银符考试题库B12
现在是:
试卷总分:100.0
您的得分:
考试时间为:
点击“开始答卷”进行答题
交卷
评分
存入我的题库
晒成绩
打印模式
隐藏答案解析
打印
下载
背景
字体
较大
大
中
小
较小
退出
建设工程计价分类模拟题40
一、单项选择题
1. 根据我国现行的关于工程预付款的规定,下列说法中正确的是______。
A.发包人应在合同签订后一个月内或开工前10天内支付
B.当约定需提交预付款保函时则保函的担保金额必须大于预付款金额
C.发包人不按约定预付且经催促仍不按要求预付的,承包人可停止施工
D.预付款是发包人为解决承包人在施工过程中的资金周转问题而提供的协助
A
B
C
D
C
[解析] 选项A,发包人应在双方签订合同后一个月内或不迟于约定的开工日期前的7天内预付工程款。选项B,当约定需提交预付款保函时则保函的担保金额通常与发包人的预付款是等值的。选项D,预付款是施工准备和所需要材料、结构件等流动资金的主要来源。
2. 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2013),关于工程预付款的支付和扣回,下列说法中正确的是______。
A.预付款的比例原则上不低于合同金额的10%,不高于合同金额的20%
B.承发包双方签订合同后,发包人最晚应在开工日期前14天内支付预付款
C.在发出要求预付通知的14天后,承包人仍未收到预付款时,可以停止施工
D.发包人应在预付款扣完后14天内一次性将全额预付款保函退还给承包人
A
B
C
D
C
[解析] 选项A,预付款的比例原则上不低于合同金额的10%,不高于合同金额的30%。选项B,发包人应在双方签订合同后一个月内或不迟于约定的开工日期前的7天内预付工程款。选项D,预付款一般逐月从工程预付款中扣除,预付款担保的担保金额也相应逐月减少。
3. 发包人应在工程开工后的______天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的______,若发包人没有按时支付安全文明施工费的,承包人可催告发包人支付,发包人在付款期满后的______d内仍未支付的,若发生安全事故,发包人应承担连带责任。
A.7,10%,28
B.7,60%,28
C.28,30%,7
D.28,60%,7
A
B
C
D
D
[解析] 发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%,发包人没有按时支付安全文明施工费的,承包人可催告发包人支付,发包人在付款期满后的7天内仍未支付的,若发生安全事故,发包人应承担连带责任。
4. 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2013),发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的______。
A.30%
B.40%
C.50%
D.60%
A
B
C
D
D
[解析] 发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%,其余部分按照提前安排的原则进行分解,与进度款同期支付。
5. 关于施工合同履行期间的期中支付,下列说法正确的是______。
A.双方对工程计量结果的争议,不影响发包人对已完工工程的期中支付
B.对已签发支付证书的计算错误,发包人不得再予以修正
C.进度款支付申请中应包括累计已完成的合同价款
D.本周期实际支付的合同额为本期完成的合同价款合计
A
B
C
D
C
[解析] 选项A,双方对工程计量结果的争议,影响发包人对已完工工程的期中支付。发包人应对无争议部分的工程计量结果向承包人出具进度款支付证书。选项B,发现已签发的任何支付证书有错、漏或重复的数额,发包人有权予以修正,承包人也有权提出修正申请。选项C、D,支付申请的内容包括:(1)累计已完成的合同价款;(2)累计已实际支付的合同价款;(3)本周期合计完成的合同价款;(4)本周期合计应扣减的合同金额;(5)本周期实际应支付的合同价款。
6. 关于竣工结算的编制与审查的说法中,错误的是______。
A.单位工程竣工结算由承包人编制
B.建设项目竣工总结算经发、承包人签字盖章后有效
C.竣工结算的编制依据包括经批准的开、竣工报告或停、复工报告
D.结算中的暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额,若有余款归承包人
A
B
C
D
D
[解析] 暂列金额应减去工程价款调整(包括索赔、现场签证)金额计算,如有余额归发包人。
7. 关于办理有质量争议工程的竣工结算,下列说法错误的是______。
