银符考试题库B12
现在是:
试卷总分:120.0
您的得分:
考试时间为:
点击“开始答卷”进行答题
交卷
评分
存入我的题库
晒成绩
打印模式
隐藏答案解析
打印
下载
背景
字体
较大
大
中
小
较小
退出
建设工程计价模拟204
一、单项选择题
(每题的备选选项中,只有1个最符合题意)
1. 下列内容中,不属于建筑安装工程施工图预算编制依据的是______。
A.工程量清单
B.地区材料市场价格
C.施工组织设计
D.工程建设其他费定额
A
B
C
D
D
[解析] 工程量清单、地区材料市场价格、施工组织设计均属于施工图预算编制依据。
2. 对于直接发包的项目,如按初步设计概算投资包干时,应以______为签约合同价。
A.中标时确定的金额
B.经审批的概算投资中与承包内容相应部分的投资
C.审查后的施工图总预算或综合预算
D.明确的含有价款调整规定的合同价款
A
B
C
D
B
[解析] 对于招标发包的项目,即以招标投标方式签订的合同中,应以中标时确定的金额为签约合同价。对于直接发包的项目,如按初步设计概算投资包干时,应以经审批的概算投资中与承包内容相应部分的投资为签约合同价。
3. 编制招标工程量清单时,施工总方案的主要内容不包括______。
A.施工方法
B.施工步骤
C.施工机械设备的选择
D.施工组织
A
B
C
D
B
[解析] 拟定施工总方案仅只需对重大问题和关键工艺作原则性的规定,内容包括:施工方法,施工机械设备的选择,科学的施工组织,合理的施工进度,现场的平面布置及各种技术措施。
4. 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2013)的规定,______由招标人支配,实际发生后才得以支付,一般按分部分项工程量清单的10%~15%确定。
A.暂列金额
B.暂估价
C.计日工
D.总承包服务费
A
B
C
D
A
[解析] 暂列金额是指招标人暂定并包括在合同中的一笔款项。用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购,施工中可能发生工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等费用。
5. 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2013),关于招标控制价的说法正确的是______。
A.投标人的投标报价若超过公布的招标控制价应责成招标人改正
B.招标控制价应在招标文件中公布,但对各组成部分的详细内容应保密
C.投标人可以在开标前5日向招标投标监督机构或工程造价管理机构投诉
D.经复查的招标控制价与原招标控制价误差>±3%的应责成招标人改正
A
B
C
D
D
[解析] 投标人的投标报价若超过公布的招标控制价应作为废标处理;招标控制价应在招标文件中公布,且对各组成部分的详细内容也应公布,不得只公布总价;投标人经复核认为招标控制价未按照规定编制的,应在招标控制价公布后5日内向招标投标监督机构或工程造价管理机构投诉;当招标控制价复查结论与原公布的招标控制价误差大于±3%时,应责成招标人改正。
6. 下列关于招标控制价的编制内容,说法正确的是______。
A.综合单价中应包括招标文件中要求招标人所承担的风险内容及其范围产生的风险费用
B.工程量清单综合单价=∑(定额项目合价)/工程量清单项目工程量+未计价材料费用
C.招标文件提供了暂估单价的材料,暂估的材料单价应计入其他项目费中
D.招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时,按分包的专业工程估算造价的1.5%计算
A
B
C
D
D
[解析] 为使招标控制价与投标报价所包含的内容一致,综合单价中应包括招标文件中要求投标人所承担的风险内容及其范围产生的风险费用;工程量清单综合单价=[∑(定额项目合价)+未计价材料费]/工程量清单项目工程量;招标文件提供了暂估单价的材料,暂估的材料单价应计入综合单价中。
7. 在施工投标前期工作中,编制投标人须知的重点在于______。
A.制定施工组织设计
B.确定投标保证金的金额
C.掌握投标书的编制和递交情况
D.防止废标的产生
A
B
C
D
D
[解析] 编制投标人须知的重点在于防止废标。
8. 下列不属于生产要素询价的内容是______。
A.材料询价
B.施工机械设备询价
C.分包询价
D.劳务询价
A
B
C
D
C
[解析] 生产要素询价的内容包括:材料询价、施工机械设备询价和劳务询价。
