银符考试题库B12
现在是:
试卷总分:110.0
您的得分:
考试时间为:
点击“开始答卷”进行答题
交卷
评分
存入我的题库
晒成绩
打印模式
隐藏答案解析
打印
下载
背景
字体
较大
大
中
小
较小
退出
建设工程合同管理模拟5
一、单项选择题
(每题的备选项中,只有一个最符合题意)
1. 我国在建设领域推行项目法人负责制,工程监理制、招标投标制和合同管理制,在这些改革中,核心内容是
。
A.项目法人负责制
B.招标投标制
C.工程监理制
D.合同管理制
A
B
C
D
D
[知识点] 建设工程合同管理的任务
2. 法人成立进行注册登记时,应当以
为住所。
A.主要办事机构所在地
B.主要经营场所所在地
C.主要合同履行地
D.董事长的户口所在地
A
B
C
D
B
3. 在建设工程中涉及的代理主要是
。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.表见代理
A
B
C
D
B
4. 下列施工合同文件中,解释顺序优先的是
。
A.中标通知书
B.投标书
C.施工合同专用条款
D.规范
A
B
C
D
B
5. 关于无效合同,下列说法错误的是
。
A.违反了法律规定的条件
B.自订立起就没有法律效力
C.不受到法律保护
D.自宣布无效之日起无效
A
B
C
D
D
[知识点] 无效合同
6. 当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时,违约方
。
A.可拒绝赔偿
B.不得提出异议
C.可中止履行义务
D.可要求仲裁机构予以适当减少
A
B
C
D
D
[知识点] 承担违约责任的方式
7. FIDIC施工合同条件规定,业主应在收到
后21天内,退还承包商履约保函。
A.最终支付证书
B.接收证书
C.履约证书副本
D.付款证书
A
B
C
D
C
[解析] FIDIC《施工合同条件》规定,业主应在收到履约证书副本后21天内,退还承包商履约保函。
8. 如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序,当事人可以向
申请撤销裁决。
A.人民法院
B.政府的建设行政主管部门
C.上级仲裁委员会
D.质量监督机构
A
B
C
D
A
[知识点] 仲裁
9. 某施工承包商与材料供应商签订的材料采购合同中,约定的运输费用不明确,应
。
A.由施工承包商承担
B.由材料供应商承担
C.由施工承包商和材料承包商各承担一半
D.建设单位承担
A
B
C
D
B
10. 合同生效后,当事人发现部分工程的费用负担约定不明确,首先应当
确定费用负担的责任。
A.按交易习惯
B.依据合同的相关条款
C.签订补充协议
D.按履行义务一方承担的原则
A
B
C
D
C
11. 甲将工程机械供给乙使用,乙却将该工程机械卖给丙。依据我国《合同法》的规定,乙丙之间买卖工程机械合同的效力是
。
A.有效
B.无效
C.效力待定
D.可变更或撤销
A
B
C
D
B
[解析] 本题考核的是效力待定的合同。其中无处分权以处分他人财产订立的合同,一般情况下视无效。
12. 一般说来,依法成立的合同,自
生效。
A.成立时
B.登记后
C.交付定金后
D.备案后
A
B
C
D
A
13. 依据施工合同示范文本通用条款,在施工合同履行中,如果发包人不按时支付预付款,承包人可以
。
A.立即发出解除合同通知
B.立即停工并发出通知要求支付预付款
C.在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款,如仍不能获得预付款,则在发出通知7天后停止施工
D.在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款,如仍不能获得预付款,则在发出通知之日起停止施工
A
B
C
D
C
[解析] 既然约定了预付款,发包人不按时支付就属于违约,承包人有权停工。
14. 合同履行地点没有约定或约定不明确的,关于其确定方法的表述不正确的是
。
A.给付货币的,在给付货币一方所在地履行
B.交付不动产的,在不动产所在地履行
C.履行期限不明确的,债务人可以随时履行
D.履行标的是行为的.在履行义务一方所在地履行
A
B
C
D
A
15. 具有合同撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起
内没有行使撤销权,则合同撤销权消灭。
A.30 d
B.3个月
C.6个月
D.1年
A
B
C
D
D
