银符考试题库B12
现在是:
试卷总分:160.0
您的得分:
考试时间为:
点击“开始答卷”进行答题
交卷
评分
存入我的题库
晒成绩
打印模式
隐藏答案解析
打印
下载
背景
字体
较大
大
中
小
较小
退出
建设工程质量、投资、进度控制模拟250
一、单项选择题
(每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1. 由于监理工程师原因引起承包商向业主索赔施工机械闲置费时,承包商自有设备闲置费一般按设备的______计算。
A.台班费
B.台班折旧费
C.台班费与进出场费用
D.市场租赁价格
A
B
C
D
B
[解析] 发包人或监理工程师原因导致机械、仪器仪表停工的窝工费的计算,若是租赁设备,则一般按实际租金和调进调出费的分摊计算;若是承包人自有设备,则一般按台班折旧费计算,而不能按台班费计算,因台班费中包括设备使用费。
2. 根据《建设工程施工合同(示范文本)》,发承包双方都应在知道或应当知道索赔事件发生后______天内,向监理人递交索赔意向通知书。
A.28
B.30
C.42
D.56
A
B
C
D
A
[解析] 《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定,发承包双方都应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内,向监理人递交索赔意向通知书,并明确规定,如当事人未在28天内对索赔事项提出书面的索赔通知,则视为该项索赔的权利已经丧失。
3. 发包人在收到竣工结算款支付申请7天后的______天内仍不支付工程竣工结算价款的,承包人可以与发包人协议将该工程折价变卖。
A.56
B.28
C.14
D.7
A
B
C
D
A
[解析] 发包人在竣工结算支付证书签发后或者在收到承包人提交的竣工结算款支付申请7天后56天内仍不支付的,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可直接申请法院将该工程依法拍卖,承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
4. 某土方工程,10月份计划工程量为1.5万m
3
,计划单价为12元/m
3
,实际完成工程量为1.2万m
3
,实际单价为13元/m
3
。则10月份该土方工程的进度偏差为______万元。
A.-3
B.3
C.-3.6
D.3.6
A
B
C
D
C
[解析] 10月份该土方工程的进度偏差=已完成工作量×预算单价-计划工作量×预算单价=1.2×12-1.5×12=-3.6(万元)。
5. 为确保建设工程进度控制目标的实现,监理工程师必须认真制定进度控制的技术措施主要有______。
A.对工期提前给予奖励
B.建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度
C.审查承包商提交的进度计划,使承包商能在合理的状态下施工
D.加强索赔管理
A
B
C
D
C
[解析] 进度控制的技术措施主要包括:①审查承包商提交的进度计划,使承包商能在合理的状态下施工;②编制进度控制工作细则,指导监理人员实施进度控制;③采用网络计划技术及其他科学适用的计划方法,并结合电子计算机的应用,对建设工程进度实施动态控制。选项A属于经济措施;选项B属于组织措施;选项D属于合同措施。
6. 考虑建设工程的施工特点、工艺流程、资源利用、平面或空间布置等要求,施工时可采用不同的施工组织方式,其中有利于资源供应的施工组织方式是______。
A.平行施工和流水施工
B.依次施工和流水施工
C.搭接施工和平行施工
D.依次施工和平行施工
A
B
C
D
B
[解析] 流水施工单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量较为均衡,有利于资源供应的组织;依次施工单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量较少,有利于资源供应的组织。
