银符考试题库B12
现在是:
试卷总分:100.0
您的得分:
考试时间为:
点击“开始答卷”进行答题
交卷
评分
存入我的题库
晒成绩
打印模式
隐藏答案解析
打印
下载
背景
字体
较大
大
中
小
较小
退出
招标采购合同管理模拟题82
一、单项选择题
(每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1. 服务采购合同的标的物具有______。
A.全程性
B.系统性
C.特殊性
D.动态性
A
B
C
D
C
[解析] 服务采购合同的标的物具有特殊性。服务采购的对象以运用专业知识和提供有价值劳动为特征,以服务提供方的知识资源和人力资源为主要服务主体。服务提供方通过调研了解客户需求,将客户提供的数据和背景与自身所拥有的知识经验相结合,提交具有一定科学性和有价值的服务成果。
2. 目前建设项目领域主要采用的招标采购模式是______。
A.设计—建造总承包采购模式
B.设计—采购—施工总承包采购模式
C.传统的设计施工分离采购模式
D.政府与社会资本合作采购模式
A
B
C
D
C
[解析] 目前建设项目领域主要采用传统的设计施工分离采购模式,在石油、化工等领域也出现了设计—建造、设计—采购—施工等总承包采购模式,在基础设施领域出现了政府与社会资本合作等采购模式。
3. 招标采购合同所适用的招标投标法律规范由______构成。
A.法律、行政法规、部门规章、制度、地方性法规
B.法律、行政法规、部门规章、地方性法规、地方政府规章
C.法律、行政法规、部门规章、制度、地方政府规章
D.法律、行政法规、部门规章、地方性法规、强制性标准
A
B
C
D
B
[解析] 招标采购合同所适用的招标投标法律规范包括:法律、行政法规、部门规章、地方性法规、地方政府规章等。
4. ______被奉为民法中的“帝王条款”。
A.鼓励交易原则
B.诚实信用原则
C.公平原则
D.合法原则
A
B
C
D
B
[解析] 诚实信用原则被奉为民法中的“帝王条款”,该原则适用于商事交易环节的全过程,是商业社会存续的基石,坚持该原则有利于保持和弘扬恪守信用的传统商业道德,有利于树立和强化当事人的契约精神。该原则不仅具有确定行为规则的作用,而且具有平衡利益冲突、为解释法律和合同提供准则等作用。
5. 下列不属于承诺有效要件的是______。
A.承诺必须由受要约人以外的第三者作出
B.承诺必须在有效时间内作出
C.承诺必须与要约的内容一致
D.承诺的方式必须符合要约的要求
A
B
C
D
A
[解析] 承诺的有效要件包括:①承诺必须由受要约人作出;②承诺必须在有效时间内作出;③承诺必须与要约的内容一致;④承诺的方式必须符合要约的要求。
6. ______是区分违约责任与缔约过失责任的根本标志。
A.合同成立
B.合同生效
C.要约有效
D.承诺有效
A
B
C
D
A
[解析] 合同成立在合同法中具有十分重要的意义,主要表现在:①合同成立是认定合同生效的前提;②合同成立是区分违约责任与缔约过失责任的根本标志;③合同成立之后,当事人即受合同的约束。
7. 受欺诈或胁迫后签订的合同如果损害的是被胁迫人或第三人的利益,应将这类合同视为______。
A.有效合同
B.无效合同
C.可撤销合同
D.可变更合同
A
B
C
D
C
[解析] 受欺诈或胁迫后签订的合同可能损害国家利益,也可能并不损害国家利益,而只是损害被胁迫人或第三人的利益。对于前一类合同,应视为无效合同;对于后一类不损害国家利益的合同,应视为可撤销合同。
8. 根据《合同法》的规定,具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起______年内没有行使撤销权,合同的撤销权消灭。
A.1
B.2
C.3
D.4
A
B
C
D
A
[解析] 根据《合同法》第55条的规定,具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内具有撤销权,超过该期限未行使的,合同的撤销权消灭。
9. 在建设工程施工合同中,发包人因资金周转困难延迟支付工程价款的,承包人据此行使暂停施工的权利,则可以认为承包人行使了合同法中的______。
A.同时履行抗辩权
B.先履行抗辩权
C.后履行抗辩权
D.不安抗辩权
A
B
C
D
B
[解析] 先履行抗辩权是指当事人互负债务,有先后履行顺序,先履行一方未履行的,后履行一方有权拒绝其履行的要求,或者是先履行一方履行的义务不符合约定的,后履行一方可以拒绝其相应的履行要求的权利。
10. 招标采购合同规划的第三个步骤是______。
A.总体合同结构分解
B.合同订立顺序确定
C.合同要素计划与分配
D.建构招标采购合同体系