9. 某施工企业参加高速公路投标,该项目的估算价为4500万元,则其应交的投标保证金最多不超过______万元。
A.45
B.60
C.80
D.90
A
B
C
D
C
[解析] 投标保证金额数额不得超过项目估算价的2%且不超80万。
10. 在建设工程招投标活动中,招标文件应当规定一个适当的投标有效期,一般项目的投标有效期为______。
A.120天左右,应与投标保证金的有效期一致
B.60~90天,应与投标保证金的有效期一致
C.120天左右,应比投标保证金的有效期少30天
D.60~90天,应比投标保证金的有效期少30天
A
B
C
D
B
[解析] 投标有效期从投标截止时间起开始计算,一般项目投标有效期为60~90天,大型项目120天左右。投标保证金的有效期应与投标有效期保持一致。
11. 在进行投标文件初步评审时,下列内容中属于形式评审标准的是______。
A.安全管理体系与措施
B.全部报价数据计算是否准确
C.具备有效的安全生产许可证
D.报价唯一
A
B
C
D
D
[解析] 形式评审标准包括投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致;投标函上有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章;投标文件格式符合要求;联合体投标人已提交联合体协议书,并明确联合体牵头人;报价唯一,即只能有一个有效报价等。
12. 依法必须进行招标的项目,招标人应当自收到评标报告起______日内公示中标候选人,公示期不得少于______日。
A.3;3
B.3;5
C.5;3
D.5;5
A
B
C
D
A
[解析] 依法必须进行招标的项目,招标人应当自收到评标报告起3日内公示中标候选人,公示期不得少于3日。
13. 当采用综合评估法进行工程总承包评标时,初步评审标准通常不包括______。
A.形式评审标准
B.技术评审标准
C.资格评审标准
D.响应性评审标准
A
B
C
D
B
[解析] 综合评估法的,初步评审标准通常包括形式评审标准、资格评审标准和响应性评审标准三个方面。
14. 工程总承包企业按照合同约定,承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作,并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的总承包方式是______。
A.EPC总承包
B.Tumkey总承包
C.D-B总承包
D.工程项目管理总承包
A
B
C
D
A
[解析] 设计采购施工(EPC)总承包的方式是承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作,并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。
15. 下列属于工程总承包投标文件的内容有______。
A.地下管线资料、气象和水文观测资料
B.已标价工程量清单
C.施工组织设计
D.承包人实施计划
A
B
C
D
D
[解析] 本题主要考查工程总承包的投标文件及一般项目投标文件编制内容的区别。
16. 国际竞争性招标,开标时一般允许______。
A.提问
B.解释
C.修改
D.录音
A
B
C
D
D
[解析] 开标时一般不允许提问或作任何解释,但允许记录和录音。
17. 关于变更引起的价格调整,以下原则描述中正确的是______。
A.已标价工程量清单中有适用于变更工作项目的,可在合理范围内参照适用子目的单价或总价调整
B.已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工作项目的,采用该项目的单价
C.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工作项目的,由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、信息价格提出变更工程项目的单价或总价,报发包人确认后调整
D.工程变更引起措施项目发生变化的,承包人提出调整措施项目费的,应事先将拟实施的方案提交发包人确认
A
B
C
D
D
[解析] (1)已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的,且工程变更导致的该清单项目的工程数量变化不足15%时,采用该项目的单价;(2)已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的,可在合理范围内参照类似项目的单价或总价调整;(3)已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目,由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率,提出变更工程项目的单价或总价,报发包人确认后调整。
