银符考试题库B12
现在是:
试卷总分:100.0
您的得分:
考试时间为:
点击“开始答卷”进行答题
交卷
评分
存入我的题库
晒成绩
打印模式
隐藏答案解析
打印
下载
背景
字体
较大
大
中
小
较小
退出
建设工程法规及相关知识分类模拟题建设工程合同和劳动合同法律制度(一)
单项选择题
每题的备选项中,只有1个最符合题意
1. 根据不同的分类标准,建设工程施工合同属于______。
A.有名合同、双务合同、有偿合同
B.有名合同、双务合同、不要式合同
C.无名合同、单务合同、要式合同
D.有名合同、单务合同、要式合同
A
B
C
D
A
[解析] 有名合同(又称典型合同),是指法律上已经确定了一定的名称及具体规则的合同。《合同法》第十六章规定,建设工程施工合同属于有名合同;双务合同是指当事人双方互负对待给付义务的合同,即双方当事人互享债权、互负债务,一方的合同权利正好是对方的合同义务,彼此形成对价关系。例如,建设工程施工合同中,承包人有获得工程价款的权利,而发包人则有按约支付工程价款的义务。因此,建设工程施工合同属于双务合同;有偿合同,是指一方通过履行合同义务而给对方某种利益,对方要得到该利益必须支付相应代价的合同,如建设工程合同等。
2. 要式合同是指______的合同。
A.法律上已经确定了一定的名称和规则
B.当事人双方相互承担义务
C.根据法律规定必须采取特定形式
D.当事人双方意思表示一致即告成立
A
B
C
D
C
[解析] 根据法律对合同的形式是否有特定要求,可以将合同分为要式合同与不要式合同。要式合同,是指根据法律规定必须采取特定形式的合同。如《合同法》规定,建设工程合同应当采用书面形式。
3. 施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单,后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处,则该取消通知从法律上称为______。
A.要约撤回
B.要约撤销
C.承诺撤回
D.承诺撤销
A
B
C
D
A
[解析] 《合同法》第十七条规定,要约可以撤回,撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。
4. 某施工企业向某玻璃厂发出购买玻璃的要约,要求玻璃厂5月20日之前确认,玻璃厂于5月25日答复同意,玻璃厂同意的行为应视为______。
A.要约邀请
B.承诺
C.承诺意向
D.新要约
A
B
C
D
D
[解析] 要约是希望和他人订立合同的意思表示。发出要约的人称为要约人,接受要约的人称为受要约人。受要约人超过承诺期限发生承诺的,除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外,视为新要约。本题,玻璃厂同意的行为是新要约。
5. 下列关于以招标投标方式订立施工合同的说法中,正确的是______。
A.提交投标文件是承诺
B.发放招标文件是要约
C.签订书面合同是承诺
D.发放中标通知书是承诺
A
B
C
D
D
[解析] 要约与承诺是订立合同的两个基本程序,施工合同的订立是通过招标与投标来履行这两个程序的:①招标公告(或投标邀请书)是要约邀请;②投标文件是要约。投标文件中含有投标人期望订立的施工合同的具体内容,表达了投标人期望订立合同的意思,是要约;③中标通知书是承诺。中标通知书是招标人对投标文件(即要约)的肯定答复,因而是承诺。
6. 施工单位与建设单位签订施工合同,约定施工单位垫资20%,但没有约定垫资利息。后施工单位向人民法院提起诉讼,请求建设单位支付垫资利息。对施工单位的请求,人民法院正确的做法是______。
A.尽管未约定利息,施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息,应予支持
B.由于未约定利息,施工单位要求支付垫资利息,不予支持
C.由于垫资行为违法,施工单位要求返还垫资,不予支持
D.尽管未约定利息,施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息,应予支持
A
B
C
D
B
[解析] 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第六条第三款规定,当事人对垫资利息没有约定,承包人请求支付利息的,不予支持。
7. 施工合同的解决争议条款约定“所有争议提交合同履行地的仲裁委员会或人民法院管辖”。当该合同产生纠纷时,当事人______。
A.应当向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁
B.既可以向仲裁委员会申请仲裁,也可以向人民法院起诉
C.只能向合同履行地的人民法院起诉
D.必须重新确定受诉人民法院
A
B
C
D
C
[解析] 解决争议的方法,是指合同争议的解决途径,对合同条款发生争议时的解释以及法律适用等。解决争议的途径主要有:①双方协商和解;②第三人调解;③仲裁;④诉讼。如果约定诉讼或仲裁,等同没有约定,适用诉讼。
