的方法。在国际工程施工索赔中总部管理费的计算有以下几种:(1)按照投标书中总部管理费的比例(3%~8%)计算;(2)按照公司总部统一规定的管理费比率计算;(3)以工程延期的总天数为基础,计算总部管理费的索赔额。
9. 在施工过程中,允许承包商既可索赔工期又可索赔费用的原因有______。
A.特殊恶劣气候造成停工
B.业主采购的材料不符合合同要求
C.发包人提供的资料错误导致损失
D.承包商采购的材料未及时供应
E.施工现场发现文物
A
B
C
D
E
BCE
[解析] 本题考查的是索赔费用的计算。根据《标准施工招标文件》中索赔的条款,选项A,异常恶劣的气候条件造成的停工,只能索赔工期,不可索赔费用;选项D,承包商采购的材料未及时供应,属于承包商责任,损失自负,不能向业主进行索赔;选项B、C、E都属于既可索赔工期又可索赔费用的情况。
10. 修正的总费用法是对总费用法的改进,其修正内容包括______。
A.只计算索赔事件受外界影响的时段
B.只计算受影响时段内受影响工作的损失
C.只计算额外直接费
D.只计算额外间接费
E.重新核算投标报价费用
A
B
C
D
E
ABE
[解析] 本题考查的是索赔费用的计算。修正总费用法的修正内容有:(1)将计算索赔款的时段局限于受到外界影响的时间,而不是整个施工期;(2)只计算受影响时段内的某项工作所受影响的损失,而不是计算该时段内所有施工工作所受的损失;(3)与该项工作无关的费用不列入总费用中;(4)对投标报价费用重新进行核算,按受影响时段内该项工作的实际单价进行核算,乘以实际完成的该项工作的工程量,得出调整后的报价费用。故选项CD指出的额外费用,并不妥当。
11. 在下列材料费用中,承包商可以获得业主补偿的包括______。
A.由于大量浪费材料其实际用量超过计划用量而增加的材料费用
B.由于客观原因材料价格大幅度上涨而增加的材料费用
C.由于非承包商责任工程延误导致的材料价格上涨而增加的材料费用
D.由于现场承包商仓库被盗而损失的材料费用
E.承包商为保证混凝土质量选用高强度等级水泥而增加的材料费用
A
B
C
D
E
BC
[解析] 本题考查的是索赔费用的计算。材料费的索赔包括以下几项:(1)由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;(2)由于客观原因材料价格大幅度上涨;(3)由于非承包商责任导致工程延误造成的材料价格上涨和超期储存费用。材料费中应包括运输费、仓储费,以及合理的损耗费用。如果由于承包商管理不善,造成材料损坏失效,则不能列入索赔计价。
12. 某工程由于业主原因,工程暂停一个月。则承包商计算索赔费用的计算方法有______。
A.实际费用法
B.估算费用法
C.总费用法
D.扩大总费用法
E.修正总费用法
A
B
C
D
E
ACE
[解析] 本题考查的是索赔费用计算。索赔费用的计算方法,包括实际费用法、总费用法和修正总费用法。
13. 下列关于安全文明施工费说法正确的有______。
A.鉴于安全文明施工的措施具有前瞻性,必须在施工前予以保证
B.发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的50%
C.除预付外,安全文明施工费剩余部分按照提前安排的原则进行分解,与进度款同期支付
D.发包人在付款期满后的7天内仍未支付的,若发生安全事故,发包人应承担相应责任
E.承包人对安全文明施工费在财务账目中不必单独列项
A
B
C
D
E
ACD
[解析] 本题考查的是安全文明施工费。选项A正确,鉴于安全文明施工的措施具有前瞻性,必须在施工前予以保证。选项B错误,发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%;选项C正确,其余部分按照提前安排的原则进行分解,与进度款同期支付;选项D正确,发包人在付款期满后的7天内仍未支付的,若发生安全事故,发包人应承担相应责任;选项E错误,承包人对安全文明施工费应专款专用,在财务账目中单独列项备查,不得挪作他用,否则发包人有权要求其限期改正;逾期未改正的,造成的损失和延误的工期由承包人承担。
14. 竣工结算要有严格的审查,一般从下列______等方面入手。
A.核对合同条款
B.检查隐蔽验收记录
C.落实设计变更签证
D.实测工程数量
E.执行定额单价
A
B
C
D
E
ABCE
[解析] 本题考查的是竣工结算的审查。竣工结算要有严格的审查,一般从以下几个方面入手:(1)核对合同条款;(2)检查隐蔽验收记录;(3)落实设计变更签证;(4)按图核实工程数量;(5)执行定额单价;(6)防止各种计算误差。
15. 下列投资偏差的原因中,属于业主原因的有______。
A.人工涨价
B.利率变化
C.投资规划不当
D.施工方案不当
E.未及时提供场地
A
B
C
D
E
CE
[解析] 本题考查的是偏差原因分析。选项AB属于物价上涨因素;选项D属于施工原因。
一、单项选择题
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
二、多项选择题
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
深色:已答题 浅色:未答题
提交纠错信息
评价难易度
提交知识点