18. 以下各类工程中适合采用价格指数调整价格差额的是______。
A.水坝
B.房屋建筑
C.装饰
D.通用设备安装
A
B
C
D
A
[解析] 采用价格指数调整价格差额的方法,主要适用于施工中所使用的材料品种较少,但每种材料使用量较大的土木工程,如公路、水坝等。
19. 某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同。合同中约定:主导施工机械一台为施工单位自有设备,台班单价700元/台班,折旧费为120元/台班,人工日工资单价为70元/工日,窝工工费20元/工日。合同履行中,因场外停电全场停工3天,造成人员窝工230个工日;因业主指令增加一项新工作,完成该工作需要4天时间,机械4台班,人工1220个工日,材料费4200元,则施工单位可向业主提出的补偿额为______元。
A.9000
B.9360
C.7040
D.6680
A
B
C
D
B
[解析] 补偿额=30×20+3×120+4×700+20×70+4200=9360(元)。
20. 根据《标准施工招标文件》规定,因发包人的原因导致工程试运行失败,承包人可以索赔的内容有______。
A.工期和费用
B.费用和利润
C.费用
D.工期、费用和利润
A
B
C
D
B
[解析] 因发包人的原因导致工程试运行失败,承包人可以索赔费用和利润。
21. 比较复杂,但能客观地反映施工单位的实际损失,比较合理,易于被当事人接受,在国际工程中被广泛采用的方法是______。
A.实际费用法
B.综合评估法
C.修正的总费用法
D.总费用法
A
B
C
D
A
[解析] 实际费用法又称分项法,即根据索赔事件所造成的损失或成本增加,按费用项目逐项进行分析、计算索赔金额的方法。这种方法比较复杂,但能客观地反映施工单位的实际损失,比较合理,易于被当事人接受,在国际工程中被广泛采用。
22. 根据《标准施工招标文件》,下列因不可抗力而发生的费用或损失中,应由承包人承担的有______。
A.已运至施工场地的材料和工程设备的损害
B.因工程损害造成的路边行人受伤费用
C.承包人的停工损失
D.承包人应监理人要求在停工期间照管工程的人工费用
A
B
C
D
C
[解析] 对于不可抗力的考题,具体区分的原则就是双方人员伤亡各自承担,机械损失承包人承担,运抵现场的材料发包人承担,修复、清理工程的费用发包人承担,停工期间应要求留在现场的管理人员及保卫费用由发包人承担,总体来说就是各扫门前雪,只有机械和承包人本单位的人员费用由承包人承担,其余都由发包人来承担。
23. 若发包人要求的压缩工期天数超过定额工期的______,则应在招标文件中明示增加赶工费用。
A.10%
B.15%
C.20%
D.30%
A
B
C
D
C
[解析] 发包人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期,压缩的工期天数不得超过定额的20%,超过的,应在招标文件中明示增加赶工费用。
24. 已知某工程各月完成的合同价款如下表所示,工程预付款限额为130万元,主要材料在合同价款中所占比重为40%,承包工程价款总额为700万元,则工程预付款应在______月开始扣回。
月份
3
4
5
6
7
8
合同款额/万元
100
100
150
140
120
90
A.5
B.6
C.7
D.8
A
B
C
D
B
[解析] 起扣点=700-130÷40%=375(万元),100+100+150+140=490>375(万元),故应从6月份起扣。
25. 下列关于预付款担保的说法中,正确的是______。
A.预付款担保应在施工合同签订后,预付款支付前提供
B.预付款担保必须采用银行保函的形式
C.发包人应在预付款扣完后立即将预付款保函退还承包人
D.在预付款全部扣回之前,预付款保函应始终保持有效,且担保金额始终保持不变
A
B
C
D
A
[解析] 预付款担保是指承包人与发包人签订合同后领取预付款前,承包人正确,合理使用发包人支付的预付款而提供的担保。预付款担保的主要形式为银行保函;预付款担保也可以采用发承包双方约定的其他形式。承包人的预付款保函的担保金额根据预付款扣回的数额相应递减,但在预付款全部扣回之前一直保持有效。发包人应在预付款扣完后的14天内将预付款保函退还给承包人。
