银符考试题库B12
现在是:
试卷总分:100.0
您的得分:
考试时间为:
点击“开始答卷”进行答题
交卷
评分
存入我的题库
晒成绩
打印模式
隐藏答案解析
打印
下载
背景
字体
较大
大
中
小
较小
退出
建设工程法规及相关知识分类模拟题建设工程合同和劳动合同法律制度(二)
单项选择题
每题的备选项中,只有1个最符合题意
1. 2014年3月12日,甲建筑工程公司向乙钢铁公司发出一封传真,内容如下:本公司希望向你公司购买一级钢材30吨,每吨5000元,2014年3月20日之前在甲公司所在城市的火车站交货,货到后付款,请于3日内答复。3月14日,乙公司回复:同意你方要求,但请预付3万元定金。下列对本案的表述正确的是______。
A.甲公司和乙公司通过要约和承诺订立合同,合同已经成立
B.甲公司的传真不构成要约,所以合同并未成立
C.乙公司的回复不构成承诺,所以合同并未成立
D.甲公司的传真不构成要约,乙公司的回复也不构成承诺,所以合同并未成立
A
B
C
D
C
[解析] 乙公司回复中要求预付3万元定金属于对要约内容的实质性变更,所以应视为新要约,合同不成立。
2. 必须采用书面形式签订的合同,当事人如果没有按书面形式签订,则______。
A.如果其中一方已经履行主要义务的,该合同有效
B.如果其中一方已经履行主要义务且对方接受的,该合同有效
C.如果其中一方已经履行主要义务的,不管对方是否接受,该合同都有效
D.如果任何一方都没有履行主要义务,该合同不成立,也不能采取补救措施
A
B
C
D
B
[解析] 《合同法》第三十六条规定,法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同,当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务,对方接受的,该合同成立。
3. 根据我国《合同法》的规定,下列关于合同的法定形式的表述错误的是______。
A.当事人订立合同,有书面形式、口头形式和其他形式
B.书面合同的内容明确,有据可查,对防止和解决争议有积极意义
C.口头形式合同缺乏凭证,一旦发生争议,难以取证
D.《合同法》规定,建设工程合同可以采用书面形式,也可以采用口头形式
A
B
C
D
D
[解析] D项,《合同法》明确规定,建设工程合同应当采用书面形式。
4. 甲施工单位与乙水泥公司签订一份水泥采购合同,甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章。则该合同成立的时间为______。
A.甲、乙达成合意时
B.甲签字、盖章时
C.乙收到合同书时
D.乙签字、盖章时
A
B
C
D
D
[解析] 《合同法》第三十二条规定,当事人采用合同书形式订立合同的,自双方当事人签字或者盖章时合同成立。各方当事人签字或者盖章的时间不在同一时间的,最后一方签字或者盖章时合同成立。本题中,当乙签字、盖章时合同成立。
5. 书面形式的工程承包合同成立的时间是______。
A.双方同意订立合同但还没有进行签字
B.双方同意订立的合同仅有一方签字
C.双方同意订立的合同双方完成签字
D.双方完成签字的合同备案完毕
A
B
C
D
C
6. 下列关于建设工程施工合同的内容说法正确的______。
A.当事人可以不在建设工程施工合同中约定中间交工工程的开工和竣工时间
B.工程质量条款是明确工人施工要求,确定施工人责任的依据
C.材料和设备必须由发包人负责提供和采购
D.拨款条款是施工人请求发包人支付工程款和报酬的惟一依据
A
B
C
D
B
[解析] A项,中间交工工程是指施工过程中的阶段性工程,为了保证工程各阶段的交接,顺利完成工程建设,当事人应当明确中间交工工程的开工和竣工时间;C项,材料和设备可以由发包人提供也可以由施工人负责采购;D项,拨款和清算条款是施工人请求发包人支付工程款和报酬的依据。
7. 关于建设工程施工合同中发包人的主要义务,下列叙述错误的是______。
A.发包人不得违法发包
B.发包人应当为施工人提供必要的施工条件
C.隐蔽工程在隐蔽以前,发包人应当通知承包人及时检查
D.建设工程竣工以后,发包人应当根据施工图纸和说明书,国家颁发的施工验收规范和质量检验标准进行及时验收
A
B
C
D
C
[解析] C项,隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查,发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
8. 关于承包人不得转包和违法分包工程的义务,下列叙述错误的是______。
A.承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人
B.承包人可以将其承包的全部建设工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人
C.承包人不得将工程分包给不具备相应资质的条件的单位
