银符考试题库B12
现在是：
试卷总分：110.0
您的得分：
考试时间为：
点击“开始答卷”进行答题
交卷
评分
存入我的题库
晒成绩
打印模式
隐藏答案解析
打印
下载
背景
字体
较大
大
中
小
较小
退出
建设工程合同管理模拟2
一、单项选择题
(每题的备选项中，只有一个最符合题意)
1. 施工合同示范文本通用条款规定，承包人对
的保修期限应为5年。
A.地基基础工程
B.屋面防水工程
C.设备安装工程
D.排水管道工程
A
B
C
D
B
[解析] 施工合同示范文本通用条款规定，承包人对屋面防水工程的保修期限应为5年。
2. 我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，建筑工程一切险的投保人应当是( )。
A.施工合同的发包人
B.施工合同的承包人
C.施工合同发包人和承包人
D.工程项目的代建方和施工合同的发包人
A
B
C
D
A
在国外，建筑工程一切险投保人一般是承包人。我国的《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。
3. 下列不属于指定代理或法定代理终止原因的是
。
A.被代理人取得或者恢复民事行为能力
B.被代理人或代理人死亡
C.指定代理的人民法院或指定单位撤销指定
D.监护关系没有消灭
A
B
C
D
D
[知识点] 无权代理和代理关系的终止
4. 设计合同中关于设计费用应当列明的项目不包括
。
A.双方约定的总设计费
B.分阶段支付进度款的条件
C.分阶段支付进度款占总设计费的百分比及金额
D.定金或违约金。
A
B
C
D
D
5. 本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不作否认表示的，则
。
A.行为人承担民事责任
B.视为不同意
C.本人承担民事责任
D.视为同意
A
B
C
D
D
6. 设备性能验收阶段，出现
情况时，监理工程师不应签发设备初步验收证书。
A.存在个别微小缺陷但不影响设备安全运行，供货方同意在限定时间内免费修理
B.第一次性能验收试验表明几项性能指标未达到保证值，但属于采购方的使用原因
C.第二次性能验收试验未达到保证值的几项缺陷，供货方采取相应措施后达到保证值
D.由于采购方生产运行的需要，在合同约定的期限内未能进行设备性能验收试验
A
B
C
D
B
7. 下列选项中，属于无效合同的是
。
A.因重大误解而订立的合同
B.在订立合同时显失公平的合同
C.以合法形式掩盖非法目的的合同
D.以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同
A
B
C
D
C
8. 某工程项目施工阶段，发包人与某科研机构的试验室签订了委托试验合同，约定该试验室完成监理工程师指示的材料和工艺质量的检测试验。以下有关检测试验的说法中，正确的是
。
A.试验室只接受发包人指示的试验项目
B.试验室应完成承包人要求的试验项目
C.监理工程师有权指示试验室完成某项试验，但不对检测数据的正确性负责
D.监理工程师应对依据错误检测数据作出的指示承担责任
A
B
C
D
C
9. 某工程招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是( )。
A.联合体投标没有提交联合体协议书
B.投标工期长于招标文件中要求的工期
C.投标保函金额少于招标文件的要求
D.未详细说明使用专利施工的技术细节
A
B
C
D
D
在开标时，如果发现投标文件出现下列情形之一，应当作为无效投标文件，不再进入评标：
(1) 投标文件未按照招标文件的要求予以密封；
(2) 投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书(原件)及委托代理人印章；
(3) 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认；
(4) 投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函；(选项C)
(5) 组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议。(选项A)因此，选项A、C属于在开标时就视为无效的投标。
在评标时，所有存在重大偏差的投标文件都属于初评阶段应该淘汰的投标书。未作实质性响应的重大偏差包括：
(1) 没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；
(2) 没有按照招标文件要求由投标人授权代表签字并加盖公章；
(3) 投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限；(选项B)
(4) 明显不符合技术规格、技术标准的要求；
(5) 投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；
(6) 投标附有招标人不能接受的条件；
(7) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。因此，选项B属于在初评时视为无效的投标。