A.已实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行,竣工结算按合同约定办理
B.已竣工未投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行,竣工结算按合同约定办理
C.停工、停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算
D.已竣工未验收并且未实际投入使用,其无质量争议部分的工程,竣工结算按合同约定办理
A
B
C
D
B
[解析] 已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建工程的质量争议,双方就有争议的部分委托有资质的检测鉴定机构进行检测,根据检测结果确定解决方案,或按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算,无争议部分的竣工结算按合同约定办理。
8. 关于建筑安装工程结算的编制,下列说法中正确的是______。
A.采用固定总价合同的,暂列金额不得调整
B.采用固定总价合同的,税率可不按政府部门新公布的税率调整
C.规费应按县级建设主管部门规定的费率计算
D.现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算
A
B
C
D
D
[解析] 选项A,采用固定总价合同的,暂列金额可以调整。选项B,采用固定总价合同的,税率按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算。选项C,规费应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算。
9. 关于建设工程竣工结算审核,下列说法中正确的是______。
A.非国有企业投资的建设工程,不应委托工程造价咨询机构审核
B.国有资金投资的建设工程,应当委托工程造价咨询机构审核
C.承包人不同意造价咨询机构的结算审核结论时,造价咨询机构不得出具审核报告
D.工程造价咨询机构的核对结论与承包人竣工结算文件不一致的,以造价咨询机构核对结论为准
A
B
C
D
B
[解析] 选项A,非国有资金投资的建筑工程发包人在协商期内未与承包人协商或者经协商未能与承包人达成协议的,应当委托工程造价咨询企业进行竣工结算审核。选项C,承包人对发包人提出的工程造价咨询企业竣工结算审核意见有异议的,在接到该审核意见后一个月内,可以向有关工程造价管理机构或者有关行业组织申请调解,调解不成的,可以依法申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。选项D,发包人委托工程造价咨询机构核对竣工结算的,工程造价咨询机构应在规定期限内核对完毕,核对结论与承包人竣工结算文件不一致的,应提交给承包人复核。
10. 关于最终结清,下列说法中正确的是______。
A.最终结清是在工程保修期满后对剩余质量保证金的最终结清
B.最终结清支付证书一经签发,承包人对合同内享有的索赔权利即自行终止
C.质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的,应按合同约定的争议解决方式处理
D.最终结清付款涉及政府投资的,应按国库集中支付相关规定和专用合同条款约定办理
A
B
C
D
D
[解析] 选项A,最终结清是指合同约定的缺陷责任期终止后,承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的,发包人与承包人结清全部剩余款项的活动。选项B,最终结清付款后,承包人在合同内享有的索赔权利也自行终止。选项C,最终结清时,如果承包人被扣留的质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的,承包人应承担不足部分的补偿责任。
11. 根据最高人民法院有关司法解释,下列不予支持的诉讼请求是______。
A.垫资工程款利息没有约定的情况下,承包人请求支付利息
B.施工合同无效,但工程竣工验收合格,承包人请求合同约定支付工程款
C.施工合同无效,已完工程质量合格,承包人请求合同约定支付工程款
D.施工合同无效,已完工程质量不合格但修复后工程验收合格,发包人请求承包人承担修复费用
A
B
C
D
A
[解析] 当事人对垫资利息没有约定,承包人请求支付利息的,不予支持。
12. 关于垫资施工合同价款纠纷处理,下列说法中正确的是______。
A.合同约定垫资利率高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的,按合同约定返还垫资利息
