银符考试题库B12
现在是:
试卷总分:100.0
您的得分:
考试时间为:
点击“开始答卷”进行答题
交卷
评分
存入我的题库
晒成绩
打印模式
隐藏答案解析
打印
下载
背景
字体
较大
大
中
小
较小
退出
招标采购合同管理模拟题93
一、单项选择题
(每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1. 设计合同定金的比例不应超过合同总价款的______。
A.10%
B.20%
C.30%
D.40%
A
B
C
D
B
[解析] 设计合同定金的比例不应超过合同总价款的20%。
2. 按照《招标投标法》的规定,下列行为属于承诺的是______。
A.招标人发出招标公告
B.招标人发出投标邀请书
C.招标人发出中标通知书
D.投标人提交投标文件
A
B
C
D
C
[解析] 按照《招标投标法》的规定,通过招标发包建设工程的,招标人发出招标公告、投标邀请书和招标文件为要约邀请,投标人提交投标文件为要约,招标人发出中标通知书为承诺,在招标投标法规定的30日内签订建设工程书面中标合同。
3. 根据合同通用条款规定的文件解释优先顺序,下列文件中具有最优先解释权的是______。
A.规范标准
B.中标通知书
C.协议书
D.设计文件
A
B
C
D
C
[解析] 施工合同通用条款规定的优先顺序为:(1)协议书(包括补充协议);(2)中标通知书;(3)投标书及其附件;(4)专用合同条款;(5)通用合同条款;(6)有关的标准、规范及技术文件;(7)图纸;(8)工程量清单;(9)工程报价单或预算书等。
4. 根据《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》(GF—2011—0216),项目进度计划应由______
。负责编制。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.分包人
A
B
C
D
B
[解析] 承包人负责编制项目进度计划,项目进度计划中的施工期限(含竣工试验),应符合合同协议书的约定。
5. 以下关于建设工程施工合同说法错误的是______。
A.建设工程施工合同应当采用书面形式
B.建设工程施工合同的履行受到行政规范的约束
C.建设工程施工合同的履行具有长期性及复杂性
D.建设工程施工合同的承包人超越资质等级从事建筑活动的,建设工程施工合同效力待定
A
B
C
D
D
[解析] 选项D,建设工程施工合同的承包人未取得建筑施工企业资质或超越资质等级从事建筑活动的,建设工程施工合同无效。
6. 关于仲裁调解的说法,正确的是______。
A.仲裁庭必须先行调解
B.调解不成的不能径行作出裁决书
C.仲裁调解书与裁决书具有同等的法律效力
D.经仲裁庭调解双方当事人达成协议的,仲裁庭不能制作裁决书
A
B
C
D
C
[解析] 《仲裁法》第51条第2款规定:调解达成协议的,仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书书具有同等法律效力。
7. 王某在施工现场工作时不慎受伤,在监理工程师的调解下,王某与雇主达成协议,雇主一次性支
付王某两万元作为补偿,王某放弃诉讼权利。这种调解方式属于______。
A.行政调解
B.法院调解
C.仲裁调解
D.人民调解
A
B
C
D
D
[解析] 《人民调解法》规定,人民调解是指人民调解委员会通过说服、疏导等方式,促使当事人在平等协商基础上自愿达成调解协议,解决民间纠纷的活动。
8. 以下关于保证合同说法错误的是______。
A.根据保证方式的不同,保证合同可以分为一般保证合同和连带责任保证合同
B.保证合同是有偿合同
C.保证合同是诺诚合同
D.保证合同是指保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按照约定履行债务或者承担
责任的协议
A
B
C
D
B
[解析] 保证合同是无偿合同。
9. 除专用合同条款对期限另有约定外,自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日
起,发包人对设计人的工程设计文件审查不超过______天。
A.10
B.15
C.20
D.25
A
B
C
D
B
[解析] 除专用合同条款对期限另有约定外,自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起,发包人对设计人的工程设计文件审查不超过15天。
10. 关于合同的变更,下列说法不正确的是______。
A.合同变更是关系的局部变化
B.合同变更是合同内容的变化
C.履行时间、地点、方式变化属于合同的变更