A
B
C
D
D
[解析] 招标采购合同规划的步骤必须以工程建设项目或政府采购活动的目标及招标人的需求作为贯穿全局的主轴,每一步骤都应围绕其展开。招标采购合同规划的步骤依次为:①初步合同规划;②总体合同结构分解;③建构招标采购合同体系;④合同要素计划与分配;⑤合同订立顺序确定。
11. 关于建构招标采购合同体系中的责任分配矩阵,下列说法错误的是______。
A.一般采用树状图
B.以组织单元为行,以合同单位为列
C.矩阵中的符号表示参与人员在每个合同单元中的参与决策和责任
D.对于招标采购合同的整体管理而言有一定弊端
A
B
C
D
A
[解析] 责任分配矩阵一般采用矩阵图,以组织单元为行,以合同单位为列,矩阵中的符号表示参与人员在每个合同单元中的参与决策和责任。责任分配矩阵的优点在于能明确合同管理的主体,便于实现合同绩效管理目标,避免出现合同管理主体的混乱,但责任分配矩阵无法直观地体现各个合同之间的逻辑体系,对于招标采购合同的整体管理而言有一定弊端。
12. ______是合同收尾的特殊情形,可因合同当事人的协商一致产生或因一方违约产生。
A.项目收尾
B.项目终止
C.合同提前终止
D.合同延后终止
A
B
C
D
C
[解析] 合同提前终止是合同收尾的特殊情形,可因合同当事人的协商一致产生或因一方违约产生。
13. AIA系列合同文件的核心是______。
A.传统模式
B.通用条件
C.业主与承包商之间的协议书
D.业主与建筑师之间的协议书
A
B
C
D
B
[解析] AIA系列合同文件的核心是“通用条件”(A201),采用不同的项目采购模式和合同价格类型时,只需要引用不同的协议书格式与通用条件。
14. 设计合同的预付款的比例由发包人与设计人协商确定,一般不低于合同总价款的______。
A.10%
B.15%
C.20%
D.25%
A
B
C
D
C
[解析] 设计合同的预付款的比例由发包人与设计人协商确定,一般不低于合同总价款的20%。
15. 下列合同文本中,不属于目前国内通行的建设工程施工合同文本的是______。
A.《标准施工招标文件》(2007年版)所附的合同条款
B.《简明标准施工招标文件》(2012年版)所附的合同条款
C.《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)
D.《FIDIC合同条件》
A
B
C
D
D
[解析] 目前国内通行的建设工程施工合同文本主要包括三个文本,分别是《标准施工招标文件》(2007年版)所附的合同条款,《简明标准施工招标文件》(2012年版)所附的合同条款,以及《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)。
16. 对于发包人而言,______决定着建设工程施工合同的标的。
A.合同主体
B.承包范围
C.工程质量
D.合同价格与调整价款
A
B
C
D
B
[解析] 对于发包人而言,承包范围决定着建设工程施工合同的标的,即发包工程的范围和具体内容。
17. 在建设工程施工合同文本的环境保护条款中,环境污染侵权责任实行______。
A.特别责任原则
B.严格责任原则
C.举证责任倒置原则
D.共同过错责任原则
A
B
C
D
C
[解析] 根据《侵权责任法》第66条的规定,环境污染侵权责任实行举证责任倒置原则,即承包人应当就法律规定的不承担责任或者减轻责任的情形及其行为与损害之间不存在因果关系承担举证责任,否则须承担环境污染侵权责任。
18. 在总承包人对进度付款申请单审查中,专业分包人按照计量程序约定的时间向总承包人提交进度付款申请单后,总承包人应在收到专业分包人进度付款申请单后______天内完成审核。
A.7
B.14
C.21
D.28
A
B
C
D
C
[解析] 在总承包人对进度付款申请单审查中,专业分包人按照计量程序约定的时间向总承包人提交进度付款申请单后,总承包人应在收到专业分包人进度付款申请单后21天内完成审核。
19. 在调减部分工程的变更范围中,发包人的暂停超过______日,承包人请求复工时仍不能复工,或因不可抗力持续而无法继续施工的,双方可按合同约定以变更方式调减受暂停影响的部分工程。
A.15
B.30
C.45
D.60
A
B
C
D
C
[解析] 在调减部分工程的变更范围中,发包人的暂停超过45日,承包人请求复工时仍不能复工,或因不可抗力持续而无法继续施工的,双方可按合同约定以变更方式调减受暂停影响的部分工程。
20. 下列有关分包人资质要求的说法,错误的是______。
A.分包人应符合国家法律规定的企业资质等级
B.承包人有义务对分包人的资质进行审查
C.分包单位可以对其承包的工程进行再分包