B.当事人对垫资没有约定的,按照工程欠款处理
C.当事人对垫资利息没有约定的,按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息
D.垫资达到合同综合一定比例以上时为无效合同
A
B
C
D
B
[解析] 最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》提出的处理意见:(1)当事人对垫资和垫资利息有约定,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,应予支持,但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。(2)当事人对垫资没有约定的,按照工程欠款处理。(3)当事人对垫资利息没有约定,承包人请求支付利息的,不予支持。
13. 关于建设工程施工合同价款纠纷处理,下列说法中正确的是______。
A.竣工验收不合格,经承包人修复后合格的,承包人支付修复费用的要求应予支持
B.竣工验收不合格,经承包人修复后合格的,修复费用应由承包人承担
C.竣工验收不合格,多次修复后仍不合格的,发包人应酌情给予承包人部分修复费用
D.安装后发现甲供设备存在质量问题,但承包人参与进场验收的,发包人不应支付承包人设备拆除、重新安装的费用
A
B
C
D
B
[解析] 建设工程经竣工验收不合格的,按照以下情形分别处理:(1)修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,应予支持。(2)修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持。因建设工程不合格造成的损失,发包人有过错的,也应承担相应的民事责任。
14. 某工程施工合同对于工程付款时间约定不明,工程尚未交付,工程价款也未结算,现承包人起诉,发包人工程欠款利息应从______之日计付。
A.工程计划交付
B.提交竣工结算文件
C.当事人起诉
D.监理工程师暂定付款
A
B
C
D
C
[解析] 计息日,当事人对付款时间没有约定或约定不明的,下列时间视为应付款时间:(1)建设工程已实际交付的,为交付之日;(2)建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;(3)建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日。
15. 关于工程造价咨询人从事工程造价鉴定工作,下列说法中正确的是______。
A.不需收集施工过程中的施工组织、质量、工期等资料
B.可以安排经验丰富的造价员独立承担鉴定工作
C.应收集鉴定项目同时期、同类型工程的技术经济指标
D.工程造价鉴定书中可不对鉴定过程中使用的技术手段进行描述
A
B
C
D
C
[解析] 选项A,工程造价咨询人收集鉴定项目的鉴定依据时,内容包括施工过程中施工组织、质量、工期和造价等工程资料。选项B,工程造价咨询人进行工程造价司法鉴定,应指派专业对口、经验丰富的注册造价工程师承担鉴定工作。选项D,工程造价鉴定书中应对鉴定过程中使用的技术手段进行描述。
16. 单价合同工程量必须以______完成合同工程应予计量的按照现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算得到的工程量确定。
A.承包人
B.发包人
C.监理师
D.设计师
A
B
C
D
A
[解析] 单价合同工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的、按照现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算得到的工程量确定。
17. 根据我国现行《建设工程施工合同(示范文本)》的相关规定,工程预付款的支付比例是______。
A.建筑安装工程的预付款为合同金额的10%~30%
B.建筑工程的预付款为单项工程工作量的20%~30%
C.安装工程的预付款为合同金额的15%~20%
D.建筑工程的预付款为当年建筑工程工作量的10%~30%
A
B
C
D
A
[解析] 根据《建设工程价款结算暂行办法》的规定,预付款的比例原则上不低于合同金额的10%,不高于合同金额的30%。
18. 某包工包料工程合同金额3000万元,则预付款金额最低为______万元。
A.150
B.300
C.450
D.900
A
B
C
D
B
[解析] 预付款的比例原则上不低于合同金额的10%,不高于合同金额的30%。故预付款金额最低为3000×10%=300(万元)。