D.合同变更是合同性质的变化
A
B
C
D
D
[解析] 合同变更是是合同关系的局部变化,如标的的数量的增减、价款的变化、履行时间、地点、方式的变化等,是合同的内容变更。指在合同成立以后至未履行或者为完成履行之前,当事人经过协议对合同的内容进行修改和补充。此概念需要与合同性质的变化相区别,例如买卖变为赠与,前后合同关系失去了同一性,此为合同的更新或更改。
11. 提交勘察成果资料后______天内,发包人应一次性付清全部勘察费用。
A.7
B.10
C.14
D.20
A
B
C
D
B
[解析] 提交勘察成果资料后10天内,发包人应一次性付清全部勘察费用。
12. 建设工程项目总承包模式下,承包人要完成的工作是______。
A.办理项目规定许可证
B.编制项目的可行性研究报告
C.负责项目的征地拆迁
D.进行并负责工程设计
A
B
C
D
D
[解析] 在项目总承包合同中需要明确,承包商应进行并负责工程的设计。
13. 仲裁充分体现了当事人的意思自治,其中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。这种做
法更多地体现了仲裁的______。
A.灵活性
B.快捷性
C.经济性
D.独立性
A
B
C
D
A
[解析] 仲裁的基本特点中灵活性是由于仲裁充分体现当事人的意思自治,仲裁中的许多具体程序都是由当时人协商确定和选择的,因此,与诉讼相比仲裁程序更加灵活、更具弹性。
14. 关于铁路运输的特点,下列说法不正确的是______。
A.一般不受气象条件的影响
B.运量较大
C.运输过程中容易造成风险
D.速度较快
A
B
C
D
C
[解析] 铁路运输有许多优点,一般不受气候条件的影响,可保障全年的正常运输,而且运量较大,速度较快,有高度的连续性,运输工程总可能遭受的风险也较小。
15. 因欺诈、胁迫订立的合同,______的应认定为无效合同。
A.当事人产生重大误解
B.显失公平的
C.当事人意思表示不真实
D.损害国家利益
A
B
C
D
D
[解析] 《合同法》规定,有下列情形之一的,合同无效:①一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益;②恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益;③以合法形式掩盖非法目的;④损害社会公共利益;⑤违反法律、行政法规的强制性规定。
16. 根据《合同法》,招标公告一般视为______。
A.要约
B.承诺
C.要约邀请
D.合同订立
A
B
C
D
C
[解析] 根据《合同法》,招标公告一般视为要约邀请。其中所指招标为订立合同的一方当事人采取招标公告的形式向不特定人发出的、用以吸引或者邀请向对方发出要约为目的的意思表示。
17. 违约责任承担的方式包括______。
A.提供担保
B.解除合同
C.继续履行
D.代位追偿
A
B
C
D
C
[解析] 《合同法》规定,违约的当事人承担违约责任的主要形式包括:继续履约、采取补救措施、损害赔偿、支付违约金、定金责任。
18. 根据《收费公路管理条例》规定,政府还贷公路的收费期限,按照用收费偿还贷款、偿还有偿集
资款的原则确定,最长不得超过______年。
A.10
B.15
C.20
D.25
A
B
C
D
B
[解析] 根据《收费公路管理条例》第14条规定,政府还贷公路的收费期限,按照用收费偿还贷款、偿还有偿集资款的原则确定,最长不得超过15年。
19. 根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》规定,基础设施和公用事业特许经营期限应当根
据行业特点、所提供公共产品或服务需求、项目生命周期、投资回收期等综合因素确定,最长不超过
______年。
A.10
B.20
C.30
D.40
A
B
C
D
C
[解析] 根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》第6条规定,基础设施和公用事业特许经营期限应当根据行业特点、所提供公共产品或服务需求、项目生命周期、投资回收期等综合因素确定,最长不超过30年。
20. 以下关于担保合同的应用特点,说法不正确的是______。
A.担保合同旨在明确担保权人和担保人之间的权利、义务关系,保障债权人的债权得以实现
B.担保合同的从属性,又称附随性、伴随性
C.担保合同的补充性是指合同债权人所享有的担保权或者担保利益是对债权的补充
D.担保合同不属于主合同的从合同
A
B
C
D
D
[解析] 根据《担保法》第5条规定,担保合同是主合同的从合同,担保合同的成立和存在必须以债权人和债务人的主合同关系的存在未前提。