D.分包单位不得将其承包的工程再分包
A
B
C
D
B
[解析] 《合同法》第二百七十二条第二、三款规定,总承包人或勘察、设计、施工承包人经发包人同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。
9. 因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内______。
A.有偿修理或返工、改建,因而逾期交付工程的,承担违约责任
B.有偿修理或返工、改建,因而逾期交付工程的,不承担违约责任
C.无偿修理或返工、改建,因而逾期交付工程的,承担违约责任
D.无偿修理或返工、改建,因而逾期交付工程的,不承担违约责任
A
B
C
D
C
[解析] 因施工人原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。
10. 下列关于建设工程工期的叙述正确的是______。
A.工期是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限,不包括按照合同约定所作的期限变更
B.监理人应在计划开工日期10天前向承包人发出开工通知,工期自开工通知中载明的开工日期起算
C.监理人应在接到暂停施工指示通知后48小时内发出指示,逾期未发出指示,视为同意承包人暂停施工
D.因发包人原因未按计划开工日期开工的,发包人应按实际开工日期顺延竣工日期,确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数
A
B
C
D
D
[解析] A项,《建设工程施工合同(示范文本)》规定,工期是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限,包括按照合同约定所作的期限变更;B项,监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知,工期自开工通知中载明的开工日期起算;C项,因紧急情况需暂停施工,且监理人未及时下达暂停施工指示的,承包人可先暂停施工,并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示,逾期未发出指示,视为同意承包人暂停施工。
11. 某扩建工程建设单位因急于参加认证,于11月15日未经检验而使用该工程,11月20日承包人提交了竣工验收报告,11月30日建设单位组织验收,12月3日工程竣工验收合格,则该工程竣工日期为______。
A.11月15日
B.11月20日
C.11月30日
D.12月3日
A
B
C
D
A
[解析] 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第三项规定,建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。本题中,该工程竣工日期为11月15日。
12. 承包商于2014年3月1日提交竣工验收报告,2014年3月10日发包人组织竣工验收,在竣工验收过程中对某一部位的质量发生争议,提请工程质量鉴定,2014年4月1日质量鉴定单位提交鉴定报告,认为该部位的工程质量是合格的,承包商于2014年4月20日将工程交付给发包人使用,则该工程的竣工日期是______。
A.2014年3月1日
B.2014年3月10日
C.2014年4月1日
D.2014年4月20日
A
B
C
D
A
[解析] 承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。
13. 如果当事人对工程价款付款时间没有约定或者约定不明的,则对该种情形下付款时间的认定,下列说法不正确的是______。
A.建设工程已实际交付的,为交付之日
B.建设工程没有交付的,为提交竣工结算之日
C.建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日
D.从施工过程到竣工交付的任何时间
A
B
C
D
D
[解析] 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条规定,利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的,下列时间视为应付款时间:①建设工程已实际交付的,为交付之日;②建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;③建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日。
14. 甲单位要建设一栋办公楼,乙建设公司中标。双方约定由乙公司垫付5000万元进行施工,工程竣工后一年内甲单位返还垫付款,合同中未约定垫资的利息,工程竣工验收后,乙公司未收到甲单位返还的垫付款,遂上诉到法院,要求甲公司返还垫付款,并按同期银行存款利息支付利息。按照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定,下列各项说法正确的是______。