26. 某建设工程7月1日开工,当年施工进度计划的安全文明施工费总额为200万元,则发包人应在7月______日内预付安全文明施工费的金额为______万元。
A.8;120
B.8;60
C.29;120
D.29;60
A
B
C
D
C
[解析] 发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%,其余部分按照提前安排的原则进行分解,与进度款同期支付。
27. 双方当事人约定争议调解人进行调解,内容为:(1)争议的提交;(2)约定调解人;(3)进行调解;(4)异议通知。正确的调解程序为______。
A.(2)(1)(3)(4)
B.(1)(2)(3)(4)
C.(2)(1)(4)(3)
D.(4)(2)(1)(3)
A
B
C
D
A
[解析] 双方当事人约定争议调解人进行调解,其调解程序为:约定调解人→争议的提交→进行调解→异议通知。
28. 在采用工程量清单计价的方式下,工程竣工结算的编制内容中有关费用的计算应遵循的原则错误的是______。
A.措施项目中的单价项目,应依据双方确认的工程量和已标价工程量清单中的综合单价计算
B.措施项目中的总价项目应依据合同约定的措施项目和金额计算,不得调整
C.规费中的工程排污费应按工程所在地环境保护部门规定标准缴纳后按实列入
D.暂列金额应减去工程价款调整(包括索赔、现场签证)金额计算,如有余额归发包人
A
B
C
D
B
[解析] 措施项目中的总价项目应依据合同约定的措施项目和金额计算;如发生调整的,以发承包双方确认调整的金额计算,其中安全文明施工费必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算。
29. 承包人依据合同享有的索赔权利的终止情形是______。
A.承包人未按时间规定提出索赔申请
B.当期进度款支付后
C.竣工结算款支付后
D.最终结清付款后
A
B
C
D
D
[解析] 最终结清付款后,承包人在合同内享有的索赔权利也自行终止。
30. 某工程施工合同对于工程付款时间约定不明,工程已全部完工但尚未交付,工程价款已初步结算,现承包人起诉,发包人工程欠款利息应从______之日计付。
A.工程计划交付
B.提交竣工结算文件
C.当事人起诉
D.竣工验收合格
A
B
C
D
B
[解析] 计息日,当事人对付款时间没有约定或约定不明的,下列时间视为应付款时间:(1)建设工程已实际交付的,为交付之日;(2)建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;(3)建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日。
31. 根据《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》,承包人接到发包人的变更通知后,有义务在10日内向发包人提交______。
A.书面建议报告
B.变更建议书
C.变更实施方案
D.变更估算报告
A
B
C
D
A
[解析] 变更通知的建议报告:承包人接到发包人的变更通知后,有义务在10日内向发包人提交书面建议报告。
32. 实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于______,可以调整合同规定费率或价格。
A.0.01%
B.0.1%
C.1%
D.10%
A
B
C
D
D
[解析] 工程量变更可以调整合同规定费率或价格条件包括:(1)该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%;(2)该项部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%;(3)由于工程量的变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过1%;(4)该部分工程不是合同中规定的“固定费率项目”。
33. 国际工程合同价款计算中,关于预付款下列说法中正确的有______。
A.首次预付款的支付时间以收到预付款保函和颁发中标函之日两者中较早者为准
B.预付款应在支付证书中按百分比扣减的方式偿还
C.当期中支付证书的累计总额超过中标合同价(含暂定金额)的10%开始扣减
D.如在预付款保函截止日期前42天预付款还未完全偿还,则承包商应相应延长保函期限
A
B
C
D
B