21. 以下关于保险合同的特征,说法不正确的是______。
A.保险合同是无偿合同
B.保险合同是射幸合同
C.保险合同是最大诚信合同
D.保险合同是格式合同
A
B
C
D
A
[解析] 保险合同是有偿合同。
22. ______是由保险人向投保人签发的书面凭证,是最基本的保险合同形式。
A.保险单
B.暂保单
C.保险凭证
D.保险协议书
A
B
C
D
A
[解析] 保险单是由保险人向投保人签发的书面凭证,是最基本的保险合同形式。
23. 国有土地使用权出让合同由______人民政府管理部门与土地使用者签订。
A.省、市
B.市、县
C.省
D.市
A
B
C
D
B
[解析] 《城市房地产管理法》第15条规定:国有土地使用权出让,应当签订书面出让合同。国有土地使用权出让合同由市、县人民政府管理部门与土地使用者签订。
24. 根据法律规定和长期以来的实践,合同发生争议后,解决争议的方式通常有______种。
A.二
B.三
C.四
D.五
A
B
C
D
D
[解析] 根据法律规定和长期以来的实践,合同发生争议后,解决争议的方式通常都包括和解、调解、争议评审、仲裁和诉讼五种方式。
25. 页目控制方法,按照控制信息的来源可分为______。
A.开环控制、闭环控制
B.前馈控制、反馈控制
C.事前控制、事后控制
D.事前控制、事中控制、事后控制
A
B
C
D
B
[解析] 项目控制方法,按照控制信息的来源可分为前馈控制、反馈控制。
26. 以下关于有名合同与无名合同的说法错误的是______。
A.有名合同又称为典型合同
B.无名合同又称为非典型合同
C.建设工程合同为有名合同
D.承揽合同为无名合同
A
B
C
D
D
[解析] 《合同法》分则中所规定的包括建设工程合用、承揽合同在内的15中基本合同,即为有名合同。
27. 不安抗辩权的适用条件不包括______。
A.当事人须因双务合同互负债务
B.当事人一方须有先履行的义务且该先履行义务已届履行期
C.先屡义务一方有丧失或可能丧失履行债务能力的情形
D.后履行义务一方没有对待给付或未提供担保
A
B
C
D
C
[解析] C选项,后屡义务一方有丧失或可能丧失履行债务能力的情形。
28. 根据《合同法》规定建设工程合同不属于______。
A.双务合同
B.有偿合用
C.实践合同
D.要式合同
A
B
C
D
C
[解析] 建设工程合同属于有名合同、双务合同、有偿合同、诺诚合同、要式合同。
29. 根据《建设工程委托合同监理合同(示范文本)》(CF—2000—0210),监理人发现工程设计不符合
国家规定的质量标准时,正确的做法是______。
A.书面报告委托人并要求设计人改正
B.指令施工单位征求设计人的修改意见
C.及时向设计人报告问题的具体情况
D.口头联系设计人并书面报告委托人
A
B
C
D
A
[解析] 监理的一般权利之一是对工程的技术问题,按照安全和优化的原则,向设计人提出建议;如果拟提出的建议可能会提高工程造价,或延长工期,应事先征得委托人的同意;当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定质量标准时,监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。
30. 设计合同采用的担保方式一般采用______。
A.定金担保
B.保证担保
C.留置担保
D.抵押担保
A
B
C
D
A
[解析] 设计合同一般采用定金担保,定金额度一般为合同总价的20%。
31. 信用证的业务特点不包括______。
A.信用证是一种银行信用
B.信用证是一种自足文件
C.信用证是凭单取货的方式
D.信用证是一种单据业务
A
B
C
D
C
[解析] 信用证的业务特点主要包括:①信用证是一种银行信用;②信用证是一种自足文件;③信用证是一种单据业务。
32. 合同当事人订立仲裁协议,约定仲裁机构,发生纠纷后一方当事人请求人民法院确认该仲裁协议
的效力,应由______人民法院管辖。
A.仲裁机构所在地中级
B.仲裁协议签订地基层
C.被告住所地中级
D.原告住所地基层
A
B
C
D
A
[解析] 当事人协议选择国内的仲裁机构仲裁后,一方对仲裁协议的效力有异议请求人民法院裁定的,由该仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖。当事人对仲裁委员会没有约定或者约定不明的,由被告所在地的中级任命法院管辖。
33. 根据《建设工程勘察合同示范文本(一)》规定,滞纳金称为预期违约金,并规定违约金按天计算
,每延迟一日,发包人应偿付勘察人以应支付而未支付的勘察费为基数计算的______的违约金。
