银符考试题库B12
现在是:
试卷总分:100.0
您的得分:
考试时间为:
点击“开始答卷”进行答题
交卷
评分
存入我的题库
晒成绩
打印模式
隐藏答案解析
打印
下载
背景
字体
较大
大
中
小
较小
退出
建设工程法规及相关知识真题2021年05月22日
一、单项选择题
(每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1. 下列建设工程项目中,属于依法必须进行招标的项目是______。
A.使用预算资金100万元,并且该资金占投资额10%以上的项目
B.使用国有企业资金100万元,并且该资金占投资额10%以下的项目
C.使用预算资金300万元,并且该资金占投资额10%以上的项目
D.使用国有事业单位资金300万元,并且该资金占投资额10%以下的项目
A
B
C
D
C
[考点] 建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所。
[解析] 根据《招标投标法》的规定,在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,必须进行招标:①大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目;②全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目;③使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。根据《必须招标的工程项目规定》的规定,全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目:①使用预算资金200万元人民币以上,并且该资金占投资额10%以上的项目;②使用国有企业事业单位资金,并且该资金占控股或者主导地位的项目。
2. 下列关于开标的说法,正确的是______。
A.投标人少于5个的,不得开标
B.投标人对开标有异议的,应当在开标结束后另行提出
C.开标应当由招标代理机构主持
D.招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标
A
B
C
D
D
[考点] 招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人的规定。
[解析] 投标人少于3个的,不得开标;招标人应当重新招标。选项A错误。投标人对开标有异议的,应当在开标现场提出,招标人应当当场做出答复,并制作记录。选项B错误。开标由招标人主持,邀请所有投标人参加。选项C错误。
3. 根据《绿色施工导则》的规定,下列关于施工总平面布置的说法,正确的是______。
A.施工现场围墙可以采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动围挡
B.生活区与生产区尽量分开布置
C.施工现场搅拌站应当尽量靠近在建工程建筑物
D.施工现场内的永久性道路应当形成环形通路
A
B
C
D
A
[考点] 施工合理使用与节约能源的规定。
[解析] 生活区与生产区应分开布置,并设置标准的分隔设施。选项B错误。施工现场搅拌站、仓库、加工厂、作业棚、材料堆场等布置应尽量靠近已有交通线路或即将修建的正式或临时交通线路,缩短运输距离。选项C错误。施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置。施工现场内形成环形通路,减少道路占用土地。选项D错误。
4. 根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,下列施工企业的违法行为中,属于应当撤销安全生产许可证的是______。
A.冒用安全生产许可证的
B.安全生产许可证未办理延期手续而继续从事施工活动的
C.使用伪造的安全生产许可证的
D.以贿赂手段取得安全生产许可证的
A
B
C
D
D
[考点] 施工安全生产许可证制度。
[解析] 建筑施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的,撤销安全生产许可证,3年内不得再次申请安全生产许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
5. 下列关于施工合同违约损失赔偿范围的说法,正确的是______。
A.损失赔偿额可以明显高于违约所造成的损失
B.订立合同时对因违约造成的损害不可预见,违约方也应承担赔偿责任
C.守约方采取的措施不适当致使损失扩大的,仍可以就扩大的损失部分请求赔偿
D.合同履行后可以获得的利益应当在损失赔偿范围之内
A
B
C
D
D
[考点] 建设工程赔偿损失的规定。
[解析] 根据《民法典》的规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。A、B两项错误,选项D正确。根据《民法典》的规定,当事人一方违约后,对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失请求赔偿。选项C错误。
6. 根据《安全生产法》的规定,施工企业主要负责人对安全生产的责任是______。
A.工程项目实行总承包的,定期考核分包单位安全生产管理情况
B.保证本企业安全生产投入的有效实施
C.督促落实本企业重大危险源的安全管理措施
D.在施工现场组织协调工程项目安全生产活动
A
B
C
D
B
[考点] 施工单位的安全生产责任。
[解析] 根据《安全生产法》(2021年6月修订版)的规定,生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责:①建立健全并落实本单位全员安全生产责任制,加强安全生产标准化建设;②组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程;③组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;④保证本单位安全生产投入的有效实施;⑤组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;⑥组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;⑦及时、如实报告生产安全事故。
注:本规定自2021年9月1日起施行。
7. 下列关于建设工程依法实行工程监理的说法,正确的是______。
A.建设单位应当委托该工程的设计单位进行工程监理
B.建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理
C.工程监理单位不得与建设单位有隶属关系
D.工程监理单位不得与该工程的设计单位有隶属关系
A
B
C
D
B
[考点] 建设单位及相关单位的质量责任和义务。
[解析] 根据《建设工程质量管理条例》的规定,实行监理的建设工程,建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理,也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理。选项A错误,选项B正确。根据《建筑法》《建设工程质量管理条例》的规定,工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的,不得承担该项建设工程的监理业务。C、D两项错误。
8. 下列关于建设单位安全责任的说法,正确的是______。
A.编制工程概算时,确定工程安全生产费用
B.工程开工前,审查施工企业的安全技术措施
C.工程开工前,负责项目的安全技术交底
D.对特殊结构的建设工程,提出保障安全施工的措施建议
A
B
C
D
A
[考点] 建设单位相关的安全责任。
[解析] 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,建设单位在编制工程概算时,应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。选项B属于监理单位的安全责任。选项C属于施工单位的安全责任。选项D属于设计单位的安全责任。
9. 下列关于项目经理部的说法,正确的是______。
A.项目经理部是施工企业的常设下属机构
B.施工项目不论规模大小,均应当设立项目经理部
C.项目经理部可以独立承担民事责任
D.施工企业应当明确项目经理部的职责
A
B
C
D
D
[考点] 企业法人与项目经理部的法律关系。
[解析] 项目经理部是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。选项A错误。对于大中型施工项目,施工企业应当在施工现场设立项目经理部;小型施工项目,可以由施工企业根据实际情况选择适当的管理方式。选项B错误。项目经理部不具备独立的法人资格,无法独立承担民事责任。选项C错误。
10. 下列关于委托代理的说法,正确的是______。
A.委托代理授权应当采用书面形式
B.委托书委托不明的,被代理人应当承担全部法律责任
C.数人可以为同一代理事项的代理人
D.代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为的,应当承担全部法律责任