8. 下列不属于发包人义务的情形是______。
A.提供必要施工条件
B.及时组织工程竣工验收
C.向有关部门移交建设项目档案
D.就审查合格的施工图设计文件向施工企业作出详细说明
A
B
C
D
D
[解析] 发包人的主要义务有:①不得违法发包;②提供必要施工条件;③及时检查隐蔽工程;④及时验收工程;⑤支付工程价款。D项为设计单位的义务。《建设工程质量管理条例》第二十三条规定,设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。
9. 下列选项中,有关工程竣工日期的错误表述是______。
A.建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定日期为竣工日期
B.承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期
C.建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期
D.建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期
A
B
C
D
A
[解析] 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:①建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;②承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;③建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。第十五条规定,建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。
10. 乙施工单位通过招标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前,甲要求让利5%,否则不签施工合同。后双方按中标价签订了备案合同,同时签订了让利5%的补充协议。竣工结算时,甲按让利协议扣减结算总价5%,乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼,要求按中标价结算。下列说法正确的是______。
A.应以备案合同作为结算工程价款依据
B.该补充协议属于可撤销合同
C.应以补充协议作为结算工程价款依据
D.乙方行为构成合同违约
A
B
C
D
A
[解析] 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条规定,当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。
11. 关于发包人收到竣工结算文件后,在约定期限内不予答复,视为认可竣工结算文件的说法,正确的是______。
A.必须在合同中有此约定,才可作为结算依据
B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形
C.即使合同通用条款中有此约定,也不能作为结算依据
D.此约定即使写入合同中,也属无效合同条款
A
B
C
D
B
[解析] 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,当事人约定,发包人收到竣工结算文件后,在约定期限内不予答复,视为认可竣工结算文件的,按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的,应予支持。因此,此为法定的视为发包人认可承包人的单方结算价的情形。
12. 发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息,后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法,正确的是______。
A.法律规定禁止垫资,双方约定的垫资条款无效
B.发包人应返还承包人垫资,但可以不支付利息
C.双方约定的垫资条款有效,发包人应返还承包人垫资并支付利息
D.垫资违反相关规定,应予以没收
A
B
C
D
B
[解析] 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第六条规定,当事人对垫资和垫资利息有约定,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,应予支持,但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的,按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定,承包人请求支付利息的,不予支持。
13. 甲、乙两公司为减少应纳税款,以低于实际成本的价格签订合同。根据《合同法》,该合同为______合同。