A.工程合同有效,乙公司可以得到欠款和利息
B.工程合同无效,乙公司不能得到欠款和利息
C.工程合同有效,乙公司可以得到欠款,但不能得到利息
D.工程合同无效,乙公司可以得到欠款,但不能得到利息
A
B
C
D
C
[解析] 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,当事人对垫资和垫资利息有约定,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,应予支持,但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的,按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定,承包人请求支付利息的,不予支持。
15. 下列关于建设工程价款优先受偿权的说法,正确的是______。
A.建设工程价款优先受偿权优先于抵押权
B.建设工程价款优先受偿权优先于消费者因购买商品房而取得的债权
C.建设工程价款优先受偿权优先偿付作为承包人的利润
D.建设工程价款优先受偿权的行使期限为6个月,自工程实际交付之日起计算
A
B
C
D
A
[解析] 根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》的相关规定,人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中,应当依法认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权,但消费者已经交付购买商品房的全部或者大部分款项的除外。建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用,不包括承包人因发包人违约所造成的损失,也不包括其利润。建设工程承包人行使优先权的期限为6个月,自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。
16. 水泥厂为承包商供应水泥,承包商已经支付了全部货款。交货时承包商因水泥厂交货时间比合同约定晚了两天而要求支付违约金,水泥厂表示拒绝并把水泥卸放在合同约定的地点。第二天上午乌云密布,下午天降暴雨把部分水泥淋湿硬化,则该部分损失______。
A.由水泥厂承担
B.由承包商承担
C.由水泥厂和承包商共同承担
D.由承包商向水泥厂索赔
A
B
C
D
B
[解析] 《合同法》第一百一十九条第一款规定,当事人一方违约后,对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。本题中,承包商应在水泥厂卸货后采取适当的保护措施,否则其须承担该部分损失。
17. 甲建筑公司因超越资质遂借用乙建筑公司资质承包丙化纤厂的厂房建造工程,经竣工验收合格。但是丙厂以承包合同无效为由拒绝支付工程款,甲公司起诉至人民法院,人民法院应______。
A.支持其诉讼请求
B.不支持其诉讼请求
C.部分支持其诉讼请求
D.驳回起诉
A
B
C
D
A
[解析] 在本案中,甲建筑公司系借用乙建筑公司的名义进行缔约的,是不合法的行为,因此合同无效。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定,建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持。
18. 某建设工程合同约定,“工程通过竣工验收后2个月内,结清全部工程款”。2013年10月1日工程通过竣工验收,10月10日承包人提交竣工结算文件,10月20日承包人将工程移交发包人,但发包人一直未支付工程余款。2014年5月1日,承包人将发包人起诉至人民法院,要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为______。
A.2013年10月10日
B.2013年10月20日
C.2013年12月1日
D.2014年5月1日
A
B
C
D
C
[解析] 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条规定,利息从应付工程价款之日计付。因合同约定“工程通过竣工验收后2个月内,结清全部工程款”,2013年10月1日工程通过竣工验收,所以利息应从2013年12月1日起算。
19. 某承包商A公司承揽到一个工程,但经检查在施工现场的项目负责人及其他项目管理人员均是B公司的人员,按照相关规定,A公司违反的是______。
A.禁止建筑企业超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程
B.禁止承包单位以分包的名义转包给他人