A
B
C
D
C
[考点] 建设工程代理行为及其法律关系。
[解析] 民事法律行为的委托代理,可以用书面形式,也可以用口头形式。但是,法律规定用书面形式的,应当用书面形式。选项A错误。委托书授权不明的,被代理人应当向第三人承担民事责任,代理人负连带责任。选项B错误。代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的,或者被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的,由被代理人和代理人负连带责任。选项D错误。
11. 下列关于物权的说法,正确的是______。
A.物权包括所有权、债权、用益物权和担保物权
B.用益物权包括对自己所有的财产享有使用和收益的权利
C.依法属于国家所有的自然资源,所有权可以不登记
D.物权保护方式,只能单独适用
A
B
C
D
C
[考点] 建设工程物权制度。
[解析] 物权包括所有权、用益物权和担保物权。选项A错误。用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产,依法享有占有、使用和收益的权利。选项B错误。物权保护方式,可以单独适用,也可以根据权利被侵害的情形合并适用。选项D错误。
12. 某施工企业与甲材料供应商订立了材料买卖合同,但该施工企业误将应当支付给甲的货款支付给了乙材料供应商。下列关于该货款处理的说法,正确的是______。
A.乙应当将收到的货款返还给甲
B.甲可以向乙主张返还货款
C.乙可以拒绝将收到的货款返还给该施工企业
D.该施工企业可以向乙主张返还货款
A
B
C
D
D
[考点] 建设工程债的产生和常见种类。
[解析] 不当得利,是指没有法律根据,有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害,因此在得利者与受害者之间形成债的关系。受损失的人(施工企业)有权请求得利者(乙材料供应商)返还不当利益。
13. 下列关于著作权保护期的说法,正确的是______。
A.作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期为作者终生及其死后50年
B.公民的作品,其发表权、使用权和获得报酬权的保护期不受限制
C.法人或者其他组织的作品,其发表权、使用权和获得报酬权的保护期为50年
D.法人或者其他组织的作品,自创作完成后30年内未发表的,不再受《著作权法》保护
A
B
C
D
C
[考点] 建设工程知识产权的常见种类、保护和侵权责任。
[解析] 根据《著作权法》(2020年11月修订版)的规定,作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制。选项A错误。自然人的作品,其发表权、复制权、发行权、出租权、展览权、表演权、放映权、广播权、信息网络传播权、摄制权、改编权、翻译权、汇编权及应当由著作权人享有的其他权利的保护期为作者终生及其死亡后50年,截止于作者死亡后第50年的12月31日;如果是合作作品,截止于最后死亡的作者死亡后第50年的12月31日。选项B错误。法人或者非法人组织的作品、著作权(署名权除外)由法人或者非法人组织享有的职务作品,其发表权的保护期为50年,截止于作品创作完成后第50年的12月31日;复制权、发行权、出租权、展览权、表演权、放映权、广播权、信息网络传播权、摄制权、改编权、翻译权、汇编权及应当由著作权人享有的其他权利的保护期为50年,截止于作品首次发表后第50年的12月31日,但作品自创作完成后50年内未发表的,《著作权法》不再保护。选项C正确,选项D错误。
14. 甲施工企业与乙建筑材料公司订立了建筑材料买卖合同,合同总价款300万元,双方约定定金为80万元,合同订立后,甲仅向乙支付了55万元定金。下列关于本合同中定金的说法,正确的是______。
A.定金合同自合同订立时成立
B.甲应当补交合固定金5万元
C.甲应当补交合固定金25万元
D.定金数额视为变更为55万元
A
B
C
D
D
[考点] 抵押权、质权、留置权、定金的规定。
[解析] 定金合同自实际交付定金时成立。定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的20%(60万元),超过部分不产生定金的效力。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的,视为变更约定的定金数额。
15. 下列关于违约责任免除的说法,正确的是______。
A.合同中约定造成对方人身损害的免责条款有效
B.发生不可抗力后,必然导致全部责任的免除
C.迟延履行后发生不可抗力的,不免除责任
D.因不可抗力不能履行合同,不用通知对方
A
B
C
D
C
[考点] 建设工程合同制度。
[解析] 根据《民法典》的规定,合同中无效的免责条款包括:①造成对方人身损害的;②因故意或者重大过失造成对方财产损失的。选项A错误。当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。选项B错误。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。选项D错误。
16. 下列关于工程建设强制性国家标准的说法,正确的是______。
A.标准可以由行业主管部门发布
B.标准文本应当免费向社会公开
C.标准解释的效力低于标准本身
D.对标准进行复审的周期一般不得超过3年
A
B
C
D
B
[考点] 工程建设标准的分类。
[解析] 根据《标准化法》的规定,强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布。选项A错误。强制性国家标准的解释与标准具有同等效力。选项C错误。复审周期一般不得超过5年。选项D错误。
17. 下列责任承担的方式,属于行政处罚的是______。
A.拘役
B.罚金
C.停止损害
D.责令停产停业
A
B
C
D
D
[考点] 建设工程行政责任的种类及承担方式。
[解析] 根据《行政处罚法》的规定,行政处罚的种类:①警告;②罚款;③没收违法所得,没收非法财物;④责令停产停业;⑤暂扣或者吊销许可证,暂扣或者吊销执照;⑥行政拘留;⑦法律、行政法规规定的其他行政处罚。
18. 下列关于建设工程施工垫资的说法,正确的是______。
A.垫资的法律性质为当事人之间的借款
B.政府投资项目禁止由施工企业垫资施工
C.当事人之间关于垫资的约定无效
D.当事人对垫资利息没有约定,承包人请求参照金融机构贷款市场报价利率计算利息的,人民法院应予支持
A
B
C
D
B
[考点] 建设工程工期和价款的规定。
[解析] 根据《保障中小企业款项支付条例》的规定,政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位,不得由施工单位垫资建设。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》(法释〔2020〕25号)的规定,当事人对垫资和垫资利息有约定,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,人民法院应予支持,但是约定的利息计算标准高于垫资时的同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的,按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定,承包人请求支付利息的,人民法院不予支持。
注:该真题来源于《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(法释〔2004〕14号),该解释于2021年1月1日起废止。
19. 下列关于危险废物污染环境防治的说法,正确的是______。
A.危险废物的容器和包装物应当根据实际需要设置危险废物识别标志
B.从事危险废物经营活动的单位,应该按照国家有关规定申请取得许可证
C.将危险废物与旅客在同一运输工具上运载的,应当按照国家有关规定申请取得许可证
D.危险废物的容器和包装物转作他用时,应当经行政主管部门批准
A
B
C
D
B
[考点] 施工现场固体废物污染环境防治的规定。
[解析] 对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所,应当按照规定设置危险废物识别标志。选项A错误。禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运。选项C错误。收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物及其他物品转作他用时,应当按照国家有关规定经过消除污染处理,方可使用。选项D错误。
20. 下列关于建设工程招标投标交易场所的说法,正确的是______。
A.县级以上地方人民政府可以建立招标投标交易场所
B.招标投标交易场所不得以营利为目的
C.招标投标交易场所应当隶属于行政监督部门
D.招标投标交易场所应当按照不同行业分别设立
A
B
C
D
B
[考点] 建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所。