D.分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应
A
B
C
D
C
[解析] 分包人应符合国家法律规定的企业资质等级,否则不能作为分包人,承包人有义务对分包人的资质进行审查,分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位,禁止分包单位将其承包的工程再分包。
21. 施工承包合同的标的物是______。
A.动产
B.不动产
C.服务
D.知识产权
A
B
C
D
B
[解析] 货物买卖合同的标的物是动产,施工承包合同的标的物是不动产,服务合同的标的物是服务。
22. 《联合国国际货物销售合同公约》在界定货物买卖的范围时,采用了______。
A.排除法
B.列举法
C.比较法
D.综合法
A
B
C
D
A
[解析] 《联合国国际货物销售合同公约》在界定货物买卖的范围时,采用了排除法。
23. 关于F组的贸易术语,下列说法正确的是______。
A.FCA、FAS和FOB三种术语都只适用于水上运输方式
B.FAS术语通常称作装运港船边交货
C.FCA在装运港交货,风险在货物交到船边时转移
D.FOB是在装运港船边完成交货
A
B
C
D
B
[解析] FCA适用于各种运输方式,FAS和FOB只适用于水上运输方式。故选项A错误。FAS在装运港交货,风险在货物交到船边时转移。故选项C错误。FAS是在装运港船边完成交货,FOB则是在船上完成交货。故选项D错误。
24. 某研究机构在1000多公里外的异地采购了一批精密仪器,运输这批仪器最合适的运输方式是______。
A.海洋运输
B.铁路运输
C.公路运输
D.航空运输
A
B
C
D
D
[解析] 航空运输最适宜运送急需物资、鲜活商品、精密仪器和贵重物品。
25. 海运途中船舱内某批货物被海水浸泡受损而贬值40%,该损失与其他货主及船东的利益无关,应当由受损货物的货主自行承担,这种海损属于______。
A.单独海损
B.共同海损
C.实际海损
D.推定海损
A
B
C
D
A
[解析] 单独海损是指在海运过程中遭遇海上风险直接造成特定利益方的船舶或货物的部分损失。
26. 下列海洋运输货物保险类别中,保险公司承担责任范围最广的是______。
A.平安险
B.水渍险
C.一切险
D.一般附加险
A
B
C
D
C
[解析] 一切险的责任范围除平安险、水渍险的责任范围外,还包括被保险货物在运输过程中由于一般外来原因所造成的全部或部分损失。因此,一切险是平安险、水渍险加一般附加险的总和。
27. 速遣费通常为滞期费的______。
A.1/3
B.1/2
C.2倍
D.3倍
A
B
C
D
B
[解析] 在承租船运输条件下,合同通常规定滞期、速遣条款。如果租船人未能在合同规定的装卸时限内完成装卸作业,给船方造成经济损失,应当向船方支付一定的罚金,称为滞期费;反之,如果租船人提前完成了装卸,为船方节约了船期,船方应给予租船人一定金额的奖励,称为速遣费。速遣费通常为滞期费的一半。
28. 根据《刑法》的规定,建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故,对直接责任人员,处______有期徒刑,并处罚金。
A.3年上5年以下
B.3年以上7年以下
C.5年以上10年以下
D.10年以上20年以下
A
B
C
D
C
[解析] 根据《刑法》第137条的规定,建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故,对直接责任人员,处5年以上10年以下有期徒刑,并处罚金。
29. 项目管理咨询活动不包括______。
A.项目准备期
B.项目前期
C.项目建造期
D.项目后期
A
B
C
D
A
[解析] 项目管理咨询活动可以分为项目前期、项目建造期和项目后期。
30. 保函的实质为______。
A.抵押担保
B.质押担保
C.定金担保
D.保证担保
A
B
C
D
D
[解析] 保函又称保证书,是指银行、保险公司、担保公司或个人应申请人的请求,向第三方开立的一种书面信用担保凭证,保证在申请人未能按双方协议履行责任或义务时,由担保人代其履行一定金额、一定期限范围内的某种支付责任或经济赔偿责任,保函的实质为保证担保。
31. 关于挂牌出让的优势,下列说法错误的是______。
A.挂牌时间短
B.允许多次报价
C.操作简便
D.有利于土地有形市场的形成和运作
A
B
C
D
A
[解析] 挂牌出让具有招标、拍卖不具备的优势包括:①挂牌时间长,且允许多次报价,有利于竞买人的理性决策和竞争;②操作简便,便于开展;③有利于土地有形市场的形成和运作。