10. 发包人供应的材料未通知承包人验收入库后发生的损坏丢失由
。
A.承包人负责
B.发包人负责
C.由谁承担视具体情况决定
D.承包人和发包人共同负责
A
B
C
D
B
11. 《建设工程质量管理条例》规定，竣工结算时
。
A.不再扣留质量保修金
B.按工程结算价的1%扣留质量保修金
C.扣留适当的保修费用
D.承包、发包双方协商解决质量保修金
A
B
C
D
A
12. 因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可
。
A.按合同约定的违约金要求对方赔偿
B.按实际损失加上违约金要求对方赔偿
C.在原约定的违约金基础上适当增加一定比例违约金
D.请求法院增加超过违约金部分损失
A
B
C
D
D
13. 某甲公司，假借与乙公司订立合同，恶意进行磋商，则甲公司应当承担
责任。
A.违约
B.合同失效
C.缔约过失
D.侵权
A
B
C
D
C
14. 材料供应合同按照约定应由供货方先行交付订购的材料后，采购方再行付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付货款，采购方依据的是
。
A．先履行抗辩权B．同时履行抗辩权 C．后履行抗辩权 D．终止履行抗辨权
A
B
C
D
C
15. 甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据《合同》的规定，该合同为
合同。
A.有效
B.无效
C.效力待定
D.可变更、可撤销
A
B
C
D
B
本题考核的知识点为合同无效的类型。无效合同的主要类型包括：①一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同；②恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同；③以合法形式掩盖非法目的的合同；④损害社会公共利益的合同；⑤违反法律、行政法规的强制性规定的合同。
16. 在施工过程中，监理工程师在收到承包人提出的顺延工期的书面报告后
天内予以确认答复。
A.3
B.7
C.14
D.28
A
B
C
D
C
17. 发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程设计文件，应当报
进行批准。
A.原设计单位
B.原审批机关
C.原备案部门
D.建设行政管理部门
A
B
C
D
B
18. 某项目总投资4 000万元人民币，其中监理合同估算价为35万元，工程监理工作
。
A.可以不通过招标委托工作
B.必须采用招标方式委托工作
C.必须采取公开招标方式委托工作
D.只能采用招标方式委托工作
A
B
C
D
B
19. 合同中对价款或报酬约定不明的，按
。
A.订立合同时支付价款一方的市场价格履行
B.订立合同时收取价款一方的市场价格履行
C.订立合同时履行地的市场价格履行
D.订立合同时双方主要办事机构所在地的市场价格履行
A
B
C
D
C
20. 依据《中华人民共和国合同法》，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是
A.赔偿损失是承担违约责任的主要形式
B.违约金和定金不能同时选用
C.违约金是承担违约责任的必备形式
D.违约金和赔偿损失不能同时使用
A
B
C
D
C
[知识点] 承担违约责任的方式
21. 抵押与质押的区别主要在于
。
A.担保财产是否为第三人的财产
B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人
C.担保财产是否转移占有
D.债权人是否有优先受偿权
A
B
C
D
C
22. 作为定标的主要依据是
。
A.评标价
B.投标报价
C.评标报告
D.投标文件
A
B
C
D
C
23. 正常监理工作酬金中的间接成本是
。
A.监理人员的附加工资
B.监理人员的补助费
C.向税务机关缴纳的税金
D.常用设备的使用费
A
B
C
D
D
24. 施工招标时，若为初步设计完成后的大型复杂工程，则应采用
合同。
A.总价
B.成本加酬金
C.单价
D.估计工程量单价
A
B
C
D
D
25. 关于违约责任条款，下列叙述有误的是
。
A.因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿额过大时可以超出监理酬金总额(除去税金)
B.当一方向另一方的索赔要求不成立时，提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出
C.委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失
D.在合同责任期内，如果监理人未按合同中要求的职责勤恳认真地服务，或委托人违背了他对监理人的责任时，均应向对方承担赔偿责任
A
B
C
D
A
[解析] 当一方向另一方的索赔要求不成立时，提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出；委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失；在合同责任期内，如果监理人未按合同中要求的职责勤恳认真地服务，或委托人违背了他对监理人的责任时，均应向对方承担赔偿责任。