A.1‰
B.2‰
C.3‰
D.4‰
A
B
C
D
A
[解析] 根据《建设工程勘察合同示范文本(一)》规定,滞纳金称为预期违约金,并规定违约金按天计算,每延迟一日,发包人应偿付勘察人以应支付而未支付的勘察费为基数计算的1‰的违约金。
34. 根据《招标投标法实施条例》规定,招标文件要求中标人提交履约保证金的,中标人应当按照招
标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的______。
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
A
B
C
D
B
[解析] 根据《招标投标法实施条例》第58条规定,招标文件要求中标人提交履约保证金的,中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的10%。
35. 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201),工作缺陷责任期自______起计算。
A.合同签订日期
B.竣工验收合格之日
C.实际竣工日期
D.颁发工程接受证书之日
A
B
C
D
C
[解析] 缺陷责任期是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务,且发包人预留合同质量保证金的期限,自工程实际竣工日期起计算。
二、多项选择题
(每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意。至少有1个错项。)
1. 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—9201),合同文本由______组成。
A.通用合同条款
B.合同协议书
C.标准和技术规范
D.专用合同条款
E.中标通知书
A
B
C
D
E
ABD
[解析] 各种施工合同示范文本一般都由协议书、通用条款、专用条款等部分组成。
2. 在招标采购中,按照采购的标的物划分,招标采购合同一般包括______。
A.工程采购合同
B.货物采购合同
C.服务采购合同
D.书面合同
E.邮件信函
A
B
C
D
E
ABC
[解析] 在招标采购中,按照采购的标的物划分,招标采购合同一般分为工程采购合同、货物采购合同、和服务采购合同。
3. 根据《合同法》规定,属于可撤销合同的是______。
A.无行为能力订立的和限制行为能力人签订依法不能独立签订的合同
B.无权代理人以本人名义签订合同的
C.因重大误解签订合同的
D.在签订合同时显失公平的合同
E.一方以欺诈、胁迫或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下签订的合同
A
B
C
D
E
CDE
[解析] 《合同法》第54条规定了以下三种可撤销的合同:①因重大误解签订合同的;②在签订合同时显失公平的合同;③一方以欺诈、胁迫或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下签订的合同。
4. 根据《合同法》以下属于无效合同的是______。
A.违反法律、行政法规的强制性规定的合同
B.在订立合同时显失公平的合同
C.无处分权人处分他人财产权利而签订的合同
D.损害社会公共利益的合同
E.恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益的合同
A
B
C
D
E
ADE
[解析] 根据《合同法》第52条的规定,下列属于无效合同:①一方以欺诈、胁迫的手段订立,损耗国家利益的合同;②恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益的合同;③以合法形式掩盖非法目的而订立的合同;④损害社会公共利益的合同;⑤违反法律、行政法规的强制性规定的合。
5. 以下关于合同变更的概念不正确的是______。
A.合同的变更有广义、狭义之分
B.广义的合同变更是指合同主体和内容的便更
C.合同主体变更是指合同当事人权利义务的变化
D.合同内容变更是指合同当事人发生变化
E.狭义的合同变更是指合同内容的变更
A
B
C
D
E
CD
[解析] CD选项不正确,合同主体变更是指合同当事人发生变化,合同内容变更是指合同当事人权利义务的变化。
6. 以下关于合同的解除说法正确的是______。
A.合同的解除可分为协商解除、约定解除和法定解除三种
B.约定解除属于双方解除
C.因迟延履行解除合同属于法定解除
D.协商解除是指合同生效后,未履行或未完成履行之前,当事人以解除合同为目的,经协商一致,
解除合同