32. 根据《城市房地产管理法》的规定,国有土地使用权出让最高年限由______规定。
A.国土资源管理部门
B.人民政府
C.国务院
D.人大常委会
A
B
C
D
C
[解析] 根据《城市房地产管理法》的规定,国有土地使用权出让最高年限由国务院规定。
33. 在解决纠纷的各种方式中,______是成本最低、效率最高的争议解决方式。
A.调解
B.和解
C.仲裁
D.诉讼
A
B
C
D
B
[解析] 在解决纠纷的各种方式中,和解是成本最低、效率最高的争议解决方式,和解的核心价值在于其一般不会破坏缔约双方的良好关系,能够促进交易的顺利推进。
34. 在法院的主持下,甲乙双方就纠纷的解决达成了调解协议,法院依法制作了调解书,但在送达前甲方反悔,这时法院应该______。
A.及时判决
B.强制执行
C.留置送达
D.重新调解
A
B
C
D
A
[解析] 根据《民事诉讼法》的规定,调解达成协议,人民法院应当制作调解书。调解书应当写明诉讼请求、案件的事实和调解结果。调解书由审判人员、书记员署名,加盖人民法院印章,送达双方当事人。调解书送达前一方反悔的,人民法院应当及时判决。
35. 甲地注册的建设单位与在乙地注册的施工单位在丙地签订建设工程施工合同,该合同约定:若发生争议,向丙地法院起诉。则该合同争议解决地的原则为______。
A.原告住所地
B.被告住所地
C.合同签订地
D.合同履行地
A
B
C
D
C
[解析] 若当事人约定争议管辖法院的,根据《民事诉讼法》第34条的规定,合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖,但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。
二、多项选择题
(每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。)
1. 在招标采购项目中,一般可采用______来定量选择最适宜的采购模式。
A.专家打分法
B.蒙特卡罗法
C.模糊数学
D.层次分析法
E.统计概率法
A
B
C
D
E
CD
[解析] 在招标采购项目中,一般可采用模糊数学和层次分析法(AHP)来定量选择最适宜的采购模式。
2. 招标采购合同管理对招标师的技能要求包括______。
A.争议解决能力
B.招标投标行为指导能力
C.招标采购文件编制能力
D.招标采购活动组织能力
E.项目目标全面完成能力
A
B
C
D
E
ACD
[解析] 招标采购合同管理对招标师的技能要求具体包括:①合同规划能力;②招标采购文件编制能力;③招标采购活动组织能力;④协助谈判与拟定合同能力;⑤争议解决能力。
3. 下列属于典型的单务合同的有______。
A.买卖合同
B.赠与合同
C.无息借贷合同
D.无偿保管合同
E.建设工程合同
A
B
C
D
E
BCD
[解析] 单务合同是指只有一方当事人承担给付义务的合同。即双方当事人的权利义务关系并不对等,不存在具有对等给付性质的权利义务关系。典型的单务合同如赠与合同、无息借贷合同、无偿保管合同等。买卖合同、建设工程合同、承揽合同和运输合同等均属于双务合同。
4. 合同的解除分为______。
A.协商解除
B.仲裁解除
C.诉讼解除
D.约定解除
E.法定解除
A
B
C
D
E
ADE
[解析] 合同的解除是指在合同依法成立后尚未全部履行前,当事人一方基于法律规定或当事人约定行使解除权而使合同关系归于消灭的一种法律行为。合同的解除分为协商解除、约定解除和法定解除三种。
5. 关于招标师从事合同结构分解的工作要点,下列说法正确的有______。
A.合同结构分解需以分析项目总体需求为前提
B.合同结构分解应以工作分解结构为基础
C.合同结构分解应注重现有数据的收集、分析和归纳
D.合同结构分解应合理分配履行主体的权利义务
E.合同结构分解应结合项目实施的限制条件
A
B
C
D
E
ABDE
[解析] 合同结构分解作为招标采购合同规划的基本工作,招标师在创建项目合同结构体系时,应注意:①合同结构分解需以分析项目总体需求为前提;②合同结构分解应以工作分解结构为基础;③合同结构分解应对项目具体内容进行详细的陈述,并保证特定单份合同的唯一性和特定性;④合同结构分解应注重历史数据的收集、分析和归纳;⑤合同结构分解应合理分配履行主体的权利义务;⑥合同结构分解应结合项目实施的限制条件;⑦合同结构分解需对不确定因素进行必要假设;⑧确定招标合同单元时应易于高效管理。
6. 合格的合同应该至少具备的特点包括______。
A.内容、形式与程序有效
B.各方权利义务均衡,风险分担合理
C.合同条款具有可操作性
D.合同条款具有可实现性
E.合同结构合理、用语规范、逻辑严谨