[解析] 根据《招标投标法实施条例》的规定,设区的市级以上地方人民政府可以根据实际需要,建立统一规范的招标投标交易场所,为招标投标活动提供服务。选项A错误。招标投标交易场所不得与行政监督部门存在隶属关系,不得以营利为目的。选项C错误。根据《电子招标投标办法》的规定,依法设立的招标投标交易场所、招标人、招标代理机构以及其他依法设立的法人组织可以按行业、专业类别,建设和运营电子招标投标交易平台。选项D错误。
21. 根据《民法典》的规定,下列关于合同法定解除的说法,正确的是______。
A.在履行期限届满前,当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务,即可解除合同
B.发生不可抗力,即可解除合同
C.当事人一方延迟履行主要债务,即可解除合同
D.以持续履行的债务为内容的不定期合同,当事人无权随时解除
A
B
C
D
A
[考点] 合同的履行、变更、转让、撤销和终止。
[解析] 根据《民法典》的规定,当事人可以解除合同的情形:①因不可抗力致使不能,实现合同目的;②在履行期限届满前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;③当事人一方延迟履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;④当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;⑤法律规定的其他情形。以持续履行的债务为内容的不定期合同,当事人可以随时解除合同,但是应当在合理期限之前通知对方。
22. 下列关于施工生产安全事故调查的说法,正确的是______。
A.事故调查组组长由事故发生地的公安机关指定
B.技术鉴定所需时间不计入事故调查期限
C.事故调查组不得直接组织专家进行技术鉴定
D.事故调查组成员应当及时发布有关事故的信息
A
B
C
D
B
[考点] 施工生产安全事故报告及采取相应措施的规定。
[解析] 事故调查组组长由负责事故调查的人民政府指定。选项A错误。事故调查中需要进行技术鉴定的,事故调查组应当委托具有国家规定资质的单位进行技术鉴定。必要时,事故调查组可以直接组织专家进行技术鉴定。选项C错误。未经事故调查组组长允许,事故调查组成员不得擅自发布有关事故的信息。选项D错误。
23. 根据《历史文化名城名镇名村保护条例》的规定,可以申报历史文化名城、名镇、名村的是______。
A.保存文物比较丰富的城市
B.能够反映本地区建筑文化特色的镇
C.历史上建设的工程对本地区的发展产生较大影响的城市
D.保留着传统格局和历史风貌的村庄
A
B
C
D
D
[考点] 在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定。
[解析] 根据《历史文化名城名镇名村保护条例》的规定,具备下列条件的城市、镇、村庄,可以申报历史文化名城、名镇、名村:①保存文物特别丰富;②历史建筑集中成片;③保留着传统格局和历史风貌;④历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地,或者发生过重要历史事件,或者其传统产业、历史上建设的重大工程对本地区的发展产生过重要影响,或者能够集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色。
24. 下列关于承揽合同的说法,正确的是______。
A.承揽合同应当采用书面形式
B.承揽人发现定作人提供的图纸不合理的,可以直接修改
C.承揽人在工作期间,应当接受定作人必要的监督检验
D.承揽人可以根据工作需要,自行决定是否留存复制品或者技术资料
A
B
C
D
C
[考点] 承揽合同的法律规定。
[解析] 承揽合同可以采用书面形式。选项A错误。承揽人发现定作人提供的图纸或者技术要求不合理的,应当及时通知定作人。选项B错误。承揽人应当按照定作人的要求保守秘密,未经定作人许可,不得留存复制品或者技术资料。选项D错误。
25. 下列关于仲裁裁决撤销的说法,正确的是______。
A.仲裁的程序违反法定程序的,当事人只能申请撤销仲裁裁决,不得申请不予执行仲裁裁决
B.当事人申请撤销仲裁裁决的,应当在收到裁决书之日起3个月内提出
C.当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决
D.仲裁裁决被人民法院依法撤销后,当事人就该纠纷不得再行申请仲裁,只能向人民法院起诉
A
B
C
D
C
[考点] 仲裁裁决的执行。
[解析] 根据《民事诉讼法》的规定,被申请人提出证据证明仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的,经人民法院组成合议庭审查核实,裁定不予执行。根据《仲裁法》的规定,当事人提出证据证明仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的,可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。选项A错误,选项C正确。当事人申请撤销裁决的,应当在收到裁决书之日起6个月内提出。选项B错误。仲裁裁决被人民法院依法撤销后,当事人之间的纠纷并未解决。根据《仲裁法》的规定,裁决被人民法院依法撤销或者不予执行的,当事人就该纠纷可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁,也可以向人民法院起诉。选项D错误。
26. 下列关于无效施工合同工程款结算的说法,正确的是______。
A.建设工程经验收合格的,发包人应当按照合同约定进行工程款结算
B.建设工程验收不合格,修复后的建设工程经验收仍不合格的,发包人可以在结算中大幅度减少结算金额
C.建设工程验收不合格,修复后的建设工程经验收合格的,维修费用应当由发包人与承包人共同承担
D.建设工程经验收合格的,发包人可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人
A
B
C
D
D
[考点] 无效合同和效力待定合同的规定。
[解析] 根据《民法典》的规定,建设工程施工合同无效,但是建设工程经验收合格的,可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。选项A错误,选项D正确。建设工程施工合同无效,且建设工程经验收不合格的,按照以下情形处理:①修复后的建设工程经验收合格的,发包人可以请求承包人承担修复费用;②修复后的建设工程经验收不合格的,承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的,应当承担相应的责任。B、C两项错误。
27. 根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定,下列关于建设工程施工企业安全生产费用计提的说法,正确的是______。
A.施工企业以建筑安装工程造价为计提依据
B.施工企业提取的安全费用不列入工程造价
C.施工企业不得提高安全费用提取标准
D.总承包单位与分包单位按比例各自提取安全费用
A
B
C
D
A
[考点] 施工现场安全防范措施和安全费用的规定。
[解析] 建设工程施工企业提取的安全费用列入工程造价,在竞标时,不得删减,列入标外管理。选项B错误。企业根据安全生产实际需要,可适当提高安全费用提取标准。选项C错误。总包单位应当将安全费用按比例直接支付分包单位并监督使用,分包单位不再重复提取。选项D错误。
28. 当事人对建设工程实际竣工日期有争议时,下列关于人民法院认定竣工日期的说法,正确的是______。
A.建设工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期
B.承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期
C.建设工程未经竣工验收,承包人向发包人交付工程,发包人拒绝接收的,以承包人申请交付之日为竣工日期
D.建设工程未经竣工验收,发包人通知承包人交付工程,并实际占有使用工程的,以发包人通知到达之日为竣工日期
A
B
C
D
B
[考点] 建设工程工期和价款的规定。
[解析] 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》(法释〔2020〕25号)的规定,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,人民法院应当分别按照以下情形予以认定:①建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;②承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;③建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。
注:该真题来源于《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(法释〔2004〕14号),该解释于2021年1月1日起废止。
29. 下列关于建筑业企业资质证书变更的说法,正确的是______。
A.企业在建筑业企业资质证书有效期内注册资本发生变更的,不必办理资质证书变更手续