C.禁止以任何形式用其他建筑企业的名义承揽工程
D.禁止建筑企业以任何形式允许其他单位以本企业的名义承揽工程
A
B
C
D
D
[解析] 承包商A公司承包到工程后应实施具体施工活动,但实际上,在施工现场的项目负责人及其他项目管理人员均是B公司的人员。由此可以推断出,B公司借用了A公司的名义承揽工程,即A公司的行为属于违法允许B公司以其名义承揽工程的行为。
20. 甲水泥厂因无力支付建厂赊购钢材的贷款,遂向乙钢材厂提供了一批水泥用来抵账。后乙将该批水泥出售给丙施工单位,则关于该水泥买卖合同的效力,下列说法正确的是______。
A.有效
B.因乙超越经营范围而无效
C.因乙超越经营范围而效力待定
D.因乙超越经营范围而可撤销
A
B
C
D
A
[解析] 最高人民法院《关于适用(中华人民共和国合同法)若干问题的解释(一)》第十条规定,当事人超越经营范围订立合同,人民法院不因此认定合同无效。但违反国家限制经营、特许经营以及法律、行政法规禁止经营规定的除外。这是有关法人权利能力和行为能力的直接规定,即法人在不违反法律、行政法规强制性规范时,即使超越经营范围签订合同也认定有效。
21. 下列关于合同成立与合同无效的确认权的说法,正确的是______。
A.合同成立与合同无效的确认权都属于合同当事人双方
B.合同成立与无效的确认权都属于人民法院或仲裁机关
C.合同成立的确认权属于人民法院或仲裁机关,而合同无效的确认权属于合同当事人双方
D.合同成立的确认权属于合同当事人双方,而合同无效的确认权属于人民法院或仲裁机关
A
B
C
D
D
[解析] 合同成立的确认权属于合同当事人双方;合同无效的确认权属于人民法院或仲裁机关,合同当事人无权决定合同是否有效。
22. 甲建筑公司超越资质借用乙建筑公司的资质承包了丙服装厂的厂房建造工程,经竣工验收合格。但是丙厂以承包合同无效为由拒绝支付工程款,遂产生纠纷。下列说法正确的是______。
A.建设工程施工合同有效,丙厂应支付约定工程款
B.建设工程施工合同无效,丙厂应支付约定工程款
C.建设工程施工合同无效,丙厂无需支付工程款
D.建设工程施工合同无效,丙厂应将工程款收缴国库
A
B
C
D
B
[解析] 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定,建设工程施工合同具有下列情形之一的,应当根据合第五十二条第五项的规定,认定无效:①承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;②没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;③建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。第二条规定,建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持。
23. 下列建设工程施工合同有效的是______。
A.承包人非法转包建设工程与他人签订的合同
B.承包人违法分包建设工程与他人签订的合同
C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订的建筑施工合同
D.发包人不与总承包人签订建设施工合同,而分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同
A
B
C
D
D
[解析] 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条规定,承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据《民法通则》第一百三十四条规定,收缴当事人已经取得的非法所得。
24. 甲、乙于2014年4月1日签订一份施工合同,合同履行过程中,双方于5月1日发生争议,甲于6月20日单方要求解决合同。乙向法院提起诉讼,法院于6月30日判定该合同无效,则此合同自______无效。
A.4月1日
B.5月1日
C.5月20日
D.6月30日
A
B
C
D
A
[解析] 《合同法》第五十六条规定,无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。合同部分无效,不影响其他部分效力的,其他部分仍然有效。无效合同自订立之时起就没有法律效力,不论合同履行到什么阶段,合同被确认无效后,这种无效的确认都要溯及到合同订立时。
25. 甲建筑公司与乙房地产开发公司签订一建设工程承包合同,合同规定由甲公司预先垫付20%的工程款,但没有约定利息的计算方法。则该合同______。
A.因违法而无效
B.因违法而可撤销
C.因违法而效力待定
D.有效
A
B
C
D
D
[解析] 根据《合同法》第五十六条的规定,虽然垫资性条款违反了政府行政主管部门的规定,但不违反法律、行政法规的禁止性、强制性规定,垫资性条款无效,不影响该合同其他部分的效力,合同应为有效。