A
B
C
D
E
ABCE
[解析] 合格的合同应该至少具备的特点包括:①内容、形式与程序有效;②各方权利义务均衡,风险分担合理;③合同条款具有可操作性;④合同结构合理、用语规范、逻辑严谨。
7. 招标采购合同信息管理的主要作用包括______。
A.减少浪费,确定项目关键节点
B.及时调整决策,降低决策成本
C.留存证明资料,减少争议解决成本
D.优化资源配置,节约项目总体投资成本
E.全面系统地进行合同结构分解,避免遗漏项目重要节点
A
B
C
D
E
BCD
[解析] 招标采购合同信息管理的主要作用是:①及时调整决策,降低决策成本;②优化资源配置,节约项目总体投资成本;③留存证明资料,减少争议解决成本。
8. 工程勘察设计质量应当符合工程建设______。
A.国家标准
B.行业标准
C.地方标准
D.强制性标准
E.推荐性标准
A
B
C
D
E
ABC
[解析] 合同跟踪与监督管理的对象包括:①勘察设计工作质量;②勘察设计工作量;③勘察设计进度;④项目的设计概算。其中,工程勘察设计质量应当符合工程建设国家标准、行业标准或地方标准。
9. 根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》(建质[2005]第7号)的规定,缺陷责任期一般为______,具体可由发承包双方在合同中约定。
A.6个月
B.12个月
C.18个月
D.24个月
E.30个月
A
B
C
D
E
ABD
[解析] 根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》(建质[2005]第7号)的规定,缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月,具体可由发承包双方在合同中约定。
10. 目前在建设工程领域可以适用的调解机构有______。
A.行业协会调解机构
B.小区居委会调解中心
C.仲裁机构的调解中心
D.有专业声望的调解员
E.行政机关下属的具有调解职能的机构
A
B
C
D
E
ACDE
[解析] 目前在建设工程领域可以适用的调解机构有行政机关下属的具有调解职能的机构、行业协会调解机构、仲裁机构的调解中心、有专业声望的调解员等。
11. 作为建设工程施工合同的主体,发包人和承包人在订立建设工程施工合同时,应注意的问题有______。
A.依法采用书面形式
B.必须以公开招标的方式招标
C.审查承包人主体资格
D.审查合同条款
E.避免签订黑白合同
A
B
C
D
E
ACDE
[解析] 作为建设工程施工合同的主体,发包人和承包人在订立建设工程施工合同时,应注意的问题有:①依法采用书面形式;②审查承包人主体资格;③审查合同条款;④避免签订黑白合同。
12. 在国内货物买卖合同的价款条款中,合同双方通常约定的支付方式有______。
A.电汇
B.汇票
C.现金
D.支票
E.本票
A
B
C
D
E
ABDE
[解析] 在国内货物买卖合同的价款条款中,合同双方通常约定的支付方式有电汇、支票、汇票、本票等。
13. 选用贸易术语应考虑的主要因素包括______。
A.运输条件
B.运输风险
C.交易条件
D.交易习惯
E.货源情况
A
B
C
D
E
ABE
[解析] 选用贸易术语应考虑的主要因素包括:①运输条件;②运输风险;③包装和检验;④货源情况;⑤结关手续。
14. 信用证的主要内容包括______。
A.对信用证本身的说明
B.对支票的说明
C.对装运货物的说明
D.对运输事项的说明
E.对装运单据的说明
A
B
C
D
E
ACDE
[解析] 信用证的主要内容包括:①对信用证本身的说明;②对汇票的说明;③对装运货物的说明;④对运输事项的说明;⑤对装运单据的说明;⑥其他事项;⑦根据《跟单信用证统一惯例》开立的文句。
15. 国际货物买卖合同中规定不可抗力范围的方法有______。
A.概括式
B.排除式
C.列举式
D.比较式
E.综合式
A
B
C
D
E
ACE
[解析] 国际货物买卖合同中规定不可抗力范围的方法有概括式、列举式、综合式三种。概括式对不可抗力范围只作笼统规定;列举式是将不可抗力事件逐一列出;综合式在列举经常可能发生的不可抗力事件(如战争、地震、洪灾、火灾、暴风雨、雪灾等)的同时,再加上“以及双方同意的其他不可抗力事件”,既明确具体,又有一定的灵活性,是在实务中经常采用的方式。
16. 招标代理机构应当具备的条件包括______。
A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金
B.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量