E.法定解除是指在合同依法成立后而未全部履行前,当事人基于法律规定的事由行使解除权而解除
合同
A
B
C
D
E
ACDE
[解析] B选项错误,约定解除属于单方解除。
7. 按照《招标投标法》的规定,下列属于要约邀请的有______。
A.招标人发出招标公告
B.招标人发出投标邀请
C.投标人提交投标文件
D.招标人发出中标通知书
E.招标人发出招标文件
A
B
C
D
E
ABE
[解析] 按照《招标投标法》的规定,通过招标发包建设工程的,招标人发出招标公告、投标邀请书和招标文件为要约邀请,投标人提交投标文件为要约,招标人发出中标通知书为承诺,在招标投标法法规定的30日内签订建设工程书面中标合同。
8. 勘察人主要责任包括______。
A.按照合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其质量负责
B.如果提供的勘察资料不合格,应无条件补充完善使其达到质量合格
C.遵循合理设计周期的规律
D.负责外部的协调工作
E.保护发包人的知识产权
A
B
C
D
E
AB
[解析] 勘察人应按照国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行勘察,按合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其质量负责。如果勘察人提供的勘察资料不合格,勘察人应无条件补充完善使其达到质量合格。在勘察过程中根据工程的岩土工程条件及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改工作的意见,并办理变更手续。
9. 合同权利义务的概括转让应当符合的条件包括______。
A.合同权利义务的概括转让必须以合同有效的合同存在为前提
B.权利义务的概括转让必须经对方同意
C.权利义务的概括转让包括合同一切权利义务的转移,包括属于债权人或债务人自身的权利义务
D.原合同当事人一方与第三方必须就合同一切权利义务的概括转让达成协议
E.权利义务的概括转让应当符合法律规定
A
B
C
D
E
ABDE
[解析] 合同权利义务的概括转让应当符合的条件包括:①合同权利义务的概括转让必须以合法有效的合同存在为前提;②权利义务的概括转让须经对方同意;③权利义务的概括转让包括合同一切权利义务的转移;④原合同当事人一方与第三方人必须就合同权利义务的概括转让达成协议,且该协议应符合民事法律行为有效要件。⑤权利义务的概括转让应当符合法律规定;⑥合同权利义务的概括转让,还须遵循《合同法》的有关规定。
10. 建设项目工程总承包的方式主要有______。
A.设计—施工总承包
B.采购施工总承包
C.设计采购总承包
D.施工总承包
E.设计—采购—施工
A
B
C
D
E
AE
[解析] 建设项目工程总承包主要有以下两种方式:(1)设计一施工总承包;(2)设计一采购一施工。
11. 根据《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》(KGF—2011—0216),在技术设计方面,发包
人的义务主要包括______。
A.负责提供生产工艺技术
B.应对所提供的总体布局、功能分区、建筑造型及其结构设计等负责
C.提供与设计、施工有关的地上、地下已有的建筑物、构筑物等现场障碍资料
D.对专用条款约定的试运行考核保证值、和(或)使用功能保证的说明负责
E.提供设计需要的项目基础资料,并对其真实性、准确性、齐全性和及时性负责
A
B
C
D
E
BC
[解析] 技术设计方面发包人的义务包括:(1)提供项目基础资料。发包人应按合同约定、法律或行业规定,向承包人提供设计需要的项目基础资料,并对其真实性、准确性、齐全性和及时性负责。(2)提供现场障碍资料。除专用条款另有约定外,发包人应按合同约定和适用法律规定,在设计开始前,提供与设计、施工有关的地上、地下已有的建筑物、构筑物等现场障碍资料,并对其真实性、准确性、齐全性和及时性负责。
12. 对业主而言,成本加酬金合同的优点有______。
A.可以利用承包商的施工技术专家,帮助改进或弥补设计中的不足
B.可以转移风险,有利于业主方的投资控制
C.可以根据自身力量和需要,较深入地介入和控制工程施工和管理
D.可以通过分段施工缩短工期
E.可以减少承包商的对立情绪
A
B
C
D
E
ACDE
[解析] 对业主而言,成本加酬金合同的优点包括:(1)可以通过分段施工缩短工期,而不必等待所有施工图完成才开始招标和施工;(2)可以减少承包商的对立情绪,承包商对工程变更和不可预见条件的反应会比较积极和快捷;(3)可以利用承包商的施工技术专家,帮助改进或弥补设计中的不足;(4)业主可以根据自身力量和需要,较深入地介入和控制工程施工和管理;(5)也可以通过确定最大保证价格约束工程成本不超过某一限值,从而转移一部分风险。