26. 关于公开招标和邀请招标的开标说法中，不正确的是
。
A.公开招标和邀请招标均应举行开标会议，体现招标的公平、公正和公开原则
B.在投标须知规定的时间和地点由招标人主持开标会议，所有投标人均应参加，并邀请项目建设有关部门代表出席
C.开标时，由投标人或其推选的代表检验投标文件的密封情况
D.开标后，只允许招标人更改投标书的内容和报价及优惠条件
A
B
C
D
D
27. 某施工单项合同估算价在500万元人民币以上的抢险救灾工程
。
A.必须采用公开招标
B.必须采用邀请招标
C.必须进行招标
D.可以直接委托发包
A
B
C
D
D
28. 评标委员会以标底衡量报价得分时，首先应
。
A.确定入围的有效标
B.确定标底
C.比较投标书的优劣
D.按评标规则计算各项得分
A
B
C
D
A
29. 委托监理合同的通用条件是
。
A.标准条件
B.修改条件
C.专用条件
D.补充条件
A
B
C
D
A
[解析] 委托监理合同的通用条件是标准条件。
30. 针对工程项目的实际情况派出监理工作需要的监理机构及人员，编制
，采取实现监理工作目标相应的监理措施，从而保证监理合同得到真正的履行。
A.监理合同专用条件和监理实施细则
B.监理规划和监理合同专用条件
C.监理规划和监理实施细则
D.监理合同标准文件和监理实施细则
A
B
C
D
C
31. 依据《中华人民共和国合同法》的规定，出现
订立的合同，当事人可以向人民法院起诉，请求变更合同。
A.对方以胁迫手段
B.损害国家利益
C.对方有过错
D.损害当事人利益
A
B
C
D
A
32. 按照设计合同示范文本规定，下列有关设计错误后果责任的说法中，不正确的是
。
A.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费
B.损失严重的应向发包人支付赔偿金
C.累计赔偿总额不得超过设计费用总额
D.赔偿责任按工程实际损失的百分率计算
A
B
C
D
C
33. 在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由
承担。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.发包人和承包人共同
A
B
C
D
B
34. 承包人施工的工程质量应当达到合同约定的标准；发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应支付由此增加的
，对工期有影响的应给予相应顺延。
A.合同约定的合同价款
B.追加的合同价款
C.工程预付款
D.工程进度款
A
B
C
D
B
35. 依据《担保法》的规定，担保人必须是第三人的担保方式是
。
A.保证
B.质押
C.定金
D.留置
A
B
C
D
A
[解析] 根据保证的定义，保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。保证法律关系至少有三方人参加，即保证人、被保证人(债务人)，和债权人参加。
36. 建设工程施工合同中，在合同生效后，由于合同的价款不明，则按
的市场价格履行。
A.工程所在地
B.施工单位所在地
C.建设单位所在地
D.签订合同所在地
A
B
C
D
A
37. 由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是
。
A.费用由发包人承担，工期给予顺延
B.费用由承包人承担，工期不予顺延
C.费用由发包人承担，工期不予顺延
D.费用由承包人承担，工期给予顺延
A
B
C
D
B
38. 依据《建设工程设计合同(示范文本)》，属于设计人责任的是
。
A.组织技术设计文件的初步审查
B.编制技术设计文件
C.施工图设计完成后，将施工图报送建设行政主管部门
D.为发包人提供必要的现场工作条件
A
B
C
D
B
39. 施工合同履行过程中，工程师不能按时参加试车，须在开始试车前
以书面形式向承包人提出延期要求。
A.24 h
B.48 h
C.1 d
D.2 d
A
B
C
D
A
40. 下列关于施工合同履行过程中，竣工验收后的管理表述不正确的是
。
A.发包人在验收后14 d内给予认可或提出修改意见
B.竣工验收合格的工程移交给发包人运行使用，承包人承担工程保管责任
C.需要修改缺陷的部分，承包人应按要求进行修改，并承担由自身原因造成修改的费用
D.因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法
A
B
C
D
B
41. 施工中，工程师同意采用承包人的合理化建议所发生的费用和获得收益的分担或分享，由
。
A.由发包人分担或分享
B.由承包人分担或分享
C.由发包人和承包人另行约定
D.由工程师确认
A
B
C
D
C
42. 索赔事件发生时，现场施工非常紧张，监理工程师不希望立即处理索赔而分散各方抓施工管理的精力，监理工程师
。
A.有权不马上处理该项索赔，但承包商必须在事件发生后的28天内提出索赔意向通知
B.必须马上处理该项索赔