C.有符合招标投标法规定可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库
D.有一定数量的取得招标职业资格的专业人员
E.法律、行政法规规定的其他条件
A
B
C
D
E
ABCD
[解析] 招标代理机构应当具备的条件包括:①有从事招标代理业务的营业场所和相应资金;②有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量;③有符合招标投标法规定可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库;④有一定数量的取得招标职业资格的专业人员。
17. 项目前期咨询合同管理主要包括______。
A.计划管理
B.人员管理
C.信息管理
D.支付管理
E.违约管理
A
B
C
D
E
ABD
[解析] 项目前期咨询合同管理主要包括工作范围和工作内容的管理、计划管理、人员管理和支付管理等。
18. 下列抵押财产中,抵押权自合同生效时成立的有______。
A.建筑物
B.建设用地使用权
C.生产设备、原材料
D.在建工程
E.在建船舶
A
B
C
D
E
CE
[解析] 根据《物权法》第187条、188条、189条的规定,抵押权生效的情形分为:①抵押权自登记时生效:建筑物和其他土地附着物、建设用地使用权、以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权以及正在建造的建筑物抵押的,应当办理抵押登记,抵押权自登记时设立;②抵押权自抵押合同生效时生效:生产设备、原材料、半成品、产品、正在建造的船舶和航空器以及交通运输工具抵押的,抵押权自抵押合同生效时设立;未经登记,不得对抗善意第三人;企业、个体工商户、农业生产经营者可以将现有的以及将有的生产设备、原材料、半成品、产品抵押的,应当向抵押人住所地的工商行政管理部门办理登记,抵押权自抵押合同生效时设立;未经登记,不得对抗善意第三人。
19. 根据《保险法》的有关规定,保险合同应当包括______。
A.保险人的名称和住所
B.保险人的财产
C.保险标的
D.保险金额
E.保险责任和责任免除
A
B
C
D
E
ACDE
[解析] 根据《保险法》的有关规定,保险合同应当包括下列事项:①保险人的名称和住所;②投保人、被保险人的姓名或者名称、住所,以及人身保险的受益人的姓名或者名称、住所;③保险标的;④保险责任和责任免除;⑤保险期间和保险责任开始时间;⑥保险金额;⑦保险费以及支付办法;⑧保险金赔偿或者给付办法;⑨违约责任和争议处理;⑩订立合同的年、月、日。
20. 我国现行国有建设用地使用权的出让方式包括______。
A.交易出让
B.拍卖出让
C.招标出让
D.挂牌出让
E.协议出让
A
B
C
D
E
BCDE
[解析] 我国现行国有建设用地使用权的出让方式包括四种:拍卖出让、招标出让、挂牌出让和协议出让。
三、案例分析题
(每题5分)
A公司因建办公楼与B公司签订了工程总承包合同。其后,经A公司同意,B公司分别与C公司和D公司签订《工程勘察设计合同》和《工程施工合同》。《工程勘察设计合同》约定:由C公司对A公司的办公楼及其附属工程提供设计服务,并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。《工程施工合同》约定:由D公司根据C公司提供的设计图纸进行施工,工程竣工时依据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后,C公司按时将设计文件和有关资料交付给D公司,D公司依据设计图纸进行施工。工程竣工后,A公司会同有关质量监督管理部门对工程进行验收,发现工程存在严重的质量问题。原来C公司未对现场进行仔细勘察即自行进行设计,导致设计不合理,给A公司带来巨大损失。C公司以与A公司没有合同关系为由拒绝承担责任,B公司又以自己不是设计人为由推卸责任。于是,A公司将C公司起诉至人民法院。法院受理后,追加B公司为共同被告,判决B公司与C公司对工程建设质量问题承担连带责任。
问题:
1. 案例中的法律主体及相互关系是什么?
案例中,A公司是发包人(建设单位),B公司是总承包人,C公司与D公司是分包人。根据《建筑法》第29条的规定,建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是,除总承包合同中约定的分包外,必须经建设单位认可。施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。
2. 对建筑工程出现的质量问题,以上法律主体将如何承担责任?