19. 根据《建设工程价款结算暂行办法》,在施工条件具备的前提下,下列有关工程预付款的叙述中,正确的是______。
A.发包人应在双方签订合同后一个月内或不迟于约定的开工日期前的10天内预付工程款
B.发包人不按约定预付,承包人应在预付时间到期后7天内向发包人发出要求预付通知
C.发包人收到承包人要求预付的通知后仍不按要求预付,承包人可在发出通知14天后停止施工
D.发包人因未按要求预付工程款应承担停工责任的,应从约定预付日期后第7天起,按周期银行贷款利率,向承包人支付应预付款利息
A
B
C
D
C
[解析] 选项A,发包人应在双方签订合同后一个月内或不迟于约定的开工日期前的7天内预付工程款。选项B,发包人不按约定预付,承包人应在预付时间到期后10天内向发包人发出要求预付通知。选项D,发包人应从约定应付之日起向承包人支付应预付款的利息,利率按同期银行贷款利率计,并承担违约责任。
20. 按照《建筑工程价款结算暂行办法》规定的程序,发包人不按约定预付工程款的,承包人可采取的行为是______。
A.在超越约定预付时间14天后停止施工
B.在约定开工日期后7天内向发包人发出要求预付的通知
C.在约定预付时间到期后10天内向发包人发出要求预付的通知
D.在约定预付时间到期后14天内停止施工
A
B
C
D
C
[解析] 选项A、D,承包人可在发出通知14天后停止施工。选项B,发包人应在双方签订合同后一个月内或不迟于约定的开工日期前的7天内预付工程款,发包人不按约定预付,承包人应在预付时间到期后10天内向发包人发出要求预付的通知。
21. 国际工程预付款应在工程进度款累计金额超过合同价格的______时开始起扣,每月从进度款中按一定比例扣回。
A.10%~20%
B.15%~25%
C.10%~30%
D.25%~35%
A
B
C
D
A
[解析] 注意本题前提是国际工程预付款的起扣,是10%~20%。
22. 作为工程预付款的抵扣方式之一,业主可以从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值______工程预付款数额时开始起扣。
A.大于
B.小于
C.等于
D.为10%
A
B
C
D
C
[解析] 起扣点计算法,是从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时开始起扣,此后每次结算工程价款时,按材料所占比重扣减工程价款,至工程竣工前全部扣清。
23. 已知计算工程预付款起扣点的公式为T=P-M/N,其中N的含义是______。
A.工程预付款额
B.承包工程价款总额
C.主要材料及构件所占比重
D.开始扣回预付款时累计完成工作量
A
B
C
D
C
[解析] 预付款起扣点的计算公式中:T—起扣点的累计完成金额;P—承包工程合同金额;M—工程预付款总额;N—主要材料及构件所占比重。
24. 预付款担保的主要形式为______。
A.银行保函
B.担保公司提供担保
C.抵押担保
D.履约担保
A
B
C
D
A
[解析] 预付款担保的主要形式为银行保函,也可以采用发承包双方约定的其他形式,如由担保公司提供担保,或采取抵押等担保形式。
25. 双方当事人约定争议调解人进行调解,其调解程序正确的是______。
A.约定调解人→争议的提交→进行调解→异议通知
B.争议的提交→约定调解人→进行调解→异议通知
C.约定调解人→争议的提交→异议通知→进行调解
D.异议通知→约定调解人→争议的提交→进行调解
A
B
C
D
A
[解析] 按调解进行顺序记忆。(1)约定调解人;(2)争议的提交;(3)进行调解;(4)异议通知。
26. 发包人应在预付款扣完后的______天内将预付款保函退还给承包人。
A.30
B.28
C.21
D.14
A
B
C
D
D
[解析] 发包人应在预付款扣完后的14天内将预付款保函退还给承包人。
27. 下列关于质量争议工程的竣工结算处理,说法错误的是______。
A.已竣工未验收但实际投入使用的工程,其质量争议应按工程保修合同执行,竣工结算按合同约定处理
B.已竣工验收且实际投入使用的工程,其质量争议应按工程保修合同执行,竣工结算按合同约定处理
C.已竣工未验收且实际未投入使用的工程的质量争议,发承包双方应针对无争议部分的竣工结算按合同约定办理
D.停工、停建工程的质量争议,发承包双方就有争议的部分委托造价咨询机构处理
A
B
C
D
D
[解析] 已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建工程的质量争议双方应就有争议的部分委托有资质的检测鉴定机构进行检测,根据检测结果确定解决方案,或按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算,无争议部分的竣工结算按合同约定办理。