A.无效
B.可变更、可撤销
C.有效
D.效力待定
A
B
C
D
A
[解析] 《合同法》第五十二条第三项规定,以合法形式掩盖非法目的的,合同无效。本题中,甲乙两公司的行为属于串通逃税,以合法形式掩盖非法目的,因此该合同为无效合同。
14. 某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕,施工单位以自己的名义将该模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为______合同。
A.有效
B.效力待定
C.可变更、可撤销
D.无效
A
B
C
D
A
[解析] 《合同法》第五十一条规定,无处分权的人处分他人财产,经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的,该合同有效。本题中,租赁公司后来同意将该批模板卖给施工单位,属于事后追认的情形,合同有效。
15. 依据《合同法》对合同变更的规定,以下表述中正确的是______。
A.不论采用何种形式订立的合同,履行期间当事人通过协商均可变更合同约定的内容
B.采用范本订立的合同,履行期间不允许变更合同约定的内容
C.采用格式合同的,履行期间不允许变更合同约定的内容
D.采用竞争性招标方式订立的合同,履行期间不允许变更合同约定的内容
A
B
C
D
A
[解析] 合同的变更有广义与狭义的区分。狭义的变更是指合同内容的某些变化,是在主体不变的前提下,在合同没有履行或没有完全履行前,由于一定的原因,由当事人对合同约定的权利义务进行局部调整。通常表现为对合同某些条款的修改或补充。广义的合同变更是指除包括合同内容的变更外,还包括合同主体的变更,即由新的主体取代原合同的某一主体,实质上是合同的转让。《合同法》第七十七条规定,当事人协商一致,可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的,依照其规定。
16. 甲公司向乙公司购买50吨水泥,后甲通知乙需要更改购买数量,但一直未明确具体数量。交货期届至,乙将50吨水泥交付给甲,甲拒绝接受,理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法,正确的是______。
A.乙承担损失
B.甲可根据实际情况部分接收
C.双方合同已变更,乙送货构成违约
D.甲拒绝接收,应承担违约责任
A
B
C
D
D
[解析] 《合同法》第七十七条规定,当事人协商一致,可以变更合同。即合同变更须经当事人双方协商一致,且内容明确。第七十八条规定,当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。本题中,甲通知乙需要更改购买数量,但一直未明确具体数量,即对合同变更的内容约定不明确,应推定为未变更,按原合同执行。则按原合同约定,甲拒绝接收水泥构成违约,应承担违约责任。
17. 根据《合同法》,下列合同转让合法生效的是______。
A.某教授与施工企业约定培训一次,但因培训当天临时有急事,便让自己的博士生代为授课
B.甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人,但打电话通知了乙
C.建设单位到期不能支付工程款,书面通知施工企业其已将债务转让给第三人,请施工企业向第三人主张债权
D.监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位
A
B
C
D
B
[解析] AD两项,《合同法》第七十九条规定,债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人,但有下列情形之一的除外:①根据合同性质不得转让;②按照当事人约定不得转让;③依照法律规定不得转让。其中,A项所涉合同依其性质不可转让,D项所涉合同依照法律规定不得转让。B项,第八十条第一款规定,债权人转让权利的,应当通知债务人。未经通知,该转让对债务人不发生效力。C项,第八十四条规定,债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的,应当经债权人同意。
18. 某施工合同因承包人重大误解而属于可撤销合同时,则下列表述错误的是______。
A.承包人可申请法院撤销合同
B.承包人可放弃撤销权继续认可该合同
C.承包人放弃撤销权后发包人享有该权利
D.承包人享有撤销权而发包人不享有该权利
A
B
C
D
C
[解析] 《合同法》第五十四条规定,当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销合同:①因重大误解订立的;②在订立合同时显失公平的。故由于重大误解而属于可撤销合同时,承包人和发包人都享有撤销该合同的权利。
19. 2008年4月1日,甲公司将其厂房无偿转让给乙公司,导致甲公司的债权人丙公司无法实现债权,丙公司于2009年1月1日才得知该情况,则丙公司撤销权的截止日期为______。