B.国务院住房城乡建设主管部门颁发的建筑业企业资质证书变更,企业应当直接向国务院住房城乡建设主管部门提出变更申请
C.建筑业企业资质证书遗失补办的,由申请人告知资质许可机关,由资质许可机关在官网发布信息
D.企业发生合并、分立、重组以及改制等事项时,可以直接承继原建筑业企业资质
A
B
C
D
C
[考点] 企业资质的法定条件和等级。
[解析] 根据《建筑业企业资质管理规定》,企业在建筑业企业资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的,应当在工商部门办理变更手续后1个月内办理资质证书变更手续。选项A错误。由国务院住房城乡建设主管部门颁发的建筑业企业资质证书的变更,企业应当向企业工商注册所在地省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门提出变更申请,省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门应当自受理申请之日起2日内将有关变更证明材料报国务院住房城乡建设主管部门,由国务院住房城乡建设主管部门在2日内办理变更手续。选项B错误。企业发生合并、分立、重组以及改制等事项,需承继原建筑业企业资质的,应当申请重新核定建筑业企业资质等级。选项D错误。
30. 下列关于借款合同的说法,正确的是______。
A.自然人之间的借款合同应当采用书面形式
B.借款的利息可以预先在本金中扣除
C.自然人之间的借款合同,自贷款人提供借款时成立
D.借款人未按照约定的借款用途使用借款的,贷款人可以停止发放借款,但不得解除合同
A
B
C
D
C
[考点] 借款合同的法律规定。
[解析] 借款合同应当采用书面形式,但是自然人之间借款另有约定的除外。选项A错误。借款的利息不得预先在本金中扣除。选项B错误。借款人未按照约定的借款用途使用借款的,贷款人可以停止发放借款、提前收回借款或者解除合同。选项D错误。
31. 未参加工伤保险的施工总承包项目,分包单位职工发生工伤事故后,下列关于该职工工伤保险待遇支付的说法,正确的是______。
A.由建设单位先行支付
B.由工伤保险基金先行支付
C.由分包单位与建设单位共同承担
D.由分包单位支付工伤保险待遇,施工总承包单位、建设单位承担连带责任
A
B
C
D
D
[考点] 工伤保险和意外伤害保险的规定。
[解析] 未参加工伤保险的建设项目,职工发生工伤事故,依法由职工所在用人单位支付工伤保险待遇,施工总承包单位、建设单位承担连带责任;用人单位和承担连带责任的施工总承包单位、建设单位不支付的,由工伤保险基金先行支付,用人单位和承担连带责任的施工总承包单位、建设单位应当偿还;不偿还的,由社会保险经办机构依法追偿。
32. 在执行过程中,人民法院应当裁定中止执行的情形是______。
A.据以执行的法律文书被撤销的
B.作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款,无收入来源,又丧失劳动能力的
C.追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的
D.案外人对执行标的提出确有理由异议的
A
B
C
D
D
[考点] 民事诉讼的审判和执行。
[解析] 有下列情况之一的,人民法院应裁定中止执行:①申请人表示可以延期执行的;②案外人对执行标的提出确有理由异议的;③作为一方当事人的公民死亡,需要等待继承人继承权利或承担义务的;④作为一方当事人的法人或其他组织终止,尚未确定权利义务承受人的;⑤人民法院认为应当中止执行的其他情形,如被执行人确无财产可供执行等。中止的情形消失后,恢复执行。A、B、C三项属于人民法院应当裁定终结执行的情形。
33. 下列关于仲裁裁决效力的说法,正确的是______。
A.仲裁裁决具有强制执行力,一方当事人不履行,对方当事人可以向仲裁委员会申请强制执行
B.仲裁裁决在《纽约公约》缔约国或地区,不能被直接承认和执行
C.当事人向人民法院申请撤销裁决的,该裁决书不发生法律效力
D.仲裁裁决作出后,当事人不得就已经裁决的事项再行申请仲裁,也不得就此提起诉讼
A
B
C
D
D
[考点] 仲裁制度。
[解析] 仲裁裁决做出后,当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的,另一方当事人可以依照《民事诉讼法》的规定,向人民法院,申请执行,受申请的人民法院应当执行。选项A错误。涉外案件的仲裁裁决或者外国仲裁裁决,均可依据《纽约公约》,向有管辖权的缔约国或者地区的法院申请承认和执行。选项B错误。当事人向人民法院申请撤销裁决的,仲裁裁决被人民法院依法撤销后,该裁决书不发生法律效力。选项C错误。
34. 根据《注册建造师管理规定》,下列申请人申请注册的情形中,不予注册的是______。
A.因执业活动受到刑事处罚,自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日已满7年的
B.年龄超过60周岁的
C.被吊销注册证书,自处罚决定之日起至申请注册之日止已满3年的
D.申请人的聘用单位不符合注册单位要求的
A
B
C
D
D
[考点] 建造师考试、注册和继续教育的规定。
[解析] 根据《注册建造师管理规定》,申请人有下列情形之一的,不予注册:①不具有完全民事行为能力的;②申请在两个或者两个以上单位注册的;③未达到注册建造师继续教育要求的;④受到刑事处罚,刑事处罚尚未执行完毕的;⑤因执业活动受到刑事处罚,自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的;⑥因前项规定以外的原因受到刑事处罚,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的;⑦被吊销注册证书,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的;⑧在申请注册之日前3年内担任项目经理期间,所负责项目发生过重大质量和安全事故的;⑨申请人的聘用单位不符合注册单位要求的;⑩年龄超过65周岁的;
法律、法规规定不予注册的其他情形。
35. 下列关于建设工程总分包单位质量责任的说法,正确的是______。
A.总承包单位应当对分包工程的质量与分包单位向建设单位承担连带责任
B.分包工程出现质量问题,建设单位仅能要求分包单位承担责任
C.经建设单位同意分包的工程,总承包单位对分包工程的质量可以不承担责任
D.总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应责任
A
B
C
D
A
[考点] 对施工质量负责和总分包单位的质量责任。
[解析] 建筑工程实行总承包的,工程质量由工程总承包单位负责,总承包单位将建筑工程分包给其他单位的,应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。
36. 下列关于建筑工程一切险的说法,正确的是______。
A.建筑工程一切险必须加保第三者责任险
B.在建筑工程一切险中,保险人仅对意外事故造成的损失和费用负责赔偿
C.在建筑工程一切险中,保险人对设计错误引起的损失和费用不负责赔偿
D.建筑工程一切险的被保险人不包括业主聘用的技术顾问
A
B
C
D
C
[考点] 建设工程保险的主要种类和投保权益。
[解析] 建筑工程一切险往往还加保第三者责任险。选项A错误。建筑工程一切险是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目,包括道路、桥梁、水坝、港口等,在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。选项B错误。建筑工程一切险的被保险人具体包括:①业主或工程所有人;②承包商或者分包商;③技术顾问,包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问。选项D错误。
37. 下列招标人行为中,属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的是______。
A.拒收未通过资格预审的投标人提交的投标文件
B.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件
C.设定与合同履行有关的资格条件
D.对不同的投标人采取相同的资格审查标准
A
B
C
D
B
[考点] 招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人的规定。
[解析] 根据《招标投标法实施条例》的规定,招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。招标人有下列行为之一的,属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人:①就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息;②设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关;③依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件;④对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准;⑤限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商;⑥依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式;⑦以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。