7. 某工程由5个施工过程组成,分为3个施工段组织固定节拍流水施工,在不考虑提前插入时间的情况下,要求流水施工工期不超过44天,则流水节拍的最大值为______天。
A.4
B.5
C.6
D.7
A
B
C
D
C
[解析] 按照固定节拍流水施工,则流水节拍t=T/(m+n-1)=44/(5+3-1)=6.3(天),取整为6天。其中,T——流水施工工期;m——施工段数目;n——施工过程数目。
8. 在工程网络图中,工作J的最迟完成时间为第20天,其持续时间为6天,该工作有3项紧前工作,它们的最早完成时间分别为第8天、第10天、第12天,则工作J的总时差为______天。
A.8
B.6
C.4
D.2
A
B
C
D
D
[解析] 工作的总时差等于该工作最迟完成时间与最早完成时间之差,或该工作最迟开始时间与最早开始时间之差,故J工作的总时差=20-6-max{8,10,12}=2(天)。
9. 某工程双代号时标网络计划如下图所示,其中工作E的总时差为______周。
A.0
B.1
C.2
D.3
A
B
C
D
B
[解析] 总时差等于其紧后工作的总时差加本工作与该紧后工作之间的时间间隔所得之和的最小值,故工作E的总时差=min{0+2,3+0,0+1}=1(周)。
10. 工程网络计划的费用优化是指寻求______的过程。
A.资源使用均衡时工程总成本最低
B.工期固定条件下工程总成本最低
C.总成本最低时的工期安排
D.工程总成本固定条件下最短工期安排
A
B
C
D
C
[解析] 费用优化又称工期成本优化,是指寻求工程总成本最低时的工期安排,或按要求工期寻求最低成本的计划安排的过程。
11. 由于网络计划的工期取决于关键工作的持续时间,为了进行工期成本优化,必须分析网络计划中______的关系。
A.各项工作的直接费率与间接费率之间
B.各项工作的间接费与持续时间之间
C.各项工作的间接费与最短持续时间之间
D.各项工作的直接费与持续时间之间
A
B
C
D
D
[解析] 由于网络计划的工期取决于关键工作的持续时间,为了进行工期成本优化,必须分析网络计划中各项工作的直接费与持续时间之间的关系,它是网络计划工期成本优化的基础。
12. 工程网络计划资源优化的目的之一是为了寻求______。
A.资源有限条件下的最短工期安排
B.资源均衡使用条件下的最短工期安排
C.资源使用最少条件下的合理工期安排
D.工程总成本量最低条件下的资源均衡安排
A
B
C
D
A
[解析] 网络计划的资源优化分为两种,即“资源有限,工期最短”的优化和“工期固定,资源均衡”的优化。前者是通过调整计划安排,在满足资源限制条件下,使工期延长最少的过程;而后者是通过调整计划安排,在工期保持不变的条件下,使资源需用量尽可能均衡的过程。
13. 香蕉曲线比较法的主要作用不包括______。
A.预测后期工程进展趋势
B.定期比较工程项目的实际进度与计划进度
C.按该工作已完成任务量比例进行标定
D.合理安排工程项目进度计划
A
B
C
D
C
[解析] 香蕉曲线比较法的主要作用有:①合理安排工程项目进度计划;②定期比较工程项目的实际进度与计划进度;③预测后期工程进展趋势。
14. 某混凝土工程计划累计完成工程量的S曲线和每天实际完成工程量如下图和下表所示,则第4天下班时刻该工程累计拖欠的工程量为______m
3
。
时间(天)
1
2
3
4
……
每天实际完成工程量(m
3
)
90
20
80
100
……
A.20
B.50
C.60
D.150
A
B
C
D
C
[解析] 根据题意可知,第4天累计实际完成的工程量=90+20+80+100=290(m
3
),根据S曲线可得第4天计划累计完成的工程量为350m
3
,故第4天该工程累计拖欠的工程量=350-290=60(m
3
)。
15. 在利用S曲线比较建设工程实际进度与计划进度时,如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧,则该实际进展点与计划S曲线在纵坐标方向的距离表示该工程______。
A.实际进度超前的时间
B.实际超额完成的任务量
C.实际进度拖后的时间