28. 下列关于工程最终结清的规定,叙述正确的是______。
A.所谓最终结清,是指合同约定的竣工验收合格后,承包人已按合同约定完成全部工作,发承包双方结清全部剩余款项的活动
B.所谓最终结清,是指合同约定的工程移交后,承包人已按合同约定完成全部工作,发承包双方结清全部剩余款项的活动
C.所谓最终结清,是指合同约定的缺陷责任期终止后,承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格,发承包双方结清全部剩余款项的活动
D.所谓最终结清,是指合同约定的保修期满后,承包人已按合同约定完成全部工作,发承包双方结清全部剩余款项的活动
A
B
C
D
C
[解析] 最终结清,是指合同约定的缺陷责任期终止后,承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格,发承包双方结清全部剩余款项的活动。
29. 关于工程最终结清付款的规定,叙述错误的是______。
A.最终结清付款涉及政府投资资金的,按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理
B.发包人应在签发最终结清支付证书后的28天内,按照最终结清支付证书列明的金额向承包人支付最终结清款
C.承包人对发包人支付的最终结清款有异议的,按照合同约定的争议解决方式处理
D.最终结清时,如果承包人被扣留的质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的,承包人应承担不足部分的补偿责任
A
B
C
D
B
[解析] 选项B,发包人应在签发最终结清支付证书后的14天内,按照最终结清支付证书列明的金额向承包人支付最终结清款。
30. 发生合同争议时,当事人应首先考虑通过______解决争议。
A.调解
B.和解
C.诉讼
D.仲裁
A
B
C
D
B
[解析] 和解是指当事人在自愿互谅的基础上,就已经发生的争议进行协商并达成协议,自行解决争议的一种方式。发生合同争议时,当事人应首先考虑通过和解解决争议。
31. 下列关于合同价款纠纷的解决途径,说法不正确的是______。
A.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013的规定,发承包双方和解的方式分为协商和解、监理或造价工程师暂定两种
B.总监理工程师在收到发承包任何一方提交的文件后14天内应将暂定结果通知发承包双方
C.发承包双方在收到总监理工程师的暂定结果之后28天内,未确认且提出不同意见的,视为双方已认可暂定结果
D.发承包双方选择仲裁解决合同纠纷时,仲裁机构要求停止施工时,承包人应对合同工程采取保护措施,由此增加的费用由败诉方承担
A
B
C
D
C
[解析] 发承包双方在收到总监理工程师或造价工程师暂定结果通知之后14天内,未对暂定结果予以确认也未提出不同意见的,视为发承包双方已认可该暂定结果。
32. 下列关于合同价款纠纷处理原则的说法,不正确的是______。
A.当事人对垫资和垫资利息有约定,承包人请求按照约定返还垫资及利息的,应予支持,但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期贷款利率的部分除外
B.建筑工程施工合同解除后,已经完成的建设工程质量合格的,发包人应当按照约定支付相应的工程价款
C.发承包双方当事人对付款时间没有约定或约定不明的,建设工程已实际交付的,工程欠款的利息从交付日起计算
D.发承包双方当事人对付款时间没有约定或约定不明的,建筑工程未交付的,工程欠款的利息从起诉之日计算
A
B
C
D
D
[解析] 计息日,当事人对付款时间没有约定或约定不明的,下列时间视为应付款时间:(1)建设工程已实际交付的,为交付之日;(2)建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;(3)建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日。
二、多项选择题
1. 采用工程量清单计价的工程,在办理建设工程结算时,工程量计算的原则和方法有______。
A.不符合质量要求的工程不予计量
B.应按工程量清单计算规范的要求进行计量
C.无论何种原因,超出合同工程范围的工程均不予计量
D.因承包人原因造成的返工工程不予计量
E.应按合同的约定对承包人完成合同工程的数量进行计算和确认
A
B
C
D
E
ABDE