38. 下列关于行政行为特征的说法,正确的是______。
A.行政行为以有偿为原则,以无偿为例外
B.行政行为不具有裁量性
C.行政机关在实施行政行为时,应当与行政相对人协商或者征得其同意
D.行政行为是以国家强制力保障实施的,具有强制性
A
B
C
D
D
[考点] 建设工程纠纷的主要种类。
[解析] 行政行为以无偿为原则,以有偿为例外。选项A错误。行政行为具有一定的裁量性。选项B错误。行政机关在实施行政行为时具有单方意志性,不必与行政相对人协商或征得其同意,便可依法自主作出。选项C错误。
39. 下列关于投标保证金的说法,正确的是______。
A.投标保证金不得超过招标项目估算价的5%
B.投标保证金有效期可以短于投标有效期
C.招标人分两阶段招标的,应当在第一阶段要求投标人提交投标保证金
D.投标截止后投标人撤销投标文件的,招标人可以不退还投标保证金
A
B
C
D
D
[考点] 投标人、投标文件和投标保证金。
[解析] 根据《招标投标法实施条例》的规定,招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的,投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。A、B两项错误。实行两阶段招标的,招标人要求投标人提交投标保证金的,应当在第二阶段提出。选项C错误。
40. 下列情形中,发包人应当承担过错责任的是______。
A.拖欠工程款影响工期的
B.未申领施工许可证导致无法开工的
C.直接指定分包人分包专业工程造成建设工程质量缺陷的
D.设计变更导致费用增加的
A
B
C
D
C
[考点] 竣工结算、质量争议的规定。
[解析] 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》(法释〔2020〕25号)的规定,发包人具有下列情形之一,造成建设工程质量缺陷,应当承担过错责任:①提供的设计有缺陷;②提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准;③直接指定分包人分包专业工程。
注:该真题来源于《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(法释〔2004〕14号),该解释于2021年1月1日起废止。
41. 下列属于人民法院行政诉讼受理范围的是______。
A.行政机关为做出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为
B.驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为
C.认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的
D.调解行为以及法律规定的仲裁行为
A
B
C
D
C
[考点] 行政诉讼的受案范围、审理程序和判决执行。
[解析] 根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》(法释〔2018〕1号)的规定,下列行为不属于人民法院行政诉讼的受案范围:①公安、国家安全等机关依照刑事诉讼法的明确授权实施的行为;②调解行为以及法律规定的仲裁行为;③行政指导行为;④驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为;⑤行政机关做出的不产生外部法律效力的行为;⑥行政机关为做出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为;⑦行政机关根据人民法院的生效裁判、协助执行通知书做出的执行行为,但行政机关扩大执行范围或采取违法方式实施的除外;⑧上级行政机关基于内部层级监督关系对下级行政机关做出的听取报告、执法检查、督促履责等行为;⑨行政机关针对信访事项做出的登记、受理、交办、转送、复查、复核意见等行为;⑩对公民、法人或者其他组织权利义务不产生实际影响的行为。
42. 根据《建筑市场信用管理暂行办法》的规定,下列建筑市场各方主体的情形中,应当列入建筑市场主体“黑名单”的是______。
A.发生违法分包,受到行政处罚的
B.发生工程质量安全事故,受到行政处罚的
C.经法院判决或者仲裁机构裁决,认定为拖欠工程款的
D.利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的
A
B
C
D
D
[考点] 建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制。
[解析] 根据《建筑市场信用管理暂行办法》的规定,县级以上住房城乡建设主管部门按照“谁处罚、谁列入”的原则,将存在下列情形的建筑市场各方主体,列入建筑市场主体“黑名单”:①利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的;②发生转包、出借资质,受到行政处罚的;③发生重大及以上工程质量安全事故,或1年内累计发生2次及以上较大工程质量安全事故,或发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大工程质量安全事故,受到行政处罚的;④经法院判决或仲裁机构裁决,认定为拖欠工程款,且拒不履行生效法律文书确定的义务的。
43. 承包人将建设工程主体结构的施工分包给第三人,该分包合同______。
A.效力待定
B.经发包人确认有效
C.无效
D.可撤销
A
B
C
D
C
[考点] 建设工程施工合同的法定形式和内容。
[解析] 建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。承包人将建设工程主体结构的施工分包给第三人的,该分包合同无效。
44. 下列法律文书中,不具备强制执行效力的是______。
A.由行政主管部门主持达成的调解书
B.仲裁委员会在仲裁程序中形成的调解书
C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书
D.由人民调解委员会调解达成并经人民法院司法确认的调解协议
A
B
C
D
A
[考点] 调解的规定。
[解析] 行政调解达成的调解协议书具有法律约皋力,不具有强制执行力。
45. 下列关于融资租赁合同的说法,正确的是______。
A.出租人应当履行占有租赁物期间的维修义务
B.承租人占有租赁物期间,租赁物毁损、灭失的,出租人有权请求承租人继续支付租金
C.融资租赁合同可以采用口头形式
D.当事人以虚构租赁物方式订立的融资租赁合同效力待定
A
B
C
D
B
[考点] 融资租赁合同的法律规定。
[解析] 承租人应当履行占有租赁物期间的维修义务。选项A错误。融资租赁合同应当采用书面形式。选项C错误。当事人以虚构租赁物方式订立的融资租赁合同无效。选项D错误。
46. 下列关于标底的说法,正确的是______。
A.招标人可以自行决定是否编制标底
B.招标人可以根据实际情况确定招标项目标底的数量
C.国有资金投资的建筑工程招标的,应当设有招标标底
D.在保密的前提下,接受招标人委托编制标底的中介机构可以为该项目的投标人提供咨询
A
B
C
D
A
[考点] 招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人的规定。
[解析] 一个招标项目只能有一个标底。选项B错误。招标人可以自行决定是否编制标底。选项C错误。招标代理机构不得在所代理的招标项目中投标或者代理投标,也不得为所代理的招标项目的投标人提供咨询。选项D错误。
47. 下列纠纷中,属于劳动争议范围的是______。
A.劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷
B.劳动者对职业病诊断鉴定结论的异议纠纷
C.农村承包经营户与受雇人之间的纠纷
D.因工伤医疗费发生的纠纷
A
B
C
D
D
[考点] 劳动争议的解决。
[解析] 根据《劳动争议调解仲裁法》的规定,中华人民共和国境内的用人单位与劳动者发生的下列劳动争议,适用本法:①因确认劳动关系发生的争议;②因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议;③因除名、辞退和辞职、离职发生的争议;④因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议;⑤因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议;⑥法律、法规规定的其他劳动争议。
48. 下列行为中,属于工程质量不良行为的是______。
A.未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源,配备消防设施和灭火器材的