A.2010年4月1日
B.2011年1月1日
C.2009年4月1日
D.2010年1月1日
A
B
C
D
D
[解析] 《合同法》第七十五条规定,撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使。
20. 根据《合同法》,允许单方解除合同的情形是______。
A.由于不可抗力致使合同不能履行
B.法定代表人变更
C.当事人一方发生合并、分立
D.当事人一方违约
A
B
C
D
A
[解析] 《合同法》第九十四条规定,有下列情形之一的,当事人可以解除合同:①因不可抗力致使不能实现合同目的;②在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;③当事人一方延迟履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;④当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;⑤法律规定的其他情形。
21. 某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度,并一致认为损害程度严重,需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人,9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据《合同法》的规定,该施工合同解除的时间应为______。
A.9月10日
B.9月15日
C.9月17日
D.9月18日
A
B
C
D
C
[解析] 根据《合同法》第九十四条的规定,因不可抗力致使不能实现合同目的的,当事人可以解除合同。第九十六条第一款规定,当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的,应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的,可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。
22. 某贸易公司与某建材供应商签订合同,约定供应商于合同签订后7日内将3000吨钢筋运至某工地,向单位履行交货义务。合同签署后,供应商未按合同约定交货,则______。
A.施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任
B.供应商应向施工单位承担违约责任
C.供应商应向贸易公司承担违约责任
D.施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任
A
B
C
D
C
[解析] 《合同法》规定,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。
23. 某施工项目材料采购合同中,双方约定的违约金为4万元、定金6万元。采购方依约支付了6万元定金,供货方违约后,采购方有权主张的最高给付金额为______万元。
A.10
B.4
C.16
D.12
A
B
C
D
D
[解析] 《合同法》第一百一十五条规定,收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金。第一百一十六条规定,当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或者定金条款。本题中,采购方选择违约金条款的可获得4万元,选择定金条款的可获得12万元。
24. 在施工合同履行过程中,当事人一方可以免除违约责任的情形是______。
A.因为建设单位拖延提供图纸,导致建筑公司未能按合同约定时间开工
B.因为建筑公司自有设备损坏,导致工期拖延
C.因为发生洪灾,建筑公司无法在合同约定的工期内竣工
D.因为三通一平工期拖延,建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地
A
B
C
D
C
[解析] 《合同法》第一百一十七条第一款规定,因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。本案中的洪灾是不可抗力,属于违约责任的免责情形。
25. 《合同法》强调合同自愿,充分尊重当事人的意愿,下列关于合同自愿原则的理解,错误的是______。
A.约定违约责任的承担
B.选择合同相对人
C.任意约定定金数额
D.决定合同的主要内容
A
B
C
D
C
[解析] 定金是指当事人双方为了担保债务的履行,约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的20%。
26. 关于《合同法》中的公平原则,下列表述错误的是______。
A.公平包括当事人双方的权利义务要对等
B.公平包括合同风险的分配要合理