根据《建筑法》第28条的规定,禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人,禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。案例中,B公司作为总承包人没有进行自行施工,而将其承包的全部建筑工程转包给C公司与D公司,虽经A公司同意,但违反法律的禁止性规定,因此,其与C公司与D公司所签订的两个分包合同均是无效合同。建设行政主管部门应依照《建筑法》和《建设工程质量管理条例》的有关规定,对B公司进行行政处罚。
A市政府采购中心受M大学委托,就现代化办公设备及服务采购项目组织采购项目的招标、开标、评标工作。M大学是财政拨款的事业单位。经评审,B公司中标,随后与M大学签订了政府采购合同。但不久,A市的政府采购中心和财政局先后接到匿名举报,称B公司在该项目投标过程中存在串通投标的行为,要求调查核实。A市财政局组成了调查组开展调查,经调查,证实B公司与另一投标供应商C公司存在串通投标行为。因此,A市财政局作出撤销B公司与M大学合同的处理决定。
问题:
3. B公司与M大学订立的合同是否为政府采购合同?说明理由。
B公司与M大学订立的合同是政府采购合同。理由:根据《政府采购法》的规定,政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购合同是指采购人因政府采购行为而与供应商之间在平等、自愿的基础上,依法签订的明确双方权利、义务关系的协议。案例中,由于M大学是接受财政拨款的事业单位,其采购使用的是财政性资金,因此,M大学的采购是政府采购,则其与B公司订立的合同是政府采购合同。
4. A市财政局是否有权撤销B公司与M大学的合同?说明理由。
A市财政局有权撤销B公司与M大学的合同。理由:根据《政府采购供应商投诉处理办法》第19条的规定,财政部门经审查,认定采购文件、采购过程影响或者可能影响中标、成交结果的,或者中标、成交结果的产生过程存在违法行为的,若政府采购合同已经签订但尚未履行的,决定撤销合同,责令重新开展采购活动。因此,A市财政局的处罚决定是有法律依据的。
A建筑公司急需一批钢筋,将已签认的订货合同传真给B物资公司,请求B物资公司在一周之内发货20吨。B物资公司收到传真后,立即回复马上发货。一周后,货被运到A建筑公司。一个月后,B物资公司来电催A建筑公司交付货款,并将每吨钢筋的单价和总货款数额一并提交A建筑公司。A建筑公司接电后,认为B物资公司的单价超过以前购买同类钢筋的价格,去电要求按原来的价格计算货款。B物资公司不同意,称卖给A建筑公司的钢筋是他们在钢厂提价后购买的,这次给A建筑公司开出的单价只有微薄利润。鉴于此情况,A建筑公司提出因双方价格不能达成一致,愿意将自己从其他地方购买的同类同型号钢筋退给B物资公司。B物资公司不允,为此起诉至人民法院。人民法院判决不能退货,货物单价按订立合同时A建筑公司所在地市场价格计算。
问题:
5. 若钢筋在运往A建筑公司途中毁损,风险由谁承担?说明理由。
钢筋在运往A建筑公司途中毁损的风险由A建筑公司承担。理由:根据《合同法》第144条的规定,出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物,除当事人另有约定的以外,毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。故钢筋毁损的风险由买方A建筑公司承担。
6. 对于退货问题,人民法院的判决是否正确?说明理由。
人民法院的判决是正确的。理由:根据《合同法》第13条的规定,当事人订立合同,采取要约、承诺方式。案例中,A建筑公司与B物资公司之间已经就合同的标的、数量通过要约和承诺达成协议,虽然货物价格没有达成协议,但不影响合同的成立。事后,B物资公司又按约定按时发货,履行了合同规定的义务。A建筑公司以没有就价格事项达成协议为由提出退货,实际上是否认了自己的承诺,故人民法院判决不能退货是正确的。
7. 货物单价按订立合同时A建筑公司所在地市场价格计算有什么法律依据?
货物单价按订立合同时A建筑公司所在地市场价格计算的法律依据有:根据《合同法》第61条的规定,合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定;根据《合同法》第62条的规定,当事人就价款或者报酬不明确的,按照订立合同时履行地的市场价格履行。
某监理单位承担一工业项目的施工监理工作。经过招标,建设单位选择甲、乙施工单位分别承担A、B标段工程的施工,并按照《建设工程施工合同(示范文本)》分别和甲、乙施工单位签订施工合同。建设单位与乙施工单位在合同中约定,B标段所需的部分设备由建设单位负责采购。乙施工单位按照正常的程序将B标段的安装工程分包给丙施工单位。在施工过程中,发生如下事件:
事件1:建设单位在采购B标段的锅炉设备时,设备生产厂商提出由自己的施工队伍进行安装更能保证质量,建设单位便与设备生产厂商签订供货和安装合同并通知监理单位和乙施工单位。
事件2:总监理工程师根据现场反馈信息及质量记录分析,对A标段某部位隐蔽工程的质量有怀疑,随即指令甲施工单位暂停施工,并要求剥离检验。甲施工单位认为,该部位隐蔽工程已经专业监理工程师验收,若剥离检验,监理单位需赔偿由此造成的损失并相应延长工期。
事件3:专业监理工程师对B标段进场的配电设备进行检验时,发现由建设单位采购的某设备不合格,建设单位对该设备进行更换,从而导致丙施工单位停工。因此,丙施工单位致函监理单位,要求补偿其被迫停工所遭受的损失并延长工期。
问题:
8. 在事件1中,若乙施工单位同意由该设备生产厂商的施工队伍安装该设备,监理单位应该如何处理?