C.有权不马上处理该项索赔，承包商也应推迟提出索赔意向通知
D.有权不马上处理该项索赔，但承包商必须在提交索赔意向通知的28天内递送正式的索赔报表
A
B
C
D
A
43. 施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这时发包人可行使
。
A.同时履行抗辩权
B.代位权
C.撤销权
D.不安抗辩权
A
B
C
D
D
[解析] 当经营状况严重恶化；转移财产、抽逃资金，以逃避债务的；丧失商业信誉；有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。
44. 合同约定有工程预付款的，发包人应按规定的时间和数额支付预付款，发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间
天后向发包人发出要求预付的通知。
A.3
B.7
C.14
D.30
A
B
C
D
B
45. FIDIC《施工合同条件》规定，缺陷责任期是自
开始，至工程师颁发履约证书为止的天数。
A.合同签字日
B.承包商正式开工日
C.工程接收证书中写明的竣工日
D.工程正式接收之日
A
B
C
D
C
46. 根据FIDIC《施工合同条件》，施工合同的有效期为自合同订立之日起至
之日止。
A.竣工移交
B.工程师签发工程接收证书
C.工程师颁发履约证书
D.结清单生效
A
B
C
D
D
47. 按照施工合同的规定，从开工之日起至
止的日历天数为承包人施工期，据此与合同工期比较判定承包人是提前竣工还是延误竣工。
A.承包人提前竣工验收前自检合格日
B.承包人提供竣工资料和竣工验收报告日
C.开始竣工检验日
D.竣工验收合格，工程师在检验记录签字日
A
B
C
D
B
48. FIDIC《施工合同条件》规定，根据风险责任的划分，关于承包商应承担的风险义务的表述，不正确的是
。
A.对于因欺骗、有意违约或轻率的不当行为造成的损失，赔偿的责任限度不受限额的限制
B.依据合同通用条款的规定，承包商对业主的全部责任不应超过专用条款约定的最低赔偿限额
C.依据合同通用条款的规定，承包商对业主的全部责任若未约定，不应超过中标的合同金额
D.在施工现场属于不包括在保险范围内的，由于承包商的施工、管理等失误或违约行为，导致工程、业主人员的伤害及财产损失．应由承包商承担责任
A
B
C
D
B
本题考核的知识点为承包商应承担的风险义务。承包商应承担的风险义务：在施工现场属于不包括在保险范围内的，由于承包商的施工、管理等失误或违约行为，导致工程、业主人员的伤害及财产损失，应由承包商承担责任。依据合同通用条款的规定，承包商对业主的全部责任不应超过专用条款约定的最高赔偿限额，若未约定，则不应超过中标的合同金额。但对于因欺骗、有意违约或轻率的不当行为造成的损失，赔偿的责任限度不受限额的限制。
49. FIDIC《施工合同条件》中，工程师接到承包商申请后的
天内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书。
A.14
B.28
C.36
D.42
A
B
C
D
B
50. 依据FIDIC施工合同条件，下列关于指定分包商的特点，表述正确的是
A.合同关系主体为业主和指定分包商
B.指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分
C.承包商对指定分包商违约的行为承担责任
D.由监理工程师负责协调管理
A
B
C
D
B
二、多项选择题
(每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项)
1. 依据《中华人民共和国合同法》规定，
的合同属于无效合同。
A.恶意串通损害第三人利益
B.以欺诈手段，使对方违背真实意思情况下订立
C.订立合同时显失公平
D.以合法形式掩盖非法目的
E.损害公共利益订立
A
B
C
D
E
ADE
2. “建筑工程一切险”承担保险责任的范围包括
。
A.错误设计引起的费用
B.火灾
C.工人恶意行为造成的事故
D.技术人员过失造成的事故
E.盗窃
A
B
C
D
E
BCDE
3. 法人成立应具备的条件包括
。
A.依法成立
B.能够独立承担民事责任
C.具有3名以上高级管理人员
D.有必要的财产或者经费
E.有自己的名称、组织机构和场所
A
B
C
D
E
ABDE
本题考核的知识点为法人应当具备的条件。法人应当具备以下条件：(1)依法成立；(2)有必要的财产或者经费；(3)有自己的名称、组织机构和场所；(4)能够独立承担民事责任。
4. 招标代理机构的专家库应满足
等方面的要求。
A.专业范围
B.任职层次
C.专家人选
D.招标经历
E.人员数量
A
B
C
D
E
ACE
5. 合同法律关系客体中的行为包括
。
A.建筑物
B.施工
C.专利权
D.安装
E.建筑材料
A
B
C
D
E
BD
[解析] 法律意义上的行为是指人有意识的活动。在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作，如勘察设计、施工安装等，这些行为都可以成为合同法律关系的客体。
6. 在总投资为2000万元的使用国有资金的一个建设项目中，必须通过招标签订合同的有