C.公平包括当事人双方法律地位一律平等
D.公平包括合同中违约责任的确定要合理
A
B
C
D
C
[解析] 《合同法》中的公平原则主要包括:①订立合同时,要根据公平原则确定双方的权利和义务,不得欺诈,不得假借订立合同恶意进行磋商;②根据公平原则确定风险的合理分配;③根据公平原则确定违约责任。C项属于平等原则。
27. 某开发公司与某建筑公司在签订施工合同时,对工程钢材的市场价格风险约定为“施工期间如发生政府发布的市场参考价上升15%以上或下降5%以下的情况,其超过部分由双方协商调整。”这一合同约定明显损害了建筑公司的权益。因为该约定违反了合同法原则中的______。
A.平等原则
B.公平原则
C.诚实信用原则
D.自愿原则
A
B
C
D
B
[解析] 公平原则是民法的一项基本原则,它要求合同双方当事人之间的权利义务要公平合理,要大体上平衡,强调一方给付与对方给付之间的等值性,合同上的负担和风险的合理分配。题中,对市场价格风险的约定明显对施工单位不公平,违反了《合同法》中的公平原则。
28. 甲施工企业于2012年承建某单位办公楼,2013年4月竣工验收合格并交付使用。2014年5月,甲致函该单位,说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。此事体现了合同法的______原则。
A.公平
B.自愿
C.诚实信用
D.维护公共利益
A
B
C
D
C
[解析] 诚实信用原则要求当事人在订立、履行合同,以及合同终止后的全过程中,都要诚实、讲信用,相互协作。当合同终止后,当事人同样应当遵循诚实信用的原则,根据交易习惯履行通知、协助、保密等义务,称为后契约义务。本题中,甲施工企业的行为属于履行后契约义务,体现了合同法中的诚实信用原则。
29. 某工程施工合同从谈判签约到履行结束整个过程中,甲方与乙方都有不同程度违反诚实信用原则的情形。下列表述中,属于违反后契约义务的情形是______。
A.合同签订时,甲方隐瞒了本工程项目土地使用权的问题
B.合同履行时,甲方无故迟延提供施工场地工程地质资料
C.合同履行时,乙方串通监理方在施工中偷工减料
D.合同终止时,乙方泄露本工程引进设备的重要技术指标
A
B
C
D
D
[解析] 后契约义务,是指合同终止后,当事人应当根据交易习惯,履行通知、协助、保密等义务。D项,乙方的行为属于违反后契约义务的情形。
30. 下列关于合同的分类说法不正确的是______。
A.无名合同是法律未规定内容和名称的合同
B.在有偿合同中,债务人的责任相对比较重;而在无偿合同中,债务人的责任相对比较轻
C.附义务的赠与合同是单务合同
D.有偿合同即双务合同,无偿合同即单务合同
A
B
C
D
D
[解析] D项,有偿合同一般为双务合同,无偿合同一般为单务合同。但也有例外,如无偿保管合同即为双务合同。
31. 依据合同的分类,下列合同归类不正确的是______。
A.融资租赁合同为有偿合同
B.赠与合同为有偿合同
C.工程施工合同为双务合同
D.勘察设计合同为要式合同
A
B
C
D
B
[解析] B项,无偿合同是一方当事人享有合同约定的权益,但无须向另一方付出相应对价的合同,如赠与合同、借用合同等。有偿合同是指当事人一方享有合同规定的权益,须向另一方付出相应代价的合同。有偿合同是常见的合同形式,诸如买卖合同、租赁合同、运输合同、承揽合同等。
32. 下列合同中,不属于建设工程合同按工程建设阶段所划分的种类的是______。
A.建设工程勘察合同
B.建设工程设计合同
C.建设工程施工合同
D.建设工程监理合同
A
B
C
D
D
[解析] 《合同法》规定,建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。建设工程合同按建设阶段可划分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同。
33. 根据我国《合同法》的规定,下列属于要约的是______。
A.拍卖公告
B.招股说明书
C.投标书
D.中标通知书
A
B
C
D
C
[解析] 要约是希望和他人订立合同的意思表示。投标书是由特定的投标人针对招标公告或招标邀请书作出的具有订立合同的、内容具体明确的意思表示,符合要约的构成要件。AB两项属于要约邀请;D项属于承诺。
34. 某施工单位分别对两个建设单位的工程项目投标,但是,在提交标书时,不慎将两个项目的投标文件互相错投。则此施工单位的两个投标文件均不构成要约,其原因是______。
A.要约内容不明确
B.要约人不特定
C.受要约人错误
D.无订立合同的意思表示
A
B
C
D
C
[解析] 要约是希望与他人订立合同的意思表示,其构成要件有:①要约是特定人作出的意思表示;②要约必须有订立合同的意思表示;③要约必须向要约人希望与之订立合同的受要约人发出;④要约的内容必须具体。该施工单位的两个投标文件互相错投,不满足“要约必须向要约人希望与之订立合同的受要约人发出”的条件,因此均不构成要约。
35. 下列不属于要约的构成要件的是______。