[解析] 工程计量的原则包括下列三个方面:(1)不符合合同文件要求的工程不予计量。(2)按合同文件所规定的方法、范围、内容和单位计量。工程计量的方法、范围、内容和单位受合同文件所约束,其中工程量清单(说明)、技术规范、合同条款均会从不同角度、不同侧面涉及这方面的内容。在计量中要严格遵循这些文件的规定,并且一定要结合起来使用。(3)因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量,发包人不予计量。
2. 下列关于预付款担保的说法中,正确的是______。
A.预付款担保应在施工合同签订后,预付款支付前提供
B.预付款担保必须采用银行保函的形式
C.承包人中途毁约,中止工程,发包人有权从预付款担保金额中获得预付款补偿
D.发包人应在预付款扣完后将预付款保函退还承包人
E.在预付款全部扣回之前,预付款保函应始终保持有效,且担保金额始终保持不变
A
B
C
D
E
AC
[解析] 选项A,预付款担保是指承包人与发包人签订合同后领取预付款前,承包人正确、合理使用发包人支付的预付款而提供的担保。选项B,预付款担保的主要形式为银行保函,也可以采用发承包双方约定的其他形式。选项C,如果承包人中途毁约,中止工程,发包人有权从预付款担保金额中获得补偿。选项D,发包人应在预付款扣完后的14天内将预付款保函退还给承包人。选项E,承包人的预付款保函的担保金额根据预付款扣回的数额相应递减,但在预付款全部扣回之前一直保持有效。
3. 根据《建设项目工程结算编审规程》的规定,工程价款结算的方式包括______。
A.分阶段结算
B.专业分包结算
C.工程变更结算
D.竣工总结算
E.按月结算
A
B
C
D
E
AD
[解析] 工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算。其中,单位工程竣工结算和单项工程竣工结算也可看作是分阶段结算。
4. 关于建设工程竣工结算的办理,下列说法中正确的有______。
A.竣工结算文件经发承包人双方签字确认的,应当作为工程结算的依据
B.竣工结算文件由发包人组织编制,承包人组织核对
C.工程造价咨询机构审核结论与承包人竣工结算文件不一致时,以造价咨询机构审核意见为准
D.合同双方对复核后的竣工结算有异议时,可以就无异议部分的工程办理不完全竣工结算
E.承包人对工程造价咨询企业的审核意见有异议的,可以向工程造价管理机构申请调解
A
B
C
D
E
AD
[解析] 选项B,承包人编制工程竣工结算,发包人审查。选项C,工程造价机构核对结论与承包人竣工结算文件不一致的,应提交给承包人复核,承包人应在规定期限内将同意核对结论或不同意见的说明提交工程造价咨询机构。选项E,复核后仍有异议部分由发承包双方协商解决,协商不成的,按照合同约定的争议解决方式处理。
5. 关于合同价款纠纷的处理,下列说法中正确的有______。
A.借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效
B.当事人对垫资利息有约定的利息高于同期同类贷款利率的应予以支持
C.当事人对建筑工程的计价标准或计价方法有约定的按约定结算工程价款
D.对于阴阳合同,其价款结算应以备案的中标合同作为依据
E.建设工程未交付,工程价款也未结算的,则工程欠款的计算日为当事人的起诉之日
A
B
C
D
E
ACDE
[解析] 当事人对垫资和垫资利息有约定的,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,应予支持,但是约定利息高于同期同类贷款利率的不以支持。
6. 工程造价咨询人在进行工程造价鉴定时,应自行收集而非由委托人提供的鉴定资料有______。
A.适用于鉴定项目的规章、规范性文件和定额
B.鉴定项目同期同类型工程的技术经济指标
C.鉴定项目施工过程中的施工组织、质量、工期等工程资料
D.鉴定项目的施工合同及补充协议
E.鉴定项目所涉及实物标的的现场勘验资料
A
B
C
D
E
ABCD
[解析] 选项E,根据鉴定工作需要现场勘验的,工程造价咨询人应提请鉴定项目委托人组织各方当事人对被鉴定项目所涉及的实物标的进行现场勘验。
7. 根据我国《建设工程施工合同(示范文本)》,下列关于工程预付款的叙述中,正确的是______。
A.工程预付款主要用于采购建材、招募工人和租赁设备
B.建筑工程的预付款额度一般不超过合同金额的30%
C.安装工程的预付款额度一般不超过当年安装工程量的15%
D.承发包双方应当在通用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和额度
E.工程预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前7天
A
B
C
D
E
BE