[解析] 首次分期预付款的支付时间是在中标函颁发之日起42天内,或在收到承包商提交的履约保证和预付款函之日起21天内,以两者中较晚者为准;当期中支付证书的累计总额(不包括预付款及保留金的扣减与偿还)超过中标合同价(减去暂定金额)的10%开始扣减。如在预付款保函截止日期前28天预付款还未完全偿还,则承包商应相应延长保函期限。
34. 建设项目的竣工验收中,由监理单位组织的是______。
A.单项工程竣工验收
B.全部工程竣工验收
C.单位工程竣工验收
D.动用验收
A
B
C
D
C
[解析] 单位工程竣工验收,即中间验收,由监理单位组织,业主和承包商派人参加,该部位的验收资料将作为最终验收的依据。
35. 在基本建设项目竣工财务决算表中,属于资金来源项目的是______。
A.待核销基建支出
B.预付及应收款
C.固定资产
D.待冲基建支出
A
B
C
D
D
[解析] A、B、C三项都属于资金占用项目。
36. 按照《建设工程质量管理条例》,装修工程的保修期限为______。
A.5年
B.2年
C.1年
D.设计文件规定的该工程的合理使用年限
A
B
C
D
B
[解析] 电气管线、给水排水管道、设备安装和装修工程的保修期限为2年。
二、多项选择题
(每题的备选选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。)
1. 在建设设计影响工程造价的因素中,属于空间组合的是______。
A.层高
B.层数
C.室内外高差
D.建筑物的体积和面积
E.柱网布置
A
B
C
D
E
ABC
[解析] 空间组合包括建筑物的层高、层数、室内外高差等因素。
2. 关于施工图预算文件的组成,下列说法正确的是______。
A.当建设项目有多个单项工程时,应采用三级预算编制形式
B.三级预算编制形式的施工图预算文件包括综合预算表、单位工程预算表和附件等
C.当建设项目仅有一个单项工程时,应采用二级预算编制形式
D.二级预算编制形式的施工图预算文件包括综合预算表和单位工程预算表两个主要报表
E.二级预算编制形式由建设项目总预算和单项工程预算组成
A
B
C
D
E
ACD
[解析] 施工图预算根据建设项目实际情况可采用三级预算编制或二级预算编制形式。当建设项目有多个单项工程时,应采用三级预算编制形式,三级预算编制形式由建设项目总预算、单项工程综合预算、单位工程预算组成。当建设项目只有一个单项工程时,应采用二级预算编制形式,二级预算编制形式由建设项目总预算和单位工程预算组成。
3. 下列各项内容中属于资格预审文件内容的是______。
A.资格预审公告
B.申请人基本情况表
C.联合体协议书
D.申请人须知
E.资格预审申请函
A
B
C
D
E
AD
[解析] 资格预审文件的内容主要包括:资格预审公告、申请人须知、资格审查办法、资格预审申请文件格式、项目建设概况等,以及资格预审文件澄清和修改的说明。
4. 招标工程量清单编制的准备工作包括______。
A.现场踏勘
B.研究图纸
C.初步研究
D.拟定常规的施工组织设计
E.确定评标方法
A
B
C
D
E
ACD
[解析] 招标工程量清单编制的准备工作包括:初步研究;现场踏勘;拟定常规施工组织设计。
5. 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2013),关于承发包双方施工阶段风险分摊原则的表述,正确的是______。
A.主要由市场价格波动导致的价格风险应按照合同约定的范围和幅度由发承包双方合理分摊
B.对于法律法规或有关政策出台导致工程税金及规费等发生变化的风险应由发承包双方共同承担
C.5%以内的材料、工程设备价格风险由承包人承担
D.5%以内的施工机具使用费风险由承包人承担
E.管理费、利润的风险由承包人承担
A
B
C
D
E
ACE
[解析] 发承包双方施工阶段风险分摊原则:(1)对于主要由市场价格波动导致的价格风险,发承包双方应当在招标文件中或在合同中对此类风险的范围和幅度予以明确约定,进行合理分摊。一般承包人承担5%以内的材料、工程设备价格风险,10%以内的施工机具使用费风险。(2)对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费、人工费等发生变化,承包人不应承担此类风险。(3)对于管理费、利润的风险由承包人全部承担。
6. 根据《评标委员会和评标方法暂行规定》和《标准施工招标文件》的规定,我国目前详细评标中主要采用的方法包括______。
A.定性评审法
B.定量评审法
C.经评审的最低投标价法
D.综合评估法
E.全面评审法
A
B
C
D
E
CD
[解析] 根据《评标委员会和评标方法暂行规定》和《标准施工招标文件》的规定,我国目前详细评标中主要采用的方法包括经评审的最低投标价法和综合评估法两种。
