一、单项选择题 (下列各题中,只有一个备选项最符合题意,请将该选项的代号填在括号内。)
二、多项选择题 (在下列各题的备选答案中,有两个及其以上的选项符合题意,至少有一个不符合题意,请将符合题意的代号填在括号内。)
三、判断题1. 任何工程变更,均不应以任何方式使合同作废或无效,从而导致承包人责任的解除。 ( )
对 错
A
工程变更只是合同内容的变化,不改变合同的法律关系,不能解除承包人的责任,也不能单方面使合同作废和无效。
2. 工程变更后的变更单价确定应由监理工程师和承包人协商确定。 ( )
对 错
B
工程变更后的合同单价应按合同条款中的规定进行调整或由业主和承包人协商确定。
3. 工程量清单的每一个细目,不论有无列出数量,都须填入单价或总价。 ( )
对 错
A
根据《公路工程国内招标文件范本》的规定,工程量清单中应全部填入单价或总价,便于招标方了解投标方的情况及评标。
4. 监理工程师可以用保留金支付属于业主的合同义务而发生的费用。 ( )
对 错
B
保留金是用于保证承包人履行合同的一种担保措施,不能作为合同义务费用的支付。根据《公路工程国内招标文件范本》,在整个工程缺陷责任期满并发给缺陷责任终止证书后14d内,监理工程师签发保留金支付证书,将保留金退还给承包人。
5. 某工程承包合同金额为3 000万元,则根据《公路工程国内招标文件范本》该工程一般情况下应预留100万元作为保留金。 ( )
对 错
B
根据《公路工程国内招标文件范本》,保留金应按投标书附录中规定的百分率从每期应支付给承包人的工程结算款额中扣留,直至保留金的金额达到投标书附录中规定的限额为止。
6. 根据《公路工程国内招标文件范本》,业主应补偿因恶劣的气候条件而造成的承包人的停工和费用损失。 ( )
对 错
B
如果工程中出现异常恶劣气候条件影响施工进度,而且受影响的工程是处在工程施工进度网络计划的关键线路上,承包人有权要求延长本合同工程或单项工程的工期,但不能得到费用的索赔。
7. 经过鉴证的有效合同和经过公证的有效合同,在经济纠纷诉讼中具有同等的法律效力。 ( )
对 错
A
只要是有效合同,不管是不是经过公证或鉴证,其法律效力都是一样的。
8. 仲裁机构做出裁决后,当事人就同一纠纷向人民法院起诉的,人民法院应予受理。( )
对 错
B
合同纠纷处理的方法有:协商、调解、仲裁、诉讼四种形式,但如调解不成,应选择或仲裁或诉讼的方式,仲裁是“一裁终局”制,一旦裁定就必须执行,不得再选择诉讼。
9. 合同变更的必要条件是当事人协商一致,任何一方都不得擅自变更合同。 ( )
对 错
A
合同双方只要协商一致就可对合同进行变更,任何一方不得单方面变更合同。
四、综合分析题1. 某项目有一道涵洞,承包人施工之前发现涵洞的位置不正确,但他未及时报告业主或监理,致使该涵洞不得不报废重建,试问:
(1)该事故的责任由谁承担?
(2)你认为如何才能避免类似事故的发生?
(1)该情况属“雇主风险”,应由业主负责,问题发生后监理应下达工程变更令,按有关规定确定有关金额。
(2)很明显该问题首先是设计单位设计失误造成的,因此,业主有权根据情况减付或免付部分设计费并要求设计单位做出适当赔偿,修改完善设计。
(3)承包人发现问题不报有违职业道德,合同中如设立承包人优化设计可以获得奖金的条款,将会刺激承包人及时提出该问题。
(4)监理工程师应开展设计监理,对设计图纸进行事先审查,施工中应及时查对位置的准确性。
通过(3)、(4)两措施可以避免类似事故的发生。
2. 某项目施工中,一个月内连续下雨10d,结果使承包人半个月未能施工,而该工程处于关键线路上,试问:
(1)根据《公路工程国内招标文件范本》承包人能否获得工程期延期?
(2)其理由是什么?
只有异常恶劣的气候条件影响关键工程的工期时才允许延期,一个月内连续下雨10d,并不能就此断定为异常恶劣的气候条件,因此,虽对关键工程的工期有影响,但一般不能给予延期,除非满足下列条件:
(1)专用条款另有说明,或虽然只下雨10d,但降雨量大(例如每天持续24h下雨且雨量很猛,超过了历年平均情况)。
(2)承包人在合同规定的期限内提出延期要求。
(3)能确认对关键线路造成工期延长(或使关键线路发生变化)。