[解析] 选项A,工程预付款是施工准备和所需要材料、结构件等流动资金的主要来源。并不包括招募工人和租赁设备。选项C,预付款的比例原则上不低于合同金额的10%,不高于合同金额的30%。注意基数是合同金额,比例是10%~30%。选项D,应当在专用条款内约定。
8. 在采用工程量清单计价的方式下,工程竣工结算的编制内容中有关费用的计算应遵循的原则包括______。
A.措施项目中的总价项目应依据合同约定的措施项目和金额计算,不得调整
B.措施项目中的单价项目,应依据双方确认的工程量和已标价工程量清单中的综合单价计算
C.规费中的工程排污费应按工程所在地环境保护部门规定标准缴纳后按实列入
D.计日工的费用应按发包人实际签证确认的事项计算
E.施工索赔费用应依据发承包双方确认的索赔事项和金额计算
A
B
C
D
E
BCDE
[解析] 选项A,措施项目中的总价项目应依据合同约定的项目和金额计算;如发生调整,以发承包双方确认调整的金额计算,其中安全文明施工费必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算。
9. 由于不可抗力解除合同的,发包人除应向承包人支付合同解除之日前已完成工程但尚未支付的合同价款,还应支付的金额包括______。
A.承包人撤离现场所需的合理费用,包括员工遣送费和临时工程拆除、施工设备运离现场的费用
B.发包人为合同工程合理订购且已交付的材料和工程设备货款
C.发包人为完成合同工程而预期开支的任何合理费用,且该项费用未包括在本款其他各项支付之内
D.已实施或部分实施的措施项目应付价款
E.合同中约定应由发包人承担的费用
A
B
C
D
E
ADE
[解析] 选项B,承包人为合同工程合理订购且已交付的材料和工程设备货款。发包人一经支付此项货款,该材料和工程设备即成为发包人的财产;选项C,承包人为完成合同工程而预期开支的任何合理费用,且该项费用未包括在本款其他各项支付之内。
10. 建筑工程合同纠纷是指发承包双方在建设工程合同价款的确定、调整以及结算过程中所发生的争议,按照纠纷的成因不同,可以分为______。
A.单价合同价款纠纷
B.成本加酬金合同价款纠纷
C.合同无效的价款纠纷
D.工期延误的价款纠纷
E.质量争议的价款纠纷
A
B
C
D
E
CDE
[解析] 按照争议合同的类型不同,可以把工程合同价款纠纷分为总价合同价款纠纷、单价合同价款纠纷以及成本加酬金合同价款纠纷;按照纠纷发生的阶段不同,可以分为合同价款确定纠纷、合同价款调整纠纷和合同价款结算纠纷;按照纠纷的成因不同,可以分为合同无效的价款纠纷、工期延误的价款纠纷、质量争议的价款纠纷以及工程索赔的价款纠纷。
11. 关于双方约定争议调解人进行调解的规定,叙述正确的有______。
A.发承包双方应按照调解人提出的要求,给调解人提供所需要的资料、现场进入权及相应设施
B.如果发承包双方发生了争议,任何一方可以将该争议以书面形式提交调解人,并将副本抄送另一方,委托调解人调解
C.如果调解人已就争议事项向发承包双方提交了调解书,而任何一方在收到调解书后28天内未发出表示异议的通知书,则调解书对发承包双方均具有约束力
D.发承包合同履行期间,发承包双方可以协议调换或终止任何调解人,但发包人或承包人都不能单独采取行动
E.如果发承包任一方对调解人的调解书有异议,应在收到调解书后30天内向另一方发出异议通知,并说明争议的事项和理由
A
B
C
D
E
ABCD
[解析] 选项E,异议通知:如果发承包任一方对调解人的调解书有异议,应在收到调解书后28天内向另一方发出异议通知,并说明争议的事项和理由。
12. 工程造价咨询人所需遵守的一般性规定包括______。
A.禁止工程造价咨询人在鉴定期满后以资料不全或自身业务能力有限等理由不做出鉴定结论,影响案件处理
B.工程造价咨询人应当依法出庭接受鉴定项目当事人对工程造价司法鉴定意见书的质询
C.工程造价咨询人接受委托,提供工程造价司法鉴定服务,除应符合本规范的规定外,应按仲裁、诉讼程序和要求进行,并符合国家关于司法鉴定的规定
D.工程造价咨询人应在收到工程造价司法鉴定资料后14天内,根据自身专业能力和证据资料,判断能否胜任该项委托,如不能,应辞去该项委托
E.工程造价咨询人进行工程造价司法鉴定,应指派专业对口、经验丰富的注册造价工程师承担鉴定工作
A
B
C
D
E
ABCE
[解析] 工程造价咨询人应在收到工程造价司法鉴定资料后10天内,根据自身专业能力和证据资料,判断能否胜任该项委托,如不能,应辞去该项委托。
一、单项选择题
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
二、多项选择题
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
深色:已答题 浅色:未答题
提交纠错信息
评价难易度
提交知识点