7. 当进行工程总承包投标报价分析时,以下各项中属于工程总承包项目成本费用的是______。
A.管理费用
B.公司本部费用
C.调试、开车服务费用
D.分包合同费用
E.直接设备材料费用
A
B
C
D
E
BCDE
[解析] 工程总承包项目的成本费用由施工费用,直接设备材料费用,分包合同费用,公司本部费用,调试、开车服务费用和其他费用组成,也可以将工程总承包费用按阶段分解成勘察设计费用、采购费用和施工费用三部分。
8. 索赔的依据包括______。
A.国家法律、法规
B.合同履行过程中与索赔事件有关的各种凭证
C.工程施工合同文件
D.施工期间,双方洽谈的口头协议
E.地方有关的标准、定额
A
B
C
D
E
ABCE
[解析] 索赔的依据包括:(1)工程施工合同文件;(2)国家法律、法规;(3)国家、部门和地方有关的标准、规范和定额;(4)工程施工合同履行过程中与索赔事件有关的各种凭证。
9. 关于工程计量的原则,下列说法正确的是______。
A.按照合同文件中规定的工程量予以确认
B.不符合合同文件要求的工程不予以计量
C.单价合同工程量必须按现行定额规定的工程量计算规则计量
D.总价合同项目的工程量是予以计量的最终工程量
E.因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量,发包人不予计量
A
B
C
D
E
BE
[解析] 工程计量就是发承包双方根据合同约定,对承包人完成合同工程的数量进行的计算和确认。工程计量的原则包括:(1)不符合合同文件要求的工程不予以计量;(2)按合同文件所规定的方法、范围、内容和单位计量;(3)因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量,发包人不予计量。
10. 根据最高人民法院有关司法解释,下列应予支持的诉讼请求是______。
A.垫资工程款利息没有约定的情况下,承包人请求支付利息
B.施工合同无效,但工程竣工验收合格,承包人请求合同约定支付工程款
C.施工合同无效,已完工程质量合格,承包人请求合同约定支付工程款
D.施工合同无效,已完工程质量不合格但修复后工程验收合格,发包人请求承包人承担修复费用
E.施工合同解除,已完工程质量不合格且修复后工程验收仍不合格,承包人请求支付工程价款
A
B
C
D
E
BCD
[解析] 该题目主要考查施工合同无效、垫资施工、施工合同解除等价款纠纷处理,是历年来常考的一个知识点。当事人对垫资工程款利息没有约定的情况下,承包人请求支付利息的,不予支持。施工合同解除,已经完成的工程质量不合格且修复后工程验收仍不合格,承包人请求支付工程价款,不予支持。
11. 根据《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》的规定,合同价格调整的情形包括______。
A.合同执行过程中,工程造价管理部门公布的价格调整,涉及承包人投入成本增减的
B.项目特征描述不符
C.一周内非承包人原因的停水、停电、停气、道路中断等,造成工程现场停工累计超过8小时的
D.招标工程量清单缺项漏项
E.发包人批准的变更估算的增减
A
B
C
D
E
ACE
[解析] 合同价格调整的情形包括:(1)合同签订后,因法律、行政法规、国家政策和需遵守的行业规定,影响合同价格增减的;(2)合同执行过程中,工程造价管理部门公布的价格调整,涉及承包人投入成本增减的;(3)一周内非承包人原因的停水、停电、停气、道路中断等,造成工程现场停工累计超过8小时;(4)发包人批准的变更估算的增减;(5)本合同约定的其他增减的款项调整。
12. 竣工财务决算说明书的主要内容包括______。
A.基本建设项目概况
B.建设工程竣工图
C.主要技术经济指标的分析
D.基建结余资金的分配情况
E.交付使用资产总表
A
B
C
D
E
ACD
[解析] 竣工财务决算说明书的内容包括:(1)基本建设项目概况;(2)会计账务的处理、财产物资清理及债权债务的清偿情况;(3)基建结余资金的分配情况;(4)主要技术经济指标的分析、计算情况;(5)基本建设项目管理及决算中存在的问题、建议;(6)决算与概算的差异和原因分析;(7)需说明的其他事项。
一、单项选择题
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
二、多项选择题
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
深色:已答题 浅色:未答题
提交纠错信息
评价难易度
提交知识点