。
A.单项合同估算价为1000万元的施工项目
B.单项合同估算价为170万元的材料采购项目
C.单项合同估算价为30万元的设计项目
D.单项合同估算价为20万元的勘察项目
E.单项合同估算价为20万元的监理项目
A
B
C
D
E
AB
7. 由于设计人员错误造成工程质量事故损失时，根据损失的严重程度，设计人应负责
。
A.全部损失
B.采取补救措施
C.免收直接受损失部分的设计费
D.向发包人支付违约金
E.工程质量事故的调查
A
B
C
D
E
BCD
8. 施工项目招标中，投标文件应当在初评阶段就予以淘汰的情形有
。
A.未按招标文件的要求予以密封的
B.明显不符合技术标准要求的
C.竣工期限超过招标文件要求的完成期限的
D.投标报价的大小写金额不一致的
E.投标报价明显低于市场价格的
A
B
C
D
E
BC
9. 监理工程师对索赔的预防和减少要做到
。
A.正确理解合同规定
B.为承包人提供力所能及的帮助
C.建立和维护监理工程师处理合同事务的威信
D.做好日常监理工作，随时与承包人保持协商
E.始终以业主的利益为重
A
B
C
D
E
ABCD
10. 承包人可提出索赔的费用包括
。
A.保险费
B.安全措施费
C.利润
D.管理费
E.贷款利息
A
B
C
D
E
ACDE
11. 标底价格的编制依据一般包括
。
A.招标文件的商务条款
B.工程施工图纸、标准图集，工程量计算规则
C.施工现场地质、水文、地上情况等资料
D.施工方案或施工组织设计
E.以前的预算定额、工期定额、费用定额、材料价格、机械台班单价及有关调整计价的文件
A
B
C
D
E
ABCD
[解析] 标底价格的编制依据一般包括招标文件的商务条款；工程施工图纸、标准图集，工程量计算规则；施工现场地质、水文、地上情况等资料；施工方案或施工组织设计。
12. 下列关于《施工合同文本》(示范文本)通用条款的提法，正确的有
。
A.“通用条款”是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规对承发包双方的权利与义务作出的一般规定
B.除双方协议一致对其中的某些条款做了修改、补充或取消外，双方都必须履行
C.它是将建设工程施工合同中的内容具体出来编写一份完整的合同文件
D.“通用条款”共由11部分、47条组成
E.“通用条款”是将建设工程施工合同中的内容抽象出来编写一份完整的合同文件，具有很强的通用性
A
B
C
D
E
ABD
[知识点] 建设工程施工合同范本简介
13. 采用可调价合同，施工中如果遇到
的情况，可以对合同价款进行相应的调整。
A.法律、行政法规和国家有关政策变化影响到合同价款
B.工程造价部门公布的价格调整
C.一周内因承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8 h
D.施工过程中地方税的某项税费发生变化
E.双方约定的其他因素
A
B
C
D
E
ABDE
14. 依照施工合同示范文本通用条款的规定，施工中发生不可抗力事件后，由此导致的损失及工期延误责任承担方式为
。
A.工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担
B.承包人的人员伤亡损失，由发包人承担
C.发包人的人员伤亡损失，由承包人承担
D.工程所需清理、修复费用，由发包人承担
E.延误的工期相应顺延。
A
B
C
D
E
ADE
[知识点] 不可抗力
15. 《建设工程施工合同(示范文本)》规定，属于承包人应当完成的工作有
。
A.办理施工所需的证件
B.提供和维修非夜间施工使用的照明设备
C.按规定办理施工噪声有关手续
D.负责已完成工程的成品保护
E.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定
A
B
C
D
E
BCDE
16. 不属于《合同法》规定可以解除合同条件的有
。
A.不可抗力发生
B.在履行期限届满前，当事人明确表示不履行主要债务
C.当事人迟延履行主要债务
D.当事人违约使合同目的无法实现
E.在履行期限届满前，当事人以自己行为表明不履行主要债务
A
B
C
D
E
BCE
[解析] 不可抗力致使合同不能实现时可解除合同，这里强调的是“合同不能实现”，“当事人迟延履行主要债务，经催告后仍未履行”也可解除合同，未催告不能解除合同。
17. 施工合同采用可调价合同时，可以对合同价款进行相应调整的情况包括
。
A.国家规定应缴纳的税费发生变化
B.工程造价管理部门公布的价格调整
C.电价发生变化
D.承包人租赁的设备损坏增加了维修费用
E.一周内非承包人原因停水造成停工累计超过8小时
A
B
C
D
E
ABE
18. 施工招标的独立合同包工作范围应是
的施工内容。
A.整个工程
B.单位工程
C.分部工程
D.分项工程
E.特殊专业工程
A
B
C
D
E
ABE
19. 在材料采购合同中，交货质量的验收方法有
。
A.化学实验
B.衡量法
C.物理试验
D.查点法
E.经验鉴别法
A
B
C
D
E
ACE
[大纲要求] 掌握
[习题解析] 本题考查重点是对“物资采购合同——交货检验”的掌握。现场交货的到货检验中的数量验收的方法主要有：衡量法、理论换算法和查点法。因此，本题的正确答案是ACE。