26. 李某伪造一份赝品名人字画,并将之以2万元的价格卖给钱某。合同履行后,钱某请有关专家对该字画进行鉴定后发现是赝品,但是钱某表示这么好的画即使是赝品2万元也是很值得的,他不会反悔。那么,对于此买卖合同效力表述正确的是______。
A.合同有效
B.合同无效
C.人民法院应判决撤销合同
D.仲裁机构应裁决撤销合同
A
B
C
D
A
[解析] 《合同法》第五十四条第二款规定,一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同,受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。本题中,李某伪造赝品字画卖与钱某的行为构成欺诈,该买卖合同为可变更、可撤销合同,但钱某知道这一情况后明确放弃撤销权,故合同有效。
27. 因诈骗、胁迫而订立的施工合同可能是无效合同,也可能是可撤销合同。认定其为无效合同的必要条件是______。
A.违背当事人的意志
B.乘人之危
C.显失公平
D.损害国家利益
A
B
C
D
D
[解析] 因欺诈、胁迫而订立的合同的法律效力分为两类:①以欺诈、胁迫的手段订立合同而损害国家利益的,应作为无效合同;②以欺诈、胁迫的手段订立合同但未损害国家利益的,应作为可变更、可撤销合同,即被欺诈人、被胁迫人有权将合同变更或撤销。
28. 某国有建筑工程公司的总经理刘某代表公司采购建材过程中,与其妻弟林某控制的某建材供应公司签订水泥购销合同,以高于市场价30%的价格购入水泥500t。根据我国《合同法》的规定,此合同______。
A.合法有效
B.因损害社会公共利益而无效
C.因显失公平而可撤销
D.因恶意串通损害国家利益而无效
A
B
C
D
D
[解析] 题中所订立的合同属于恶意串通,损害国家利益的合同。根据《合同法》第五十二条第二项规定,恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益的合同无效。
29. 某企业在其格式劳动合同中约定:员工在雇佣工作期间的伤残、患病、死亡,企业概不负责。如果员工已在该合同上签字,该合同条款______。
A.无效
B.是当事人真实意思的表示,对双方当事人均是有效的
C.不一定有效
D.只对一方当事人有效
A
B
C
D
A
[解析] 法律、行政法规中包含强制性规定和任意性规定。强制性规定排除了合同当事人的意思自由,即当事人在合同中不得协议排除法律、行政法规的强制性规定,否则将构成无效合同。
30. 合同中的下列免责条款有效的是______。
A.受法律约束的
B.造成对方人身伤害的
C.因故意行为造成对方财产损失的
D.因重大过失造成对方财产损失的
A
B
C
D
A
[解析] 《合同法》第五十三条规定,合同中的下列免责条款无效:①造成对方人身伤害的;②因故意或者重大过失造成对方财产损失的。
31. 某公司在其劳动合同中规定:“工伤本公司概不负责。”该公司职工李某为完成工作任务,于某日加班时被机器轧断一只胳膊,花去医疗费数万元。对此,下列说法正确的是______。
A.应由李某自己承担,因为劳动合同对此有明确规定
B.应由李某自己承担,因为加班时的受伤不属工伤
C.应由该公司承担,因为该劳动合同中该免责条款无效
D.根据公平原则,该公司应承担适当的赔偿责任
A
B
C
D
C
32. 大学生张某暑假到某工地打工,项目负责人与张某口头商定,不管出现任何事故,公司最多赔付5000元。后在施工中,砖块坠落砸伤了张某,花去医疗费7000元。下列说法正确的是______。
A.公司最多赔偿5000元
B.张某应要求王某赔偿
C.公司应赔偿医疗费7000元
D.公司应赔偿6000元医疗费,另1000元由张某赔偿
A
B
C
D
C
[解析] 根据《合同法》第五十三条规定,项目负责人与张某口头商定的条款属于对造成对方人身伤害的责任的免责条款,属于无效条款,公司应当赔偿医疗费7000元。
33. 甲施工企业承建的办公楼项目已经交付使用,发包人仍拖欠部分工程款未予支付。甲在未与任何人协商的情况下,擅自将办公楼部分空余写字间卖给丙公司,则该买卖合同______。
A.可撤销
B.有效
C.可变更
D.无效
A
B
C
D
D
[解析] 无处分权人处分他人财产订立的合同,除经权利人追认或无处分权人通过订立合同取得处分权外,合同无效。本案例中,甲施工企业对承建的办公楼项目无处分权,且事后没有得到发包人追认,也没有取得处分权,因此,该买卖合同无效。
34. 下列情形中属于效力待定合同的是______。
A.11周岁的小学生出售妈妈的结婚戒指给40岁的邻居
B.5周岁的儿童因发明创造而接受奖金
C.成年人甲误将本为复制品的油画当成真品购买
D.出租车司机借抢救重病人急需租车之机将车价提高10倍
A
B
C
D
A
[解析] A项,11岁的小学生属于限制民事行为能力人,限制民事行为能力人订立的依法不能独立订立的合同效力待定;B项,5岁儿童因发明接受奖金,属于纯获利益的合同,其合同有效;C项,成年人误将赝品当真品购买,属于因重大误解而订立合同,合同可变更或者可撤销;D项,出租车司机借抢救重病人急需租车之机将车价提高10倍,属于乘人之危,是可撤销的合同。