16. 某建设物资采购合同,采购方向供货方交付定金8万元。由于供货方违约,按合同约定计算的违约金为20万元,则采购方有权要求供货方支付
万元承担违约责任。
A.8
B.16
C.20
D.28
A
B
C
D
C
17. 某施工合同约定钢材由发包人供应,但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收,供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺,这一钢材损失应由
承担。
A.承包人
B.钢材供应商
C.监理单位
D.发包人
A
B
C
D
D
18. 设计合同示范文本规定,设计人的基本责任是
。
A.保证设计质量
B.完成施工图设计
C.配合施工
D.保护发包人的知识产权
A
B
C
D
A
19. 按照FIDIC《施工合同条件》规定,施工中遇到
影响,属于承包商应承担的风险。
A.不利的气候条件
B.招标文件未说明的污染
C.不利于施工的外界自然条件
D.其他承包商的干扰
A
B
C
D
A
20. 正常的监理酬金的构成,是监理单位在工程项目监理中所需的全部成本,再加上合理的利润和税金,属于间接成本的是
。
A.设备的摊销费用
B.图书资料购置费
C.外部协作费用
D.差旅费、补助费
A
B
C
D
B
21. 在FIDIC施工合同条件中,承包商不可提出工期索赔的情况是
。
A.公共行为引起的延误
B.对竣工检验的干扰
C.业主提前占用工程
D.施工中遇到古迹
A
B
C
D
B
22. 《建设工程委托监理合同》规定,
不属于委托人的权利。
A.选定工程总承包人
B.要求监理人提供监理月报及监理业务范围内的专项报告
C.选择工程分包人的认可权
D.调换总监理工程师的最终认可权
A
B
C
D
C
23. 设计合同明确约定解决合同争议的最终方式是
。
A.和解
B.调解
C.和解或诉讼
D.仲裁或诉讼
A
B
C
D
D
[解析] 设计合同明确约定解决合同争议的最终方式是仲裁或诉讼。采用仲裁时,需注明仲裁委员会的名称。
24. 工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由
承担。
A.乙项目经理
B.甲施工企业
C.建设单位
D.具体施工人员
A
B
C
D
B
[解析] 工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由甲施工企业承担。
25. 在FIDIC施工条件中,按照合同各条款的约定,承包商完成建筑和保修任务后,对所有合格工程有权获得的全部工程款是指
。
A.承包商的投标报价
B.合同价格
C.接受的合同款额
D.最终结算款减去索赔款
A
B
C
D
B
26. 不可以采用委托的方式发包建设任务的是
。
A.国家融资项目
B.抢险救火工程
C.涉及国家秘密的工程
D.在建工程主体加层工程
A
B
C
D
A
27. 某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图样及设备的基础土建设计文件应由
进行审查认可。
A.承包总体工程设计的设计单位
B.发包人
C.监理工程师
D.设备安装承包商
A
B
C
D
A
28. 下列施工合同文件中,解释顺序优先的是( )。
A.中标通知书
B.投标书
C.施工合同专用条款
D.规范
A
B
C
D
A
在协议书和通用条款中规定,对合同当事人双方有约束力的合同文件包括签订合同时已形成的文件和履行过程中构成对双方有约束力的文件两大部分。其中订立合同时已形成的文件包括:(1) 施工合同协议书;(2) 中标通知书;(3) 投标书及其附件:(4) 施工合同专用条款;(5) 施工合同通用条款;(6) 标准、规范及有关技术文件;(7) 图纸;(8) 工程量清单;(9) 工程报价单或预算书。通用条款规定,上述合同文件原则上应能够互相解释、互相说明。但当合同文件中出现含糊不清或不一致时,上面各文件的序号就是合同的优先解释顺序。因此本题解释顺序最优先的应是中标通知书。
29. 不可抗力事件结束后
d内,向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
A.7
B.14
C.28
D.34
A
B
C
D
B
30. 工程具备竣工验收条件,
按国家工程竣工验收有关规定组织验收工作。
A.承包人 B,工程师 C.发包人 D.专家验收组
A
B
C
D
C
31. FIDIC合同的缺陷通知期的开始日期是
。
A.工程破土动工之日
B.工程投入使用之日
C.工程接收证书中写明的竣工日
D.工程师颁发履约证书之日
A
B
C
D