20. 有关隐蔽工程重新检验的表述，正确的是
。
A.重新检验表明质量检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延
B.重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，工期不予顺延
C.重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期
D.承包人接到重新检验通知后，应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复
E.无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验
A
B
C
D
E
ACDE
21. 建设工程勘察合同中，发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件可能包括
。
A.提供基准点
B.拆除地上地下障碍物
C.处理施工扰民问题
D.平整施工现场
E.落实土地征用、青苗树林赔偿
A
B
C
D
E
BCDE
22. 在FIDIC《施工合同条件》中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括
等。
A.不可预见的外界条件
B.施工中遇到文物和古迹
C.异常不利的气候条件
D.业主或其他承包人的干扰
E.后续法规的调整
A
B
C
D
E
ABE
[解析] 可以合理补偿工期和费用的承包人索赔的条款如下：延误发放图纸：延误移交施工现场；承包人依据工程师提供的错误数据导致放线错误；不可预见的外界条件；施工中遇到文物和古迹；非承包人原因检验导致施工的延误；对竣工检验的干扰；后续法规的调整：不可抗力事件造成的损害。
23. 材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有
。
A.双方签订的采购合同
B.施工合同对材料的要求
C.合同约定的质量标准
D.合同未约定的推荐性质量标准
E.双方当事人共同封存的样品
A
B
C
D
E
ACE
24. FIDIC分包合同中，承包商不承担逾期支付分包商工程款的责任包括
情况。
A.监理工程师不认可分包商报表中的某些款项
B.业主拖延支付给承包商经过监理工程师签证后的应付款
C.分包商与承包商或与业主之间因涉及工程量或报表中某些支付要求发生争议
D.承包商代表未在规定时间内复核分包商的支付报表
E.承包商与业主发生合同争议
A
B
C
D
E
ABC
25. 申请工程进度款支付证书的主要内容有
等。
A.截止到月末已实施的工程和已提出的承包商文件的估算合同价值(包括变更)
B.应扣留的动员预付款数额
C.按照预付款的约定，应进一步支付和扣减的数额
D.按照业主索赔、承包商索赔、争端、仲裁等条款确定的应补偿或扣减的款项
E.包括在以前已支付报表中可能存在的增加额
A
B
C
D
E
ACD
26. 采用FIDIC《施工合同条件》的工程，工程师发布变更指令的范围应限于
等方面。
A.对合同中任何工程量的改变
B.工程任何部分标高的改变
C.改变已认可的承包商施工时间和顺序安排
D.删减部分约定的承包工作交给其他人完成
E.改变违约责任的承担方式
A
B
C
D
E
ABC
[知识点] 工程变更的范围
27. 按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为
。
A.工程加速索赔
B.工程变更索赔
C.合同中明示的索赔
D.合同中默示的索赔
E.合同外的索赔
A
B
C
D
E
CD
[大纲要求] 了解
[习题解析] 本题考查重点是对“索赔合同分类”的了解。按索赔的合同依据分为：①合同申明示的索赔。②合同中默示的索赔。因此，本题的正确答案是CD。
28. 工程师对索赔报告审查的内容包括
。
A.事态调查
B.损害事件原因分析
C.证据资料分析
D.索赔处理决定分析
E.实际损失分析
A
B
C
D
E
ABCE
29. 应由业主承担责任的索赔事件可能是
。
A.应由业主承担风险的事件
B.业主的违约行为
C.工程师的失职行为
D.执行工程师指令后对补偿不满意
E.需进行仲裁处理的情况
A
B
C
D
E
ABCD
30. 以下对索赔的表述中，正确的是
。
A.索赔要求的提出不需经对方同意
B.索赔依据应在合同中有明确根据
C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告
D.工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准
E.承包人必须执行工程师的索赔处理决定
A
B
C
D
E
AD
[知识点] 承包人的索赔
一、单项选择题
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
二、多项选择题
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
深色：已答题 浅色：未答题
提交纠错信息
评价难易度
提交知识点
深色：已答题 浅色：未答题