35. 行为人没有代理权以被代理人名义订立的合同,未经被代理人追认,相对人又没有正当理由相信行为人有代理权的,其法律后果由______承担。
A.行为人
B.被代理人
C.行为人与被代理人共同
D.相对人
A
B
C
D
A
[解析] 《合同法》第四十八条第一款规定,行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后(即无权代理人)以被代理人名义订立的合同,未经被代理人追认,对被代理人不发生效力,由行为人承担责任。第四十九条规定,行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同,相对人有理由相信行为人有代理权的,该代理行为有效。
36. 张某有一台电脑欲转让,其同学李某周末回家得知邻居家正好想要一台二手电脑,遂替张某与邻居谈妥有关事宜,李某与其邻居之间的协议属于______。
A.无效合同
B.可变更合同
C.可撤销合同
D.效力待定合同
A
B
C
D
D
[解析] 本题中,李某代张某与邻居商谈电脑转让事宜,但他并未获得张某的授权,所以李某属于没有代理权的行为人,根据《合同法》第四十八条第一款的规定,他与邻居达成的协议是效力待定的合同。
37. 13周岁的王某,智力超常,高中三年级学生。王某因有某项发明,而与某科技公司达成转让该发明的协议。下列描述正确的是______。
A.该转让协议有效
B.该转让协议效力待定
C.该转让协议无效
D.该转让协议可撤销
A
B
C
D
B
[解析] 《合同法》第四十七条第一款规定,限制民事行为能力人订立的合同,经法定代理人追认后,该合同有效,但纯获利益的合同或者与其年龄、智力、精神健康状况相适应而订立的合同,不必经法定代理人追认即为有效。在王某的法定代理人追认前,该转让协议效力待定。
38. 张某是某施工单位的材料采购员,一直代理本单位与甲建材公司的材料采购业务。后张某被单位开除,但甲公司并不知情。张某用盖有原单位公章的空白合同书与甲公司签订材料采购合同,则该合同为______合同。
A.效力待定
B.无效
C.可撤销
D.有效
A
B
C
D
D
[解析] 《合同法》第四十九条规定,行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同,相对人有理由相信行为人有代理权的,该代理行为有效。张某的行为构成表见代理。表见代理是指行为人虽无代理权,但使善意相对人有理由相信其有代理权并与之实施法律行为,法律行为的效果直接由被代理人承担。
39. 甲公司委托业务员乙到某地采购电视机,乙到该地发现丙公司的DVD机畅销,就用盖有甲公司公章的空白合同与丙公司签订了购买500台DVD机的合同,双方约定货到付款。丙公司按时交货,后未收到货款,双方发生纠纷后,丙公司应______。
A.要求甲公司支付DVD机货款
B.要求业务员乙支付DVD机货款
C.中止合同并要求甲公司退货
D.撤销合同并要求甲公司退货
A
B
C
D
A
[解析] 《合同法》第四十九条规定,行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同,相对人有理由相信行为人有代理权的,该代理行为有效。本题中,乙购买DVD机的行为没有代理权,但由于其具有甲公司盖有公章的空白合同书,具有外表授权的特征,而使丙公司相信其有代理权并与其签订合同,乙的行为构成表见代理,合同有效,法律后果由被代理人承担,因此,甲公司应接受货物并向丙公司付款,如若甲公司因此受到损失,有权向乙追偿。
40. 因合同解除而无效的合同条款不包括______。
A.合同履行地条款
B.违约金条款
C.合同关于解决争议的条款
D.缔约过失责任条款
A
B
C
D
C
[解析] 《合同法》第五十七条规定,合同无效、被撤销或者终止时,不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。
41. 债务人按合同约定向第三人履行债务的行为应属于______。
A.权利转让
B.义务转让
C.当事人的主体变更
D.当事人的主体不变
A
B
C
D
D
[解析] 《合同法》第六十四条规定,当事人约定由债务人向第三人履行债务的,债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定,应当向债权人承担违约责任。因此,合同当事人的主体并没有改变。
42. 合同一方当事人资产重组分立为两个独立的法人,原法人签订的合同______。
A.自然终止
B.仍然有效
C.可以变更
D.可以撤销
A
B
C
D
B
[解析] 当事人订立合同后合并或者分立的,原法人签订的合同仍然有效。当事人订立合同后合并的,由合并后的法人或者其他组织行使合同权利,履行合同义务。当事人订立合同后分立的,除债权人和债务人另有约定的以外,由分立的法人或者其他组织对合同的权利和义务享有连带债权,承担连带债务。