D.实际拖欠的任务量
A
B
C
D
D
[解析] 如果工程实际进展点落在S计划曲线右侧,则表明此时实际进度拖后。而实际进展点与计划S曲线在纵坐标方向的距离表示该工程实际拖欠的任务量。
16. 下列方法中,既能比较工作的实际进度与计划进度,又能分析工作的进度偏差对工程总工期影响程度的是______。
A.匀速进展横道图比较法
B.S曲线比较法
C.非匀速进展横道图比较法
D.前锋线比较法
A
B
C
D
D
[解析] 前锋线比较法就是通过实际进度前锋线与原进度计划中各工作箭线交点的位置来判断工作实际进度与计划进度的偏差,进而判定该偏差对后续工作及总工期影响程度的一种方法。
17. 某工程网络计划中,已知工作M的持续时间为6天,总时差和自由时差分别为3天和1天;检查中发现该工作实际持续时间为9天,则其对工程的影响是______。
A.既不影响总工期,也不影响其紧后工作的正常进行
B.不影响总工期,但使其紧后工作的最早开始时间推迟2天
C.使其紧后工作的最迟开始时间推迟3天,并使总工期延长1天
D.使其紧后工作的最早开始时间推迟1天,并使总工期延长3天
A
B
C
D
B
[解析] 根据题意,可判断出工作M与原计划相比延误3天,由于总时差为3天,故不影响总工期,而对于工作M的紧后工作,因为自由时差为1天,所以会使其紧后工作的最早开始时间推迟2天。
18. 当工程网络计划中某项工作的实际进度偏差影响到总工期而需要通过缩短某些工作的持续时间调整进度计划时,这些工作是指______的可被压缩的工作。
A.关键线路和超过计划工期的非关键线路上
B.关键线路上资源消耗量比较少
C.关键线路上持续时间比较长
D.施工工艺及采用技术比较简单
A
B
C
D
A
[解析] 缩短某些工作的持续时间是通过采取增加资源投入、提高劳动效率等措施来缩短某些工作的持续时间,使工程进度加快,以保证按计划工期完成该工程项目。这些被压缩持续时间的工作是位于关键线路和超过计划工期的非关键线路上的工作。同时,这些工作又是其持续时间可被压缩的工作。
19. 影响建设工程设计进度的因素是______。
A.施工条件的影响
B.各种风险因素的影响
C.建设意图及要求改变的影响
D.承包单位自身管理水平的影响
A
B
C
D
C
[解析] 影响建设工程设计进度的因素有:①建设意图及要求改变的影响;②设计审批时间的影响;③设计各专业之间协调配合的影响;④工程变更的影响;⑤材料代用、设备选用失误的影响。
20. 在建设工程施工阶段,承包单位需要将施工进度计划提交给监理工程师审查,审查的目的是为了______。
A.听取监理工程师的建设性意见
B.解除承包单位对施工进度计划的责任和义务
C.请求监理工程师优化施工进度计划
D.表明承包单位履行施工合同的能力
A
B
C
D
A
[解析] 承包单位之所以将施工进度计划提交给监理工程师审查,是为了听取监理工程师的建设性意见。
21. 编制施工总进度计划的依据不包括______。
A.竣工验收条件
B.施工总方案
C.工程动用时间目标
D.合同文件
A
B
C
D
A
[解析] 编制施工总进度计划的依据有:施工总方案;资源供应条件;各类定额资料;合同文件;工程项目建设总进度计划;工程动用时间目标;建设地区自然条件及有关技术经济资料等。
22. 某工作是由3个性质相同的分项工程合并而成的。各分项工程的工程量和时间定额分别是:Q
1
=2500m
3
,Q
2
=3000m
3
,Q
3
=2700m
3
;H
1
=0.18工日/m
3
,H
2
=0.20工日/m
3
,H
3
=0.40工日/m
3
。该工作的综合时间定额是______工日/m
3
。
A.0.35
B.0.33
C.0.26
D.0.21
A
B
C
D
C
[解析] 该工作的综合时间定额=(Q
1
H
1
+Q
2
H
2
+Q
3
H
3
)/(Q
1
+Q
2
+Q
3
)=(2500×0.18+3000×0.2+2700×0.4)/(2500+3000+2700)=0.26(工日/m
3
)。
23. 通过缩短某些工作持续时间的方式调整施工进度计划时,可采取的经济措施是______。