B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的
C.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料见证取样检测的
D.未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的
A
B
C
D
C
[考点] 建筑市场施工单位不良行为记录认定标准。
[解析] 工程质量不良行为认定标准:①在施工中偷工减料的,使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备的,或者有不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的其他行为的;②未按照节能设计进行施工的;③未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测,或未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的;④工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保修书的,或质量保修的内容、期限违反规定的;⑤不履行保修义务或者拖延履行保修义务的。A、B、D三项属于工程安全不良行为。
49. 下列关于施工许可证申请延期的说法,正确的是______。
A.自领取施工许可证之日起6个月内因故不能按期开工的,应当申请延期
B.延期以3次为限,每次不得超过3个月
C.既不开工又不申请延期的,施工许可证由发证机关废止
D.超过延期时限的施工许可证,自行废止
A
B
C
D
D
[考点] 延期开工、核验和重新办理批准的规定。
[解析] 根据《建筑法》的规定,建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期;延期以2次为限,每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。
50. 根据《绿色施工导则》的规定,下列关于提高用水效率的说法,正确的是______。
A.施工现场喷洒路面不得使用市政自来水
B.现场机具冲洗用水鼓励设立循环用水装置
C.对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核
D.施工现场对生活用水和工程用水统一确定定额指标,综合计量管理
A
B
C
D
C
[考点] 施工合理使用与节约能源的规定。
[解析] 施工现场喷洒路面、绿化浇灌不宜使用市政自来水。选项A错误。现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置。选项B错误。施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标,并分别计量管理。选项D错误。
51. 下列关于民事诉讼中第三人的说法,正确的是______。
A.第三人属于狭义的民事诉讼当事人
B.人民法院判决承担民事责任的第三人,有当事人的诉讼权利和义务
C.对当事人双方的诉讼标的,第三人认为有独立请求权的,只能参加诉讼,不得提起诉讼
D.对当事人双方的诉讼标的,第三人虽然没有独立请求权,但案件处理结果同其有法律上的利害关系的,只能由人民法院通知其参加诉讼
A
B
C
D
B
[考点] 民事诉讼的当事人和代理人。
[解析] 狭义的民事诉讼当事人包括原告和被告。选项A错误。对当事人双方的诉讼标的,第三人认为有独立请求权的,有权提起诉讼。选项C错误。对当事人双方的诉讼标的,第三人虽然没有独立请求权,但案件处理结果同他有法律上的利害关系的,可以申请参加诉讼,或者由人民法院通知他参加诉讼。选项D错误。
52. 根据《保障农民工工资支付条例》的规定,施工承包单位应当建立用工管理台账,并保存至工程完工且工资全部结清后至少______。
A.3年
B.1年
C.2年
D.5年
A
B
C
D
A
[考点] 劳动保护的规定。
[解析] 施工总承包单位、分包单位应当建立用工管理台账,并保存至工程完工且工资全部结清后至少3年。
53. 下列关于建设工程合同变更的说法,正确的是______。
A.一方当事人可以根据交易习惯直接变更双方已达成的合同约定
B.双方当事人协商变更后的内容取代原合同的内容
C.双方当事人对合同变更的内容约定不明确的,先提出变更的一方有权要求对方按其要求履行
D.合同订立时的市场环境发生变化后,一方当事人可以直接变更原合同约定
A
B
C
D
B
[考点] 合同的履行、变更、转让、撤销和终止。
[解析] 如果一方当事人未经对方同意就改变合同的内容,不仅变更的内容对另一方没有约束力,其做法还是一种违约行为,应当承担违约责任。选项A错误。如果当事人对于合同变更的内容约定不明确,则将被推定为未变更。任何一方不得要求对方履行约定不明确的变更内容。选项C错误。合同成立后,合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化,继续履行合同对于当事人一方明显不公平的,受不利影响的当事人可以与对方重新协商;在合理期限内协商不成的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。选项D错误。
54. 下列关于安全生产重大事故隐患排查治理的说法,正确的是______。
A.重大事故隐患治理挂牌督办不必向社会公开
B.生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患,应当立即向相关主管部门报告
C.企业及工程项目的主要负责人对重大隐患排查治理工作全面负责
D.生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患,应当立即处理
A
B
C
D
C
[考点] 施工单位的安全生产责任。
[解析] 住房城乡建设主管部门接到工程项目重大隐患举报,应立即组织核实,属实的由工程所在地住房城乡建设主管部门及时向承建工程的建筑施工企业下达《房屋市政工程生产安全重大隐患治理挂牌督办通知书》,并公开有关信息,接受社会监督。选项A错误。生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患,依照规定向本单位有关负责人报告,有关负责人不及时处理的,安全生产管理人员可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告,接到报告的部门应当依法及时处理。B、D两项错误。
55. 下列关于确定中标人的说法,正确的是______。
A.中标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准
B.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人
C.确定中标人之前,招标人可以与投标人就投标价格进行谈判
D.中标人应当是投标报价最低的投标人
A
B
C
D
A
[考点] 中标的法定要求和招标投标投诉处理。
[解析] 根据《招标投标法》的规定,招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。选项B错误。在确定中标人前,招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。选项C错误。中标人的投标应当符合下列条件之一:①能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准;②能够满足招标文件的实质性要求,并且经评审的投标价格最低,但是投标价格低于成本的除外。选项D错误。
56. 下列关于建设工程返修的说法,正确的是______。
A.施工企业仅对已完成的工程负责返修
B.对施工中出现质量问题的建设工程,无论是否属于施工企业原因造成的,施工企业都应当负责返修
C.对竣工验收不合格的建设工程,若非施工企业原因造成的质量问题,施工企业不负责返修
D.对竣工验收不合格的建设工程,若是施工企业原因造成的质量问题,由施工企业有偿返修
A
B
C
D
B
[考点] 施工质量检验和返修的规定。
[解析] 不论是施工过程中出现质量问题的建设工程,还是竣工验收时发现质量问题的工程,施工单位都要负责返修。选项A错误。对于非施工单位原因造成的质量问题,施工单位也应当负责返修,但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。选项C错误。根据《民法典》的规定,因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。选项D错误。
57. 总承包项目工地大型塔吊倾倒造成伤亡事故的,负责上报事故的单位是______。
A.施工总承包单位
B.建设单位
C.监理单位
D.项目经理
A
B
C
D
A
[考点] 施工生产安全事故报告及采取相应措施的规定。
[解析] 实行施工总承包的建设工程,发生生产安全事故的,由总承包单位负责上报。
58. 下列关于工程质量检测的说法,正确的是______。
A.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构