C
[解析] FIDIC合同的缺陷通知期是自工程接收证书中写明的竣工日开始,至工程师颁发履约证书为止的日历天数。
32. 实行监理的工程具备竣工验收条件,承包人应发函申请工程竣工验收,并递交必须经
签署意见的工程竣工报告和完整的竣工资料。
A.项目经理
B.项目技术负责人
C.总监理工程师
D.监理单位技术负责人
A
B
C
D
C
33. FIDIC施工合同条件规定,承包商运抵施工现场的自有施工设备,在
可运出施工现场。
A.经工程师批准后
B.经项目经理批准后
C.任何时候
D.其他施工现场需要时
A
B
C
D
A
34. 依据《中华人民共和国合同法》,下列有关承担违约责任的说法,错误的是
。
A.赔偿损失是承担违约责任的主要形式
B.违约金和定金不能同时选用
C.违约金是承担违约责任的必备形式
D.违约金和赔偿损失不能同时使用
A
B
C
D
C
35. 合同约定的技术服务费分两次支付,第一批设备交货后,采购方支付给供货方该套合同设备技术服务费的
。
A.105%
B.20%
C.30%
D.40%
A
B
C
D
C
36. 某范本在维持《土木工程施工合同条件》(1988年第四版)基本原则的基础上,对合同结构和条款内容作了较大修订,那么这个范本是
。
A.《简明合同格式》
B.《施工合同条件》
C.《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》
D.《生产设备和设计—施工合同条件》
A
B
C
D
B
37. 在建设项目各类招标中,不要求投标人依据给定工作量报价的是
招标。
A.施工
B.设备采购
C.设计
D.材料采购
A
B
C
D
C
38. 在材料采购合同的履行中,如采购方已按期派车到指定地点接收货物,而供货方又不能交货时,则派车损失就由
支付费用。
A.采购方
B.供货方
C.采购方和供货方共同
D.施工承包人
A
B
C
D
B
39. 依据施工合同示范文本规定,承包人收到竣工结算价款后
天内将竣工工程交付发包人施工合同即告终止。
A.7
B.14
C.28
D.42
A
B
C
D
B
40. 材料采购合同履行过程中,承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时,承包人应在工程师要求的时间内运出施工现场,重新采购符合要求的产品,由
。
A.发包人承担由此发生的费用,延误的工期相应顺延
B.承包人承担由此发生的费用,延误的工期不予顺延
C.发包人承担由此发生的费用,延误的工期不予顺延
D.承包人承担由此发生的费用,延误的工期相应顺延
A
B
C
D
B
41. 施工合同采用可调价格合同通常用于
的施工合同。
A.工期较短
B.可调价格
C.固定总价
D.成本加酬金
A
B
C
D
C
42. FIDIC施工合同通用条件规定,如果由监理工程师批准的承包商的变更建议包括一项对外部分永久工程的设计的改变,双方没有其他协议,
应设计该部分工程。
A.业主
B.原设计人
C.监理工程师
D.承包商
A
B
C
D
D
43. 在材料采购合同中,由供货方运输的货物,运输过程中发生的问题由
负责。
A.供货方
B.运输部门
C.采购方
D.供货方和运输部门共同
A
B
C
D
B
44. 通用条件规定,承包商应按照合同的要求建立一套
,以保证施工符合合同要求。
A.进度管理体系
B.变更管理体系
C.质量管理体系
D.进度款的支付管理体系
A
B
C
D
C
45. 合同双方在订立合同时已形成的文件不包括
。
A.工程量清单
B.图纸
C.中标通知书
D.招标文件
A
B
C
D
D
46. FIDIC《施工合同条件》规定,业主提前占用的工程如果出现施工质量缺陷,则应负有责任的是
。
A.业主
B.政府监督部门
C.承包商
D.工程师
A
B
C
D
C
47. FIDIC施工合同条件通用条款规定,承包商根据施工计划向业主提交第一份资金需求估计单,应在开工日后
天之内。
A.14
B.28
C.30
D.42
A
B
C
D
D
48. 建设工程委托监理合同的专用条件是对
中的某些条款进行补充修改。
A.监理委托函
B.中标函
C.标准条件
D.法律法规
A
B
C
D
C
49. 施工中发生不可抗力事件,承包人应迅速采取措施,并在不可抗力事件结束后
h内向监理工程师通报受灾情况和损失情况及预计清理和修复费用。
A.7
B.14
C.24
D.48
A
B
C
D
D
50. 分包商在施工过程中,因自身责任原因而受到损害时,应向
提出索赔要求。
A.工程师
B.业主
C.承包商
D.责任人
A
B
C
D
C
[知识点] 分包合同的履行管理