A.实行包干奖励
B.采用更先进的施工方法
C.增加每天的施工时间
D.改善劳动条件
A
B
C
D
A
[解析] 缩短某些工作的持续时间时采取的经济措施包括:①实行包干奖励;②提高奖金数额;③对所采取的技术措施给予相应的经济补偿。选项B属于技术措施,选项C属于组织措施,选项D属于其他配套措施。
24. 关于物资需求计划的说法,正确的是______。
A.编制依据为概算文件、项目总进度计划
B.组成内容是一次性需求计划和各计划期需求计划
C.主要作用是确定材料的合理储备
D.编制单位为各施工承包单位
A
B
C
D
B
[解析] 物资需求计划的编制依据主要有施工图纸、预算文件、工程合同、项目总进度计划和各分包工程提交的材料需求计划等,故选项A错误;物资需求计划的主要作用是确认需求,施工过程中所涉及的大量建筑材料、制品、机具和设备,确定其需求的品种、型号、规格、数量和时间,故选项C错误;负责物资供应的监理人员应具有编制物资供应计划的能力,故选项D错误。
25. 在建设工程实施阶段,监理工程师控制物资供应进度的工作内容有______。
A.编制、审核和控制物资供应计划
B.物资供应计划的检查
C.物资需求计划的编制
D.物资供应计划的调整
A
B
C
D
A
[解析] 监理工程师控制物资供应进度工作的基本内容包括:①协助业主进行物资供应的决策;②组织物资供应招标工作;③编制、审核和控制物资供应计划。
26. 在建设工程施工阶段,监理工程师控制施工进度的工作内容包括______。
A.协助承包单位实施进度计划
B.编制施工准备工作计划
C.及时支付工程进度款
D.协助承包单位确定工程延期时间
A
B
C
D
A
[解析] 建设工程施工进度的工作内容主要有:①编制施工进度控制工作细则;②编制或审核施工进度计划;③按年、季、月编制工程综合计划;④下达工程开工令;⑤协助承包单位实施进度计划;⑥监督施工进度计划的实施;⑦组织现场协调会;⑧签发工程进度款支付凭证;⑨审批工程延期;⑩向业主提供进度报告;
督促承包单位整理技术资料;
签署工程竣工报验单,提交质量评估报告;
整理工程进度资料;
工程移交。
二、多项选择题
(每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。)
1. 根据《建设工程工程量清单计价规范》,因不可抗力事件导致的损害及其费用增加,应由承包人承担的有______。
A.工程本身的损害
B.发包方现场的人员伤亡
C.承包人的停工损失
D.承包人的施工机械损坏
E.工程所需的修复费用
A
B
C
D
E
CD
[解析] 因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加,发承包双方应按下列原则分别承担并调整合同价款和工期:①合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;②发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;③承包人的施工机械设备损坏及停工损失,应由承包人承担;④停工期间,承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用应由发包人承担;⑤工程所需清理、修复费用,应由发包人承担。
2. 下列有关赢得值法各评价指标的表示意义,说法正确的有______。
A.当投资绩效指数大于1时,表示投资超支,即实际投资高于预算投资
B.当进度绩效指数小于1时,表示进度提前,即实际进度比计划进度快
C.当投资偏差为负值时,表示项目运行超出预算投资
D.当进度偏差为负值时,表示进度延误,实际进度落后于计划进度
E.当进度绩效指数大于1时,表示进度提前,即实际进度比计划进度快
A
B
C
D
E
CDE