监理单位应该对该设备生产厂商的资质进行审查。若符合要求,可以由该设备生产厂商安装。如乙单位接受该设备生产厂商作为其分包单位,监理单位应协助建设单位变更与该设备生产厂商的合同,如乙单位接受该设备生产厂商直接从建设单位承包,监理单位应该协助建设单位变更与乙单位的合同;如不符合要求,监理单位应该拒绝由该设备生产厂商施工。
9. 在事件2中,总监理工程师的做法是否正确?说明理由。分析剥离检验的可能结果及总监理工程师相应的处理方法。
总监理工程师的做法是正确的。理由:无论工程师是否参加验收,当工程师对某部分的工程质量有怀疑,均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。重新检验质量合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿施工单位的损失,并相应顺延工期;检验不合格,施工单位承担发生的全部费用,工期不予顺延。
10. 在事件3中,丙施工单位的索赔要求是否应该向监理单位提出?说明理由。对该索赔事件应如何处理?
丙施工单位的索赔要求不应该向监理单位提出。理由:建设单位和丙施工单位没有合同关系。对该索赔事件的处理包括:①丙施工单位向乙施工单位提出索赔,乙施工单位向监理单位提出索赔意向书;②监理单位收集与索赔有关的资料;③监理单位受理乙施工单位提交的索赔意向书;④总监理工程师对索赔申请进行审查,初步确定费用额度和延期时间,与乙施工单位和建设单位协商;⑤总监理工程师对索赔费用和工程延期作出决定。
2015年1月15日,某市的A机电公司与B机械加工公司签订了一份机电设备加工合同。该合同约定:B机械加工公司于2015年2月底之前为A机电公司完成一套机电设备加工任务,部分原材料及加工费于设备交付后7日内一次性付清,如果一方违约,应向对方支付合同标的总价10%的违约金。事后,双方又签订了仲裁协议,约定在合同履行过程中,如果就标的物的质量问题发生纠纷,协商解决不成时,应提交甲仲裁委员会仲裁。合同履行后,双方就机电设备质量问题发生纠纷。A机电公司于2015年5月10日向人民法院起诉,人民法院受理案件后,向被告B机械加工公司送达起诉状副本,并在被告进行实体答辩的情况下对纠纷案件进行了审理,作出责令B机械加工公司重新加工设备并支付违约金的判决。判决作出后,B机械加工公司以存在仲裁协议,人民法院无权受理为由上诉。
问题:
11. 本案中双方在纠纷发生前达成的书面仲裁协议是否有效?说明理由。
双方当事人在纠纷发生前达成的书面仲裁协议有效。理由:根据《仲裁法》第16条的规定,仲裁协议包括合同中订立的仲裁条款和以其他书面方式在纠纷发生前或纠纷发生后达成的请求仲裁的协议。因此,本案中双方当事人在纠纷发生前达成的书面仲裁协议是有效的。
12. B机械加工公司的上诉理由是否成立?说明理由。
B机械加工公司的上诉理由不成立。理由:根据《仲裁法》第26条的规定,当事人达成仲裁协议,一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议,人民法院受理后,另一方在首次开庭前提交仲裁协议的,人民法院应当驳回起诉,但仲裁协议无效的除外;另一方在首次开庭前未对人民法院受理该案提出异议的,视为放弃仲裁协议,人民法院应当继续审理。案例中,B机械加工公司未提前声明有仲裁协议,人民法院受理该案后,B机械加工公司又应诉答辩,视为放弃仲裁协议,人民法院应当继续审理。因此,B机械加工公司的上诉理由不成立。
一、单项选择题
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
二、多项选择题
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
三、案例分析题
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
深色:已答题 浅色:未答题
提交纠错信息
评价难易度
提交知识点