B.检测报告必须由检测机构法定代表人签署
C.检测机构可以是不具有独立法人资格的非营利性中介机构
D.检测数据和检测报告仅供施工企业参考
A
B
C
D
A
[考点] 对建筑材料、设备等进行检验检测的规定。
[解析] 检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署,并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。选项B错误。工程质量检测机构是具有独立法人资格的中介机构。选项C错误。检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后,由施工单位归档。选项D错误。
59. 下列情形中,属于“挂证”的是______。
A.达到法定退休年龄正式退休和依法提前退休,实际工作单位与注册单位一致,但社会保险缴纳单位与注册单位不一致的
B.因事业单位改制等原因保留事业单位身份,实际工作单位为所在事业单位下属企业,社会保险由该事业单位缴纳的
C.社会保险缴纳单位与注册单位一致,实际工作单位与注册单位不一致的
D.属于军队自主择业人员,实际工作单位与注册单位一致,社会保险缴纳单位与注册单位不一致的
A
B
C
D
C
[考点] 建造师的基本权利和义务。
[解析] 根据住房和城乡建设部办公厅《关于做好工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治工作的补充通知》(建办市函〔2019〕92号)的规定,对实际工作单位与注册单位一致,但社会保险缴纳单位与注册单位不一致的人员,以下6类情形,原则上不认定为“挂证”行为:①达到法定退休年龄正式退休和依法提前退休的;②因事业单位改制等原因保留事业单位身份,实际工作单位为所在事业单位下属企业,社会保险由该事业单位缴纳的;③属于大专院校所属勘察设计、工程监理、工程造价单位聘请的本校在职教师或科研人员,社会保险由所在院校缴纳的;④属于军队自主择业人员的;⑤因企业改制、征地拆迁等买断社会保险的;⑥有法律法规、国家政策依据的其他情形。
60. 下列关于招标代理机构的说法,正确的是______。
A.招标代理机构可以在所代理的招标项目中投标或者代理投标
B.招标代理机构可以为所代理招标项目的投标人提供咨询
C.招标人与被委托的招标代理机构之间的委托合同可以是口头形式
D.招标代理机构应当拥有一定数量具备编制招标文件和组织评标等相应能力的专业人员
A
B
C
D
D
[考点] 招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人的规定。
[解析] 根据《招标投标法实施条例》的规定,招标代理机构不得在所代理的招标项目中投标或者代理投标,也不得为所代理的招标项目的投标人提供咨询。A、B两项错误。招标人应当与被委托的招标代理机构签订书面委托合同,合同约定的收费标准应当符合国家有关规定。选项C错误。
二、多项选择题
(每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。)
1. 已经取得下列资质的设计单位,可以直接申请相应类别施工总承包一级资质的有______。
A.工程设计综合资质
B.行业乙级资质
C.行业甲级资质
D.建筑工程行业乙级资质
E.建筑工程专业甲级资质
A
B
C
D
E
ACE
[考点] 建设工程总承包的规定。
[解析] 鼓励设计单位申请取得施工资质,已取得工程设计综合资质、行业甲级资质、建筑工程专业甲级资质的单位,可以直接申请相应类别施工总承包一级资质。
2. 下列当事人提交的证据中,可以单独作为认定案件事实根据的有______。
A.与书证原件核对无误的复印件
B.有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料
C.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言
D.无法与原件、原物核对的复印件、复制品
E.无正当理由未出庭作证的证人证言
A
B
C
D
E
AB
[考点] 民事诉讼的证据和诉讼时效。
[解析] 不能单独作为认定案件事实根据的证据:①当事人的陈述;②无民事行为能力人或者限制民事行为能力人所做的与其年龄、智力状况或者精神健康状况不相当的证言;③与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人陈述的证言;④存有疑点的视听资料、电子数据;⑤无法与原件、原物核对的复制件、复制品。无正当理由未出庭的证人以书面等方式提供的证言,不得作为认定案件事实的根据。
3. 下列情形中,属于招标人与投标人串通投标的有______。
A.投标人未经招标人授意,自行撤换、修改投标文件
B.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给投标人
C.设定的资格条件与招标项目的实际需要不相适应
D.招标人直接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息
E.招标人暗示投标人压低或者抬高投标报价
A
B
C
D
E
BDE
[考点] 禁止串通投标和其他不正当竞争行为的规定。
[解析] 招标人与投标人串通投标的情形:①招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;②招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息;③招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价;④招标人授意投标人撤换、修改投标文件;⑤招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便;⑥招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
4. 一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,无权拒绝向债权人承担保证责任的情形有______。
A.债务人下落不明,且无财产可供执行
B.保证人口头表示放弃一般保证人的权利
C.人民法院已经受理债务人破产案件
D.债权人有证据证明债务人的财产不足以履行全部债务
E.债权人有证据证明债务人丧失履行债务能力
A
B
C
D
E
ACDE
[考点] 建设工程保证担保的方式和责任。
[解析] 一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,无权拒绝向债权人承担保证责任的情形:①债务人下落不明,且无财产可供执行;②人民法院已经受理债务人破产案件;③债权人有证据证明债务人的财产不足以履行全部债务或者丧失履行债务能力;④保证人书面表示放弃本款规定的权利。
5. 建设工程竣工验收应当具备的条件有______。
A.有完整的技术档案和施工管理资料
B.有施工企业签署的工程保修书
C.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告
D.有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件
E.已经办理工程竣工资料归档手续
A
B
C
D
E
ABCD
[考点] 竣工验收的主体和法定条件。
[解析] 根据《建设工程质量管理条例》的规定,建设工程竣工验收应当具备的条件:①完成建设工程设计和合同约定的各项内容;②有完整的技术档案和施工管理资料;③有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;④有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;⑤有施工单位签署的工程保修书。
6. 授予专利权的发明和实用新型,应当具备______。
A.排他性
B.新颖性
C.创造性
D.先进性
E.实用性
A
B
C
D
E
BCE
[考点] 建设工程知识产权的常见种类、保护和侵权责任。
[解析] 授予专利权的发明和实用新型,应当具备新颖性、创造性和实用性。
7. 下列用人单位的事项发生变更,不影响劳动合同履行的有______。
A.名称变更
B.投资人变更
C.财务负责人变更
D.法定代表人变更
E.劳动合同期限
A
B
C
D
E
ABCD
[考点] 劳动合同的履行、变更、解除和终止。
[解析] 用人单位如果变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项,不影响劳动合同的履行。
8. 下列关于买卖合同中出卖人多交标的物时买受人处理方式的说法,正确的有______。
A.买受人无权接收多交的部分
B.买受人接收多交部分的,按照合同订立时的市场价支付价款
C.买受人可以拒绝接收多交的部分
D.买受人拒绝接收多交部分的,应当及时通知出卖人
E.买受人接收多交部分的,按照约定的价格支付价款
A
B
C
D
E
CDE
[考点] 买卖合同的法律规定。
[解析] 根据《民法典》的规定,出卖人多交标的物的,买受人可以接收或者拒绝接收多交的部分。买受人接收多交部分的,按照约定的价格支付价款;买受人拒绝接收多交部分的,应当及时通知出卖人。
9. 根据《建设工程质量管理条例》的规定,下列工程中,法定最低保修期限为2年的有______。