二、多项选择题
(每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项)
1. 不同形式的合同,其生效的时间可以是
生效。
A.自合同成立时
B.自受要约人承诺时
C.当事人双方签字时
D.当事人双方盖章时
E.自要约人发出要约时
A
B
C
D
E
ABCD
2. 公证与鉴证的区别包括
。
A.合同公证和鉴证所依据的法规不同
B.公证或鉴证的合同在诉讼中的法律效力不同
C.公证或鉴证过的合同法律效力适用范围不同
D.合同公证具有强制性,鉴证贯彻自愿原则
E.公证仅限于合同,鉴证除合同外还可包括证明材料的真实性
A
B
C
D
E
ABC
3. 按索赔的合同依据进行分类,索赔可以分为
。
A.工程加速索赔
B.工程变更索赔
C.合同中明示的索赔
D.合同中默示的索赔
E.合同外的索赔
A
B
C
D
E
CD
[解析] 按索赔的合同依据进行分类,索赔可以分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔。
4. 建筑工程一切险的保险人对
造成的损失不负责赔偿。
A.设计错误引起的损失和费用
B.维修保养或正常检修的费用
C.暴雨、洪水、水灾、冻灾
D.外力引起的机械或电气装置的本身损失
E.盘点时发现的短缺
A
B
C
D
E
ABE
本题考核的知识点为建筑工程一切险的除外责任。保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿:①设计错误引起的损失和费用;②自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气(气候或气温)变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用;③因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用;④非外力引起的机械或电气装置的本身损失,或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失;⑤维修保养或正常检修的费用;⑥档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失;⑦盘点时发现的短缺;⑧领有公共运输行驶执照的,或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失;⑨除非另有约定,在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失;⑩除非另有约定,在小保险单保险期限终止以前,保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使刚或接受的部分。
5. 《中华人民共和国合同法》采用合同形式的不要式原则的理由是
。
A.符合我国大多数的意愿
B.合同本质对合同形式不作要求
C.市场经济要求不应对合同形式进行限制
D.国际公约要求不应对合同形式进行限制
E.电子技术对合同形式的影响
A
B
C
D
E
BCDE
6. 在材料采购合同履行中,现场交货数量验收的方法有
。
A.衡量法
B.物理实验法
C.理论换算法
D.查点法
E.抽检实验法
A
B
C
D
E
ACD
7. 根据《合同法》的规定,合同当事人承担违约责任的原则包括( )。
A.严格责任原则
B.惩罚性原则
C.过错推定源原则
D.公平责任原则
E.补偿性原则
A
B
C
D
E
BE
《合同法》规定的承担违约责任是以补偿性为原则的。补偿性是指违约责任旨在弥补或者补偿因违约行为造成的损失。对于财产损失的赔偿范围,《合同法》规定,赔偿损失额应当相当于因违约行为所造成的损失,包括合同履行后可获得的利益。但是,违约责任在有些情况下也具有惩罚性。如:合同约定了违约金,违约行为没有造成损失或者损失小于约定的违约金;约定了定金,违约行为没有造成损失或者损失小于约定的定金等。
8. 由于设计人员错误造成工程质量事故损失时,根据损失的严重程度,设计人应负责
。
A.全部损失
B.采取补救措施
C.免收直接受损失部分的设计费
D.向发包人支付违约金
E.工程质量事故的调查
A
B
C
D
E
BCD
9. 当债务人履行合同的行为可能对债权人造成损害时,债权人可以依法行使撤销权,债务人的这类行为包括
。
A.放弃对其他人的到期债权
B.无偿转让财产
C.怠于行使其到期债权
D.未按合同提供担保
E.未按约定投保工程险
A
B
C
D
E
AB