A.要约必须具有订立合同的意思表示
B.要约是由特定人作出的意思表示
C.要约的内容不用特别明确
D.要约必须向要约人希望与之订立合同的受要约人发出
A
B
C
D
C
36. 某房地产开发公司就开发某商业区的工程项目向社会公开招标,此招标公告的法律性质属于______。
A.要约
B.要约邀请
C.承诺
D.合同
A
B
C
D
B
[解析] 要约邀请是指希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。
37. 某建设工程采用招标方式选择承包人,则关于该建设工程招投标过程中的各行为,下列说法中,正确的是______。
A.虽然投标邀请书的对象是明确的,但仍属要约邀请
B.投标人购买招标文件,属要约行为
C.投标人参加现场考察,属要约行为
D.评标委员会推荐中标候选人,属承诺行为
A
B
C
D
A
[解析] 要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示;要约是希望和他人订立合同的意思表示;承诺是受要约人同意要约的意思表示。根据定义,投标邀请书属于要约邀请,投标属于要约,中标通知书属于承诺。
38. 甲厂声称:“我厂正在考虑卖掉一台旧设备,价值10万元”,乙厂立即向甲厂表示:“我厂愿意以10万元价值购买此设备”。下列判断正确的是______。
A.甲对乙的表示构成要约
B.乙对甲的表示构成承诺
C.甲对乙的表示构成承诺
D.乙对甲的表示构成要约
A
B
C
D
D
[解析] 题中,甲对乙的表示构成要约邀请,而乙对甲的表示构成要约。
39. 关于要约的法律效力,下列说法错误的是______。
A.投标人向招标人发出的投标文件,自到达招标人时起生效
B.要约人如果在要约中约定存续期间,受要约人必须在此期间内承诺
C.要约可以随时撤回
D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前或与要约同时到达受要约人
A
B
C
D
C
[解析] C项,要约可以撤销,但撤销要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。
40. 2014年2月15日,某建筑公司甲向某水泥厂乙发出一项要约,要求购买20吨水泥,但随即后悔,遂于2月17日发出取消购买通知。要约于2月18日到达某水泥厂乙的销售办公室,但办公室无人。取消购买通知于2月20日到达某水泥厂乙的销售办公室,当天某水泥厂乙的销售人员返回办公室,一并看到某建筑公司甲发出的要约以及取消购买通知。关于某建筑公司甲发出的要约,下列说法正确的是______。
A.某建筑公司甲发出的要约有效,因为要约已经先于取消购买通知到达某水泥厂乙
B.某建筑公司甲发出的要约有效,因为要约发出后不得任意撤回
C.某建筑公司甲发出的要约无效,因为某水泥厂乙同时看到某建筑公司甲发出的要约以及取消购买通知,应当认为要约以及取消购买通知同时到达某水泥厂乙
D.某建筑公司甲发出的要约无效,因为要约已经被撤销
A
B
C
D
D
[解析] 《合同法》第十六条规定,要约到达受要约人时生效。第十八条规定,要约可以撤销。撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。受要约人何时看见要约或者取消购买通知对于要约的效力没有影响。
41. 招标人于2014年3月1日发布招标公告,2014年3月20日发布资格预审公告,2014年4月10日发售招标文件,投标人于投标截止日2014年5月10日及时递交了投标文件,2014年6月20日招标人发出中标通知书,则要约生效的时间是______。
A.2014年3月1日
B.2014年4月10日
C.2014年5月10日
D.2014年6月20日
A
B
C
D
C
[解析] 投标人的投标文件为要约。递交投标文件的时间即为要约到达受要约人的时间。根据《合同法》第十六条的规定,要约到达受要约人时生效。本题中,投标人于2014年5月10日递交文件,递交之日为要约生效之日。
42. 承包商为追赶工期,向水泥厂紧急发函要求按市场价格订购200吨425#硅酸盐水泥,并要求三日内运抵施工现场,则承包商的订购行为______。
A.属于要约邀请,随时可以撤销
B.属于要约,在水泥运抵施工现场前可以撤回
C.属于要约,在水泥运抵施工现场前可以撤销
D.属于要约,而且不可撤销
A
B
C
D
D
[解析] 本题中,“紧急发函要求按市场价格订购200吨425#硅酸盐水泥,并要求三日内运抵施工现场”的要求具体明确,属于要约。《合同法》第十九条规定,有下列情形之一的,要约不得撤销:①要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销;②受要约人有理由认为要约是不可撤销的,并已经为履行合同作了准备工作。