A.房屋建筑的主体结构工程
B.装修工程
C.给排水管道工程
D.屋面防水工程
E.设备安装工程
A
B
C
D
E
BCE
[考点] 质量保修书和最低保修期限的规定。
[解析] 根据《建设工程质量管理条例》的规定,在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限:①基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年;③供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;④电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。
10. 根据《保障农民工工资支付条例》的规定,农民工工资的支付形式有______。
A.实物支付
B.银行转账
C.现金支付
D.股权支付
E.债券支付
A
B
C
D
E
BC
[考点] 劳动保护的规定。
[解析] 根据《保障农民工工资支付条例》的规定,农民工工资应当以货币形式,通过银行转账或者现金支付给农民工本人,不得以实物或者有价证券等其他形式替代。
11. 下列关于招标投标投诉的说法,正确的有______。
A.投诉应当有明确的请求和必要的证明材料
B.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起5日内向有关行政监督部门投诉
C.对开标有异议的,可以直接向行政监督部门投诉
D.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由级别高的行政监督部门负责处理
E.对招标文件有异议的,应当先向招标人提出异议
A
B
C
D
E
AE
[考点] 中标的法定要求和招标投标投诉处理。
[解析] 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。选项B错误。对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的,应当依法先向招标人提出异议。选项C错误。投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。选项D错误。
12. 某施工企业生产经营发生严重困难,拟裁员20人以上,当该企业裁员时,应当优先留用的人员有______。
A.家庭无其他就业人员,有需要扶养的老人或者未成年人的
B.与本企业订立无固定期限劳动合同的
C.在本企业连续工作满15年的
D.在本企业因工负伤并被确认部分丧失劳动能力的
E.与本企业订立较长期限的固定期限劳动合同的
A
B
C
D
E
ABE
[考点] 劳动合同的履行、变更、解除和终止。
[解析] 根据《劳动合同法》的规定,企业裁减人员时,应当优先留用以下三种人员:①与本单位订立较长期限的固定期限劳动合同的;②与本单位订立无固定期限劳动合同的:③家庭无其他就业人员,有需要扶养的老人或者未成年人的。
13. 下列关于招标基本程序的说法,正确的有______。
A.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的,可以先行办理招标事宜,再履行审批手续
B.招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则
C.招标人具有编制招标文件和组织评标能力的,可以自行办理招标事宜
D.招标代理机构可以为所代理招标项目的投标人提供咨询
E.委托招标代理机构应当采用招标方式进行
A
B
C
D
E
BC
[考点] 招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人的规定。
[解析] 招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的,应当先履行审批手续,取得批准。选项A错误。招标代理机构不得在所代理的招标项目中投标或者代理投标,也不得为所代理的招标项目的投标人提供咨询。选项D错误。招标人有权自行选择招标代理机构,委托其办理招标事宜。选项E错误。
14. 根据《环境噪声污染防治法》的规定,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但可以除外的情形有______。
A.抢修、抢险作业
B.涉及施工企业商业秘密的
C.使用专有技术的
D.利用扶贫资金实行以工代赈的
E.因生产工艺上要求必须连续作业的
A
B
C
D
E
AE
[考点] 施工现场环境噪声污染防治的规定。
[解析] 根据《环境噪声污染防治法》的规定,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的,必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业,必须公告附近居民。
15. 有效的民事法律行为具备的条件有______。
A.行为人具有相应的民事行为能力
B.行为人意思表示真实
C.不违反法律、法规的强制性规定
D.行为人获得行政许可
E.不违背公序良俗
A
B
C
D
E
ABCE
[考点] 无效合同和效力待定合同的规定。
[解析] 根据《民法典》的规定,具备下列条件的民事法律行为有效:①行为人具有相应的民事行为能力;②意思表示真实;③不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。
16. 法的形式,包括的含义有______。
A.法律规范的内部表现形式
B.法律规范的时间效力
C.法律规范创制机关的性质与级别
D.法律规范的效力等级
E.法律规范的地域效力
A
B
C
D
E
CDE
[考点] 法的形式和效力层级。
[解析] 法的形式是指法律创制方式和外部表现形式。它包括4层含义:①法律规范创制机关的性质及级别;②法律规范的外部表现形式;③法律规范的效力等级;④法律规范的地域效力。
17. 下列关于建设工程债的产生的说法,正确的有______。
A.建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理和不当得利
B.明知无给付义务而进行债务清偿的,受损失的人可以请求得利人返还取得的利益
C.施工现场的施工噪声可能产生侵权之债
D.无因管理人因管理事务受到损失的,可以请求受益人给予适当补偿
E.建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、坍塌造成他人损害的,由建设单位与施工企业承担按份责任
A
B
C
D
E
ACD
[考点] 建设工程债的产生和常见种类。
[解析] 明知无给付义务而进行债务清偿的,受损失的人不可以请求得利人返还取得的利益。选项B错误。建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的,由建设单位与施工单位承担连带责任,但是建设单位与施工单位能够证明不存在质量缺陷的除外。选项E错误。
18. 根据《建筑起重机械安全监督管理规定》,出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当报废的建筑起重机械有______。
A.属于国家明令淘汰或者禁止使用的
B.没有完整安全技术档案的
C.超过安全技术标准或者制造厂家规定使用年限的
D.没有齐全有效的安全保护装置的
E.经检验达不到安全技术标准规定的
A
B
C
D
E
ACE
[考点] 机械设备等单位相关的安全责任。
[解析] 有下列情形之一的建筑起重机械,不得出租、使用:①属国家明令淘汰或者禁止使用的;②超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的;③经检验达不到安全技术标准规定的;④没有完整安全技术档案的;⑤没有齐全有效的安全保护装置的。建筑起重机械有以上第①②③项情形之一的,出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废,并向原备案机关办理注销手续。
19. 下列物权中,属于用益物权的有______。
A.土地所有权
B.地役权
C.不动产抵押权
D.居住权
E.土地承包经营权
A
B
C
D
E
BDE
[考点] 物权的主要种类和与土地相关的物权。
[解析] 用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、居住权和地役权。
20. 劳动者的货币工资有______。
A.工资
B.奖金
C.保险金
D.津贴
E.补贴
A
B
C
D
E
ABDE
[考点] 劳动保护的规定。
[解析] 工资,是指用人单位依据国家有关规定和劳动关系双方的约定,以货币形式支付给劳动者的劳动报酬,如计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴等。
一、单项选择题
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
二、多项选择题
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
深色:已答题 浅色:未答题
提交纠错信息
评价难易度
提交知识点