[解析] 赢得值法的四个评价指标的表示意义:①投资偏差。当投资偏差为负值时,表示项目运行超出预算投资;当投资偏差为正值时,表示项目运行节支,实际投资没有超出预算投资。②进度偏差。当进度偏差为负值时,表示进度延误,实际进度落后于计划进度;当进度偏差为正值时,表示进度提前,实际进度快于计划进度。③投资绩效指数。当投资绩效指数<1时,表示投资超支,即实际投资高于预算投资;当投资绩效指数>1时,表示投资节支,即实际投资低于顶算投资。④进度绩效指数。当进度绩效指数<1时,表示进度延误,即实际进度比计划进度拖后;当进度绩效指数>1时,表示进度提前,即实际进度比计划进度快。
3. 根据《标准施工招标文件》,下列情形中,承包人可以得到费用和利润补偿而不能得到工期补偿的事件有______。
A.法规变化引起的价格调整
B.发包人的原因导致试运行失败
C.发包人原因导致的工程缺陷和损失
D.承包人遇到不利物质条件
E.不可抗力
A
B
C
D
E
BC
[解析] 根据《标准施工招标文件》,承包人可以得到费用和利润补偿而不能得到工期补偿的事件有:发包人的原因导致试运行失败和发包人原因导致的工程缺陷和损失。选项A只能获得费用索赔;选项D能获得工期和费用索赔;选项E只能获得工期索赔。
4. 对承包单位提交的竣工结算资料进行审查的内容包括______。
A.进度款是否按规定程序支付
B.竣工工程内容是否符合合同条件
C.落实设计变更签证
D.预付款支付额度是否符合合同约定
E.隐蔽验收记录是否手续完整
A
B
C
D
E
BCE
[解析] 竣工结算要有严格的审查,一般从以下几个方面入手:①核对合同条款,应核对竣工工程内容是否符合合同条件要求;②检查隐蔽验收记录,审核竣工结算时应核对隐蔽工程施工记录和验收签证,手续完整,工程量与竣工图一致方可列入结算;③落实设计变更签证,设计修改变更应由原设计单位出具设计变更通知单和修改的设计图纸、校审人员签字并加盖公章,经发包人(建设单位)和监理工程师审查同意、签证;④按图核实工程数量;⑤执行定额单价;⑥防止各种计算误差。
5. 为保证工程建设中各个环节相互衔接,工程项目进度平衡表中需明确的内容包括______。
A.各种设计文件交付日期
B.主要设备交货日期
C.施工单位进场日期
D.工程材料进场日期
E.水、电及道路接通日期
A
B
C
D
E
ABCE
[解析] 工程项目进度平衡表用来明确各种设计文件交付日期、主要设备交货日期、施工单位进场日期、水电及道路接通日期等,以保证工程建设中各个环节相互衔接,确保工程项目按期投产或交付使用。
6. 与横道计划相比,网络计划的特点有______。
A.可以利用电子计算机进行计算
B.能明确地反映工程费用与工期之间的关系
C.能明确地表达各项工作之间的逻辑关系
D.能够直观地表达各项工作的进度安排和工程进度的重点控制对象
E.可以找出关键线路和关键工作
A
B
C
D
E
ACE
[解析] 与横道计划相比,网络计划的主要特点有:①网络计划能够明确表达各项工作之间的逻辑关系;②通过网络计划时间参数的计算,可以找出关键线路和关键工作;③通过网络计划时间参数的计算,可以明确各项工作的机动时间;④网络计划可以利用电子计算机进行计算、优化和调整。
7. 建设工程组织平行施工时的特点包括______。
A.各专业工作队能够连续施工
B.施工现场的组织管理比较简单
C.能够充分利用工作面进行施工
D.单位时间内投入的资源量成倍增加
E.劳动力及施工机具等资源能均衡使用
A
B
C
D
E
CD
[解析] 平行施工方式具有以下特点:①充分地利用工作面进行施工,工期短;②如果每一个施工对象均按专业成立工作队,劳动力及施工机具等资源无法均衡使用;③如果由一个工作队完成一个施工对象的全部施工任务,则不能实现专业化施工,不利于提高劳动生产率;④单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量成倍增加,不利于资源供应的组织;⑤施工现场的组织管理比较复杂。
8. 下列关于流水施工的说法中,正确的有______。
A.流水步距的大小取决于加入流水的施工过程数
B.划分施工段的目的就是为了组织流水施工
C.流水节拍的大小与单位时间的资源供应量有关
D.施工段的界限应尽可能与建筑结构界限相吻合
E.流水施工工期就是整个建设工程的总工期
A
B
C
D
E
BCD