13. 国际贸易合同按贸易的环节划分可分为______。
A.采购合同
B.售后服务合同
C.运输合同
D.保险合同
E.供货合同
A
B
C
D
E
ABCD
[解析] 国际贸易合同按贸易的环节划分可分为:采购合同、售后服务合同、运输合同、保险合同等。
14. 勘察、设计工作内容变更的原因一般包括______。
A.勘察、设计人工作失误引起的变更
B.委托任务范围内的勘察和设计变更
C.国家政策的变更
D.委托其他设计单位完成的变更
E.发包人原因导致的重大设计变更
A
B
C
D
E
ABDE
[解析] 勘察、设计工作内容的变更按照发生原因的不同,一般可能涉及以下几个方面的原因:(1)勘察、设计人工作失误引起的变更。(2)委托任务范围内的勘察和设计变更。(3)委托其他设计单位完成的变更。(4)发包人原因导致的重大设计变更。
15. FOB合同条件下,买方责任包括______。
A.负责租船或订舱,支付运费
B.负担货物在装运港越过船舷时起的一切费用和风险
C.负责办理保险及支付保险费
D.负责办理出口手续,提供出口许可证
E.支付出口关税和费用
A
B
C
D
E
ABC
[解析] 买方责任:负责租船或订舱,支付运费,并将船名、装船地点和装船时间通知卖方;负担货物在装运港越过船舷时起的一切费用和风险;负责办理保险及支付保险费,按合同规定支付货款,并收取符合合同规定的货物和单据。
16. 国际贸易书面合同的内容可分为______。
A.首部条款
B.附件
C.说明
D.正文部分
E.尾部条款
A
B
C
D
E
ADE
[解析] 国际贸易合同的内容通常包括首部条款、正文部分条款、尾部条款。
17. 出口合同履行的最重要的四个环节包括______。
A.货
B.证
C.运
D.款
E.验
A
B
C
D
E
ABCD
[解析] 出口合同履行的主要环节是货(备货与报验)、证(催证、审证和改证)、运(租船订舱、报关、保险、装运等)、款(制单结汇)四个主要环节。
18. 关于航空运输说法正确的是______。
A.运输速度较快
B.不受地面条件限制
C.运费较低
D.适用于运送急需物资
E.航空运输是一种现代化的运输方式
A
B
C
D
E
ABDE
[解析] 航空运输是一种现代化的运输方式,它与海洋运输、铁路运输相比,具有运输速度快、货运质量高,且不受地面条件的限制等优点,但运费相对较高。因此,它最适宜运输急需物资、鲜活商品、精密仪器和贵重物品。
19. 根据《建设工程质量管理条例》规定,关于建设工程的最低保修期限说法正确的是______。
A.屋面防水工程为五年
B.供冷系统三个供冷期
C.电气管线为三年
D.装修工程为两年
E.供热系统为两个供暖期
A
B
C
D
E
ADE
[解析] B选项错误,供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;C选项错误,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年。
20. 以下属于定金合同的特点的是______。
A.定金罚则法定性
B.定金合同当事人与主合同当事人一致性
C.定金合同不是实践合同
D.定金合同是单项担保合同
E.定金合同的担保能力相对较弱
A
B
C
D
E
ABE
[解析] 定金合同一般具有以下特点:①定金罚则法定性;②定金合同当事人与主合同当事人一致性;③定金合同是实践合同;④定金合同是双项担保合同;⑤定金合同的担保能力相对较弱。
三、案例分析题
(每题5分)
W汽车制造厂建设施工土方工程中,承包商在合同标明有松软石的地方没有遇到松软石,因此工期提
前1个月。但在合同中另一未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石,开挖工作变得更加困难,由此
造成了实际生产率比原计划低得多,经测算影响工期3个月。由于施工速度减慢,使得部分施工任务拖到
雨期进行,按一般公认标准推算,又影响工期2个月。为此承包商准备提出索赔。
1. 该项施工索赔能否成立?说明理由。
该项施工索赔成立。
理由:施工中在合同未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石,导致施工现场的施工条件与原来的勘察有很大差异,属于甲方的责任范围。
2. 在该索赔事件中,应提出的索赔内容包括哪两方面?
本事件使承包商由于意外地质条件造成施工困难,导致工期延长,相应产生额外工程费用,因此应包括费用索赔和工期索赔。
3. 承包商应提供的索赔文件有哪些?