10. 招标投标监督部门在对邀请招标的招标文件内容进行核查时,应予纠正的不合理要求包括( )。
A.要求施工企业必须具备一定的资质等级
B.要求专业工程的施工企业必须具备该专业的资质等级
C.要求投标人必须拥有进口的施工机具
D.要求投标人必须使用指定的钢铁企业生产的钢材
E.要求专业工程的施工企业必须是本系统的
A
B
C
D
E
CDE
11. 关于采购方的违约责任条款,下列说法错误的是
。
A.包括延期付款违约金的计算办法
B.包括延期付款利息的计算办法
C.如果采购方中途要求退货,则按退货部分设备约定价格的某一百分率计算违约金
D.包括不按时提货的违约金的计算办法
E.还应注明一方严重违约时,对方不可以单方面终止合同的条件、终止程序和后果责任
A
B
C
D
E
DE
[解析] 采购方的违约责任不包括不按时提货的违约金的计算办法。还应注明一方严重违约时,对方可以单方面终止合同的条件、终止程序和后果责任。
12. 为了指导投标人正确编制投标书,监理招标文件应包括的内容是
。
A.投标须知
B.业主提供的现场办公条件
C.评标原则
D.合同条件
E.对监理单位的要求
A
B
C
D
E
ABDE
13. 我国现行的监理费计算方法有
。
A.按监理工程概预算的百分比计算
B.按参与监理工作的年度平均人数计算
C.由甲乙双方按商定的其他方法计算
D.中外合资、合作、外商独资的工程项目,参照国际标准协商确定
E.按委托人提出的方法确定
A
B
C
D
E
ABCD
[知识点] 监理合同的酬金
14. 与材料供应合同相比,工程委托监理合同的法律特征有( )。
A.主体具有特定的资格条件和资质条件
B.兼有工程合同和委托合同两类合同的特点
C.内容受到工程项目建设程序、法律法规和工程标准规范的制约
D.合同标的是质量、进度、投资三控制
E.在法律上依附于相关的工程勘察设计施工合同,属于从合同性质
A
B
C
D
E
AC
工程委托监理合同与一般的委托合同相比具有的法律特征包括:
(1) 监理合同的委托人必须是具有国家批准的建设项目,落实投资计划的企事业单位、其他社会组织及个人,作为受托人必须是依法成立具有法人资格的监理企业,并且所承担的工程监理业务应与企业资质等级和业务范围相符合。也即合同的主体具有特定的资格条件和资质条件。
(2) 监理合同委托的工作内容必须符合工程项目建设程序,遵守有关法律、行政法规。监理合同是以对建设工程项目实施控制和管理为主要内容,因此监理合同必须符合建设工程项目的程序,符合国家和建设行政主管部门颁发的有关建设工程的法律、行政法规、部门规章和各种标准、规范要求。
(3) 委托监理合同的标的是服务,与建设工程实施阶段所签订的其他合同不同,如勘察设计合同、施工承包合同、物资采购合同、加工承揽合同的标的物是产生新的物质成果或信息成果,而监理合同的标的是服务,即监理工程师凭据自己的知识、经验、技能受业主委托为其所签订其他合同的履行实施监督和管理。
15. 依据委托监理合同示范文本的规定,正常监理酬金由( )等构成。
A.直接成本
B.公司管理成本
C.间接成本
D.税金
E.利润
A
B
C
D
E
ABDE
监理合同的酬金包括正常监理工作的酬金、附加监理工作的酬金、额外监理工作的酬金和奖金。其中正常监理工作的酬金包括直接成本、间接成本、合理的利润和税金。
16. 在下列各项内容中,属于设计委托人(发包人)责任的有
。
A.负责设计文件的报批手续
B.不得将勘察设计成果转让给第三方重复使用
C.负责设计变更和修改概算
D.解决施工过程中有关设计的问题
E.为配合施工的勘察设计人员提供必要的生活条件
A
B
C
D
E
ABE
[知识点] 勘察合同履行管理中发包人的责任与勘察合同的工期
17. 依据设计合同示范文本规定,下列有关设计工作内容变更的说法中,正确的有
。
A.设计人应根据设计审查结论对设计进行调整和补充
B.发包人根据工程实际需要修改设计文件时,只能由原设计单位修改并经审批后使用
C.发包人经原设计人书面同意后,可以委托其他具有资质的设计单位修改
D.由于发包人原因对设计进行重大修改,应另签订合同
E.在未签合同之前发包人已同意的设计人为发包人所做的各项设计下工作,应支付相应的设计费
A
B
C
D
E
ACDE
18. 施工合同当事人中的发包人是指在协议书中约定的,具有
。
A.工程发包主体资格的当事人
B.工程使用权的合法当事人
C.支付工程价款能力的当事人
D.取得当事人资格的合法继承人
E.工程施工承包主体资格的当事人
A
B
C
D
E
ACD
19. 按照施工合同示范文本的规定,由于
等原因造成的工期延误,经工程师确认后工期可以顺延。