[解析] 流水步距的大小取决于相邻两个施工过程(或专业工作队)在各个施工段上的流水节拍及流水施工的组织方式,故选项A错误;由于一项建设工程往往包含许多流水组,故流水施工工期一般不是整个工程的总工期,故选项E错误。
9. 在工程项目网络计划中,关键线路是指______。
A.单代号网络计划中总时差为零的线路
B.双代号网络计划中持续时间最长的线路
C.单代号网络计划中总时差为零且工作时间间隔为零的线路
D.双代号时标网络计划中无波形线的线路
E.双代号网络计划中无虚箭线的线路
A
B
C
D
E
BCD
[解析] 在单代号网络计划中,总时差最小的工作为关键工作,将这些关键工作相连,并保证相邻两项关键工作之间的时间间隔为零而构成的线路就是关键线路;在双代号时标网络计划中,凡自始至终不出现波形线的线路即为关键线路;在双代号网络计划中,所有线路中总持续时间最长的线路即为关键线路。
10. 某工作计划进度与实际进度如下图所示,从图中可获得的正确信息有______。
A.前3天实际进度和计划进度均为匀速进展
B.第6天计划完成工作量大于实际完成工作量
C.实际施工时间与计划施工时间相同
D.第4天实际停工1天
E.第5天至第6天实际进度为匀速进展
A
B
C
D
E
ACDE
[解析] 根据题中图示可知,前3天实际进度为16%,计划进度为15%,均为匀速进展;第4天实际停工1天;第5天实际进度为15%(63%-48%),第6天实际进度为15%(78%-63%),均为匀速进展;第6天计划完成工作量为10%(80%-70%),计划完成工作量小于实际完成工作量。
11. 某工程双代号时标网络计划执行到第3周末和第7周末时,检查其实际进度如下图前锋线所示,检查结果表明______。
A.第3周末检查时,工作D拖后1周,但不影响总工期
B.第3周末检查时,工作L拖后1周,但不影响总工期
C.第7周末检查时,工作I提前2周,总工期预计缩短2周
D.第7周末检查时,工作G提前1周,将不影响总工期
E.第4周至第7周内工作E和工作H的实际进度正常
A
B
C
D
E
CDE
[解析] 第3周末检查时,工作D拖后1周,影响工期1周;工作L拖后1周,影响工期1周。第7周末检查时,工作I提前2周,I在关键线路上,总工期缩短2周;工作G提前1周,总时差为2周,将不影响总工期。第4周至第7周内工作E和工作H的实际进度正常。
12. 当工程实际进度偏差影响到总工期而需要调整进度计划时,可采用______等方法改变某些工作的逻辑关系。
A.提高劳动效率
B.将顺序进行的工作改为平行作业
C.将顺序进行的工作改为搭接作业
D.分段组织流水作业
E.增加资源投入量
A
B
C
D
E
BCD
[解析] 当工程项目实施中产生的进度偏差影响到总工期,且有关工作的逻辑关系允许改变时,可以改变关键线路和超过计划工期的非关键线路上的有关工作之间的逻辑关系,达到缩短工期的目的。例如,将顺序进行的工作改为平行作业、搭接作业,以及分段组织流水作业等,都可以有效地缩短工期。
13. 初步施工总进度计划编制完成后,检查总工期是否符合要求,其调整的主要方法有______。
A.改变各工程的施工顺序
B.改变某些工程的起止时间
C.调整辅助工程的工期
D.调整主导工程的工期
E.改变主导工程的施工方案
A
B
C
D
E
BD
[解析] 初步施工总进度计划编制完成后,如果出现问题,则应进行调整。调整的主要方法是改变某些工程的起止时间或调整主导工程的工期。
14. 通过缩短某些工作的持续时间来调整进度计划的组织措施有______。
A.采用更先进的施工机械
B.增加工作面,组织更多的施工队伍
C.实施强有力的调度
D.提高奖金数额
E.增加每天的施工时间
A
B
C
D
E
BE
[解析] 调整进度计划的组织措施包括:①增加工作面,组织更多的施工队伍;②增加每天的施工时间(如采用三班制等);③增加劳动力和施工机械的数量。
一、单项选择题
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
二、多项选择题
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
深色:已答题 浅色:未答题
提交纠错信息
评价难易度
提交知识点