承包商应提供的索赔文件有:
(1)索赔信;
(2)索赔报告;
(3)索赔证据与详细计算书等附件。
2013年6月5日,被申请人向申请人发盘出售10000t菜籽粕,质量标准为:油蛋白在38%以上,水分在
12.5%以下,单价FOB中国张家港78美元/吨。2013年6月7日,申请人接受被申请人的发盘,并要求被申请
人将合同和信用证条款传真给申请人。被申请人于2013年6月9日将已盖有公章的《售货合约》传真给了申
请人。
申请人收到被申请人传真的《售货合约》后,删除了原合约上“不接受超过20年船龄的船舶”的要求
,并将“运费已付”修改成“运费按租船合同支付”,委托意大利米兰公司签字盖章后于2013年6月9日当
天传真给被申请人。
2013年6月14日,被申请人传真给申请人香港办事处,称申请人单方面修改合同,被申请人不能予以
确认,将暂缓执行合同,并要求申请人暂缓开出信用证。2013年6月22日,被申请人向申请人发函称,双
方已达成的合同为无效合同,申请人所开出的信用证只能作废。
同日,申请人回函给被申请人向被申请人解释,由于合同为FOB条件,对船龄与运费支付事宜的修改
将不会对被申请人履行合同产生任何影响。申请人同时告知被申请人,申请人已将合同项下的货物转卖给
了意大利的下手买家,并提醒被申请人,被申请人如不履行交货义务将构成违约。如被申请人拒绝交货,
申请人只能通过购买替代货物向下家买方履约。在该函中,申请人要求被申请人在2013年6月23日的工作
时间内向申请人确认被申请人将履行合同。
2013年6月23日,被申请人向申请人回函坚持声称双方所达成的合同无效以及船龄及预付运费直接影
响被申请人的装船,并声称由于合同本身并未生效,该合同项下的义务和责任都只能作废。
申请人已就从被申请人处所购买的7000吨货物与意大利的另一家××公司达成了转卖协议,申请人为
履行与意大利买方的合同,不得不以每吨98.50美元的高价从新加坡的××公司处购买7350吨的替代货物
。为此,申请人多支付了150675.00美元的货款。因此,申请人遂于2014年7月23日对被申请人向中国国际
经济贸易仲裁委员会提请仲裁。
4. 申请人和被申请人之间合同是否已经成立?说明理由。
申请人与被申请人就购销菜籽粕事宜已经通过要约和承诺达成一致。尽管申请人在双方所签订的合同中作出了部分修改,但由于双方商定的是FOB价格条件,按此国际贸易术语,租船定舱和支付运费均系买方即申请人的责任,且货物在装运港越过船舷后风险即转移到买方,这些都与作为卖方的被申请人没有直接关系,所以,上述那些修改并不对被申请人的利益有任何影响,所修改之处不构成相关法律规定的在实质上变更被申请人要约的条件。何况被申请人作为要约人也未立即对申请人所作出的变更向申请人提出反对,直至2013年6月14日被申请人才针对申请人修改的部分提出异议。因此,被申请人所提出的异议已经构成了相关法律所规定的迟延,双方合同已经成立。
5. 被申请人是否应承担违约责任?
被申请人应承担违约责任。由于被申请人在此情况下无理拒绝履行合同,致使申请人不得不高价购买替代货物,被申请人已经构成违约,应承担违约责任。
2014年4月,甲单位拟建办公楼一栋,工程地址位于B建成的W小区附近。甲单位就勘察任务与乙单位
签订了工程合同。合同规定勘察费15万元。该工程经过勘察、设计等阶段于10月20日开始施工。施工承包
商为丙建筑公司。
6. 该工程签订勘察合同几天后,委托方甲单位通过其他渠道获得W小区业主丁单位提供的W小区的勘
察报告。甲单位认为可以借用该勘察报告,甲单位即通知乙单位不再履行合同。请问在上述事件中,哪些
单位的做法是错误的?为什么?甲单位是否有权要求返还定金?
(1)甲单位和丁单位的做法都是错误的。
(2)甲单位借用W小区的勘察报告已构成违法,通知乙单位不再履行勘察合同,属于违约行为。
(3)丁单位应维护他人的勘察成果和设计文件,不得擅自转让给第三方,也不得用于合同以外的项目。而丁单位将他人的勘察报告擅自提供给甲单位,并用于合同外项目,这种做法是错误的,应承担法律责任。
(4)委托方甲单位不履行勘察合同,无权要求返还定金。
7. 若甲单位和乙单位双方都按期履行勘察合同,并按乙单位提供的勘察报告进行设计与施工。但在
进行基础施工阶段,发现其中有部分地段地质情况与勘察报告不符,出现软弱地基,而在原报告中并未指
出。此时乙单位应承担什么责任?
乙单位应继续完善勘察任务,同时对于因勘察失真给甲单位造成的损失,应视造成损失的大小,减收或免收勘察费。
甲公司与乙公司签订委托合同,由甲公司委托乙公司采购某型号100台电机,并预先支付购买电机的
费用50万元。乙公司经考察发现A市X区的丙公司有一批质优价廉的名牌电机,遂以自己的名义与丙公司签
订了一份电机买卖合同,双方约定:乙公司从丙公司购进100台电机,总价款130万元,乙公司先行支付30
万元定金:由丙公司负责送货,将全部电机运至B市Y区,货到验收后一周内乙公司付清全部款项。丙公司
在发货时,工作人员误发成102台。在运输途中,由于被一车追尾,20台电机遭到不同程度的损坏。乙公
司在Y区合同约定地点清点了货物,并将电机多发2台以及损坏20台的情况通知了丙方及甲方,甲方不同意
接受多送的电台,后乙公司一直无法向丙公司支付货款。交货2个星期后,乙公司向丙公司披露了是受甲
公司委托代为购买电机的情况。
8. 丙公司事先并不知晓乙公司系受甲公司委托购买电机,知悉这一情况后,丙公司能否要求甲公司
支付货款?