A.发包人未按约定提供施工场地
B.分包人对承包人的施工干扰
C.设计变更
D.承包人的主要施工机械出现故障
E.发生不可抗力
A
B
C
D
E
ACE
[知识点] 施工进度管理
20. 下列关于建设工程施工中不可抗力表述正确的是
。
A.不可抗力事件发生后,对施工合同的履行会造成较大的影响
B.不可抗力,是指合同当事人能预见、不能避免并且不能克服的客观情况
C.在不可抗力事件结束后24 h内向工程师通报受灾情况和损失情况,及预计清理和修复的费用
D.合同一方延迟履行合同后发生不可抗力,不能免除延迟履行方的相应责任
E.发生不可抗力后,发包人应尽力协助承包人采取措施
A
B
C
D
E
ADE
21. 设计合同履行过程中,设计人配合施工的义务体现在
。
A.工程验收
B.设计交底
C.保护发包人的知识产权
D.对外商的设计资料进行审查
E.解决施工中出现的问题
A
B
C
D
E
ABE
22. 设计合同示范文本中规定的设计人的责任有
。
A.参加工程验收工作
B.解决施工中出现的设计问题
C.为施工承包人提供设计依据的基础资料
D.组织施工招标工作
E.在施工前负责向施工承包人和监理人进行设计交底
A
B
C
D
E
ABE
23. 法人应当具备
等条件。
A.依法成立
B.经过国家管理机构核准
C.有必要的财产和经费
D.有自己的名称、组织机构和场所
E.能够独立承担民事责任
A
B
C
D
E
ACDE
[解析] 法人应当具备依法成立;有必要的财产和经费;有自己的名称、组织机构和场所;能够独立承担民事责任等条件。
24. 质量监督机构对合同履行中监理单位质量行为的监督,主要包括
。
A.制订监理规划.并按照监理规划进行监理
B.现场监理采取旁站、巡视和平行检验等形式
C.工程项目的监理机构专业人员配套,责任制落实
D.工程项目报建审批手续是否齐全
E.有经过批准的施工组织设计或施工方案并能贯彻执行
A
B
C
D
E
ABC
25. 建设工程施工中,如果发包人出于某种考虑要求提前竣工,应与承包人协商,双方达成一致后签订提前竣工协议,作为合同文件的组成部分,提前竣工协议应包括的内容有
。
A.提前竣工的时间
B.发包人为赶工应提供的方便条件
C.提前竣工所需的追加合同价款
D.提前竣工的奖励措施
E.承包人在保证工程质量和安全的前提下,可能采取的赶工措施
A
B
C
D
E
ABCE
26. 按照《建设工程质量管理条例》规定,最低保修期限为2年的工程有
。
A.地基基础工程
B.电气管道工程
C.设备安装工程
D.装修工程
E.屋面防水工程
A
B
C
D
E
BCD
27. 采用FIDIC《施工合同条件》的工程,工程师在
方面认为有必要时发布变更指令。
A.任何工作质量
B.特性的变更
C.任何联合竣工检验
D.协调几个承包商施工的干扰
E.要求承包商使用他日前正在使用的施工设备范围去完成新增工程
A
B
C
D
E
AB
28. FIDIC《分包合同条件》规定,关于分包合同支付程序的表述,正确的是
。
A.承包商代表经过审核后,将其列入主合同的支付报表内一并提交工程师批准
B.承包商应在分包合同约定的时间内支付分包工程款,逾期支付要计算拖期利息
C.承包商代表经过审核后,将其作为从合同,与主合同的支付报表一并提交工程师批准
D.承包商应在分包合同约定的时间内支付分包工程款,逾期支付不需要计算拖期利息
E.分包商在合同约定的日期,向承包商报送该阶段施工的支付报表
A
B
C
D
E
ABE
本题考核的知识点为分包合同的支付程序。分包商在合同约定的日期,向承包商报送该阶段施工的支付报表。承包商代表经过审核后,将其列入主合同的支付报表内一并提交工程师批准。承包商应在分包合同约定的时间内支付分包工程款,逾期支付要计算拖期利息。
29. FIDIC合同条件下,
引起了承包商费用的增加,可向业主提出索赔。
A.施工现场条件的变化
B.施工机械的故障
C.施工范围的变化
D.业主原因的工期延期
E.工程质量问题引起的返工
A
B
C
D
E
ACD
[知识点] 合同价格
30. 施工合同示范文本的通用条款中规定了三类可选择的计价方式是
。
A.固定价格合同
B.总价合同
C.可调价格合同
D.单价合同
E.成本加酬金合同
A
B
C
D
E
ACE
一、单项选择题
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
二、多项选择题
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
深色:已答题 浅色:未答题
提交纠错信息
评价难易度
提交知识点