43. 下列关于合同变更的说法,不正确的是______。
A.在合同因重大误解而成立的情况下可以变更合同
B.形成权人行使形成权可使合同变更
C.当事人各方协商同意可以变更合同
D.合同法确认合同自愿原则,法律不能作出直接变更合同的规定
A
B
C
D
D
[解析] 合同变更分为约定变更和法定变更。在法定变更的情况下,当事人可以不必经过协商而变更合同。
44. 甲乙双方签订合同时,丙方向甲方提供合同担保。履行过程中,甲乙双方通过协商对合同作了重要变更,但甲方未将变更事项通知丙方,合同部分履行后,甲方的严重违约行为导致与乙方解除合同。则对变更事项中损失部分的处理原则是由于______。
A.甲方未将变更事项通知丙方,该损失由甲乙双方承担
B.甲方未将变更事项通知丙方,丙方赔偿该部分损失的一半
C.丙方提供了合同担保,应承担全部赔偿责任
D.甲方未将变更事项通知丙方,丙方对该部分损失不承担保证责任
A
B
C
D
D
[解析] 债权人与债务人协议变更主合同的,应当取得保证人书面同意,未经保证人书面同意的,保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的,按照约定执行。
45. 某施工单位与丙企业订立合同后,分立为甲、乙两个施工单位,但未把此情况告知丙,则丙有权要求______。
A.甲、乙对合同承担连带责任
B.解除合同
C.撤销合同
D.原施工单位上级主管部门承担责任
A
B
C
D
A
[解析] 合同当事人订立合同后分立的,分立的当事人应及时通知对方,并告知合同权利和义务的继承人,双方可以重新协商合同的履行方式。如果分立的当事人没有告知,或分立的当事人对责任归属协商后对方当事人不同意,则合同的权利义务由分立后的法人或组织连带负责,即享有连带债权,承担连带债务。
46. 根据我国《合同法》的规定,债权人转让合同权利应当______。
A.通知债务人
B.只转让主权利,不转让从权利
C.经过债务人的同意
D.使债务人的抗辩只能针对债权人
A
B
C
D
A
[解析] 《合同法》第八十条规定,债权人转让权利的,应当通知债务人。未经通知的,该转让对债务人不发生效力。根据第八十四条的规定,债务人将合同的义务全部或部分转移给第三人的,应当经债权人同意,否则,这种转移不发生法律效力。
47. 甲从乙处购买一批货物,未支付货款,甲把该批货物转卖给丙,同时与丙约定,丙应向乙支付货款。如果丙未向乙支付货款,则应由______向乙承担责任。
A.甲
B.丙
C.甲和丙连带
D.甲或丙
A
B
C
D
A
[解析] 《合同法》第八十四条规定,债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的,应当经债权人同意。债权人同意是债务转移的重要生效条件。本案中,甲将债务转移但并未经乙同意,故债务转移不成立,甲未脱离合同关系,应向乙承担责任。
48. 当事人约定由第三人向债权人履行债务的,若第三人不履行债务,则______。
A.债务人应当向债权人承担违约责任
B.第三人应当向债权人承担违约责任
C.债务人和第三人共同向债权人承担违约责任
D.债权人选择确定承担违约责任的主体
A
B
C
D
A
[解析] 《合同法》第六十五条规定,当事人约定由第三人向债权人履行债务的,第三人不履行债务或者履行债务不符合约定,债务人应当向债权人承担违约责任。
49. 下列关于合同权利义务概括转移的说法,错误的是______。
A.合同权利和义务的概括转移包括全部转移和部分转移
B.原合同无效不能转移
C.经对方同意不是概括转移的必要条件
D.当事人一方经过对方同意,可以将自己在合同中的权利和义务一并转让给第三人
A
B
C
D
C
[解析] C项,《合同法》第八十八条规定,当事人一方经对方同意,可以将自己在合同中的权利和义务一并转让给第三人。所以,经对方同意是概括转移的一个必要条件。
50. 根据我国《合同法》规定,由于合同当事人一方缺乏经验造成的重大误解而订立了损害己方利益的合同,则该当事人可以______。
A.请求人民法院变更该合同
B.拒绝履行合同,宣布合同无效
C.请求行政主管部门撤销该合同
D.请求行政主管部门变更该合同
A
B
C
D
A
[解析] 《合同法》第五十四条规定,下列合同,当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销:①因重大误解订立的;②在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同,受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。当事人请求变更的,人民法院或者仲裁机构不得撤销。
单项选择题
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
深色:已答题 浅色:未答题
提交纠错信息
评价难易度
提交知识点