丙公司能要求甲公司支付货款。受托人以自己的名义与第三人订立合同时,因委托人的原因对第三人不履行义务,受托人向第三人披露委托人后,第三人可以选择受托人或者委托人作为相对人主张其权利。(《合同法》第403条第2款:受托人因委托人的原因对第三人不履行义务,受托人应当向第三人披露委托人,第三人因此可以选择受托人或者委托人作为相对人主张权利,但第三人不得变更选定的相对人。)
9. 乙公司与丙公司订立的合同中的定金条款效力如何?
合同中的定金条款部分无效。因定金数额不得超过合同标的的20%,超过部分无效。(《担保法》第91条:定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额百分之二十。)
10. 甲公司是否有权拒收多送的2台电机?
甲公司有权拒绝收多送的电机。(《合同法》第162条出卖人多交标的物的,买受人可以接受或者拒绝接受多交的部分。买受人接受多交部分的,按照合同的价格支付价款;买受人拒绝接受多交部分的,应当及时通知出卖人。)
11. 如追尾的肇事车辆逃逸,20台受损电机的损失应由谁承担?
损失应由丙公司承担。标的物的接受前发生的损失应由出卖人承当,交付之后由买受人承担,但法律另有规定或当事人另有约定的除外。)
12. 如丙公司以乙公司为被告提起诉讼,在诉讼工程中,丙公司认为要求甲公司支付货款更为有利,
能否改为主张由甲公司履行合同义务?
丙公司不能改为主张由甲公司履行合同义务。因为第三人选定了相对人后,不能变更选定的相对人。(《合同法》第403条第2款:受托人因委托人的原因对第三人不履行义务,受托人应当向第三人披露委托人,第三人因此可以选择受托人或者委托人作为相对人主张其权利,但第三人不得变更选定的相对人。)
2012年5月,中国某出口商A公司与法国某进口商B公司签订出口大米若干吨的合同。该合同规定:规
定为水分最高20%,杂质最高为1%,以中国商品检验局的检验证明为最后依据;单价为每吨××美元,贸
易术语为FoB上海港,麻袋装,每袋净重××公斤,买方须于2012年9月底才派船只接运货物。合同生效后
,B公司没有按期派船前来接运,直到2012年9月底才派船到上海港接货。当大米运到法国目的地后,B公
司发现大米生虫,于是委托当地检验机构进行了检验,并签发了虫害证明。B公司据此向A公司提出了索赔
20%货款的损失赔偿。A公司接到对方的索赔后,不仅拒赔,而且要求B公司支付延误派船期间A公司支付的
大米仓储保管费及其他费用。此外,保存在中国商品检验局的检验货样至争议发生后仍然完好,未生虫害
。
13. A公司要求B支付延误时期的大米仓促保管费及其他费用能否成立?请说明理由;
A公司的要求能够成立。因为根据《2010通则》,按FB0条件,由买方指定船只并订立运输合同,如果买方指定的船只不能在规定日期到达,则由买方负担一切因此而产生的额外费用。在本案中,B公司并没有按期派船前来接运,造成逾期提货,违反了双方之间的合同约定,应当对延误期间A公司支付的大米仓储保管费及其他费用负责。
14. B公司的索赔要求能否成立?请说明理由。
B公司的索赔不能成立。因为根据《2010通则》,按FOB条件,买方承担货物自装运港货交船以后的一切风险。A公司只能保证大米在交货时的品质,对运输途中所产生的大米品质变化不承担责任。而且合同约定:以中国商检局的检验证明为最后依据,而保存在中国商品检验局的检验货样至争议发生后仍然完好,未发生虫害,因此可以肯定卖方A交货时的品质是完好的。
一、单项选择题
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
二、多项选择题
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
三、案例分析题
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
深色:已答题 浅色:未答题
提交纠错信息
评价难易度
提交知识点