43. 甲厂于2014年2月11日以普通挂号信的方式向乙厂发出要约,表示愿以1800元/t的价格卖给乙厂某特种型号钢材500t,不料市场价格波动频繁,甲厂于2月13日又发了一封特快给乙厂,表示原要约中的价格作废,现改为2000元/t,其他条件不变。普通信件2月17日到达,快信2月15日到达,乙厂收到了两封邮件,但秘书忘了把特快交给总经理,总经理于2月20日迅速回信对挂号信发出的要约予以承诺。则______。
A.合同未成立,原要约被撤销
B.合同未成立,原要约被新要约撤回
C.合同成立,快件的意思表示未生效
D.合同成立,要约与承诺达成了一致
A
B
C
D
B
[解析] 《合同法》第十七条规定,要约可以撤回。撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。到达受要约人是指到达其传达室等指定的收信部门。原要约已被撤回,总经理作出的承诺无效。
44. 下列关于要约和承诺的表述错误的是______。
A.要约对要约人具有法律约束力
B.要约的撤回是使已经发生效力的要约失去效力
C.承诺的内容应当和要约的内容一致方为有效
D.要约一般可以撤销,但是承诺是不可以撤销的
A
B
C
D
B
[解析] B项,要约的撤回是指要约在发生法律效力之前,欲使其不发生法律效力而取消要约的意思表示;要约的撤销是要约在发生法律效力之后,要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示。
45. 下列关于承诺的说法错误的是______。
A.承诺是指合同当事人一方对另一方发来的要约,在要约有效期限内,作出完全同意要约条款的意思表示
B.承诺是一种法律行为,具有法律约束力
C.如果受要约人对要约中的某些条款提出修改、补充、部分同意、附有条件或者另行提出新的条件,这些也可被视为有效承诺
D.承诺必须是承诺人作出完全同意要约的条款,方为有效
A
B
C
D
C
[解析] C项,如果受要约人对要约中的某些条款提出修改、补充、部分同意,附有条件或者另行提出新的条件,以及迟到送达的承诺,都不被视为有效的承诺,而被称为新要约。
46. 下列各项构成承诺的是______。
A.甲公司向乙公司发出要约,丙公司得知后向甲公司表示完全同意要约的内容
B.甲公司向乙公司发出要约,乙公司向丁公司表示完全同意要约的内容
C.甲向乙发出要约,要求七天内给予答复,但是乙七天内未作任何答复
D.甲向某化妆品店致电要求购买某品牌化妆品,该店将甲指定的产品送货上门,同时收取货款
A
B
C
D
D
[解析] 承诺的构成要件包括:①承诺必须由受要约人作出。非受要约人向要约人作出的接受要约的意思表示是一种要约而非承诺。②承诺只能向要约人作出。③承诺的内容应当与要约的内容一致。④承诺必须在承诺期限内发出。超过期限,除要约人及时通知受要约人该承诺有效外,为新要约。
47. 承诺应当以通知的方式作出,但______除外。
A.要约人拒绝履行的
B.承诺人撤销承诺的
C.要约人撤销要约的
D.交易习惯或者要约表明可以通过行为作出承诺的
A
B
C
D
D
[解析] 承诺是受要约人同意要约的意思表示。《合同法》第二十二条规定,承诺应当以通知的方式作出,但根据交易习惯或者要约表明可以通过行为作出承诺的除外。
48. 甲房产公司为开发某商业区公告招标,乙建筑公司根据招标公告制定了一份完整的投标书投标,甲房产公司拒绝了这份投标书。下列对这一过程的说法正确的是______。
A.乙建筑公司向甲房产公司投标时,合同成立
B.乙建筑公司制定投标书后,合同成立
C.在甲房产公司同意该投标书前,为效力待定合同
D.合同未成立
A
B
C
D
A
[解析] 根据《合同法》的相关规定,当事人订立合同采取要约、承诺方式,题中招标为要约邀请,投标为要约,但最终没有作出承诺,所以合同不成立。
49. 2014年2月26日,日本甲公司向中国乙钢材厂发去传真,“购一级钢材3000t,3月18日FOB香港,价格按当日国际市场平均价格计算。”乙厂答复,“同意,我厂将于3月17日把货交予深圳通达货运公司送往你处。”对此案,下列表述正确的是______。
A.合同不成立
B.合同成立
C.乙厂未改变要约的实质性内容
D.乙厂作出了承诺
A
B
C
D
A
[解析] 承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变更的,为新要约。有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更,是对要约内容的实质性变更。本题中,乙厂改变了要约中确定的交货时间,属于对要约作出的实质性变更,应当视为新要约,而不属于承诺,合同不成立。
50. 建设单位按照与施工单位订立的施工合同,负责电梯设备的采购,于是建设单位向电梯生产厂家发函要求购买两部电梯。电梯厂回函表示“其中一部分可以按要求期限交付,另一部分则需延期十日方能交付。”电梯厂的回函属于______。
A.要约邀请
B.要约撤销
C.承诺
D.新要约
A
B
C
D
D
单项选择题
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
深色:已答题 浅色:未答题
提交纠错信息
评价难易度
提交知识点