银符考试题库B12
现在是:
试卷总分:100.0
您的得分:
考试时间为:
点击“开始答卷”进行答题
交卷
评分
存入我的题库
晒成绩
打印模式
隐藏答案解析
打印
下载
背景
字体
较大
大
中
小
较小
退出
建设工程法规及相关知识真题2020年12月05日
一、单项选择题
(每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1. 下列关于施工企业项目经理部的说法,正确的是______。
A.大中型施工企业应当在施工现场设立项目经理部
B.项目经理部不具备法人资格,其与材料供应商订立的合同无效
C.项目经理是项目经理部的法定代理人
D.项目经理部行为的法律后果由施工企业承担
A
B
C
D
D
[考点] 企业法人与项目经理部的法律关系。
[解析] 对于大中型施工项目,施工企业应当在施工现场设立项目经理部:对于小型施工项目,可以由施工企业根据实际情况选择适当的管理方式。选项A错误。项目经理部不具备法人资格,而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。项目经理根据企业法人的授权,组织和领导本项目经理部的全面工作。选项B错误。施工企业的项目经理,是受企业法人的委派,对建设工程施工项目全面负责的项目管理者,是一种施工企业内部的岗位职务。选项C错误。
2. 会导致委托代理终止的情形是______。
A.代理期间届满但代理事务未能完成
B.被代理人丧失民事行为能力
C.代理人因防疫需要被隔离观察
D.作为被代理人的法人进入破产程序
A
B
C
D
A
[考点] 建设工程代理行为及其法律关系。
[解析] 根据《民法典》的规定,有下列情形之一的,委托代理终止:①代理期限届满或者代理事务完成;②被代理人取消委托或者代理人辞去委托;③代理人丧失民事行为能力;④代理人或者被代理人死亡;⑤作为代理人或者被代理人的法人、非法人组织终止。
3. 下列关于建设用地使用权转让的说法,正确的是______。
A.建设用地使用权的转让,应当采取书面形式订立合同
B.使用期限应当与建设用地使用权的剩余期限一致
C.应当向登记机构申请新设登记
D.附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施可以分别处分
A
B
C
D
A
[考点] 物权的主要种类和与土地相关的物权。
[解析] 根据《民法典》的规定,建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押的,当事人应当采用书面形式订立相应的合同。使用期限由当事人约定,但是不得超过建设用地使用权的剩余期限。选项B错误。建设用地使用权转让、互换、出资或者赠与的,应当向登记机构申请变更登记。选项C错误。建设用地使用权转让、互换、出资或者赠与的,附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分。选项D错误。
4. 下列施工总承包合同中,属于施工企业义务的是______。
A.提供施工设计图文件
B.完成分包工程
C.支付工程款
D.对工程实施旁站、巡视和平行检验
A
B
C
D
B
[考点] 施工单位的质量责任和义务;建设单位及相关单位的质量责任和义务。
[解析] 提供施工设计图文件、支付工程款是建设单位的义务。A、C两项错误。根据《建设工程质量管理条例》的规定,监理工程师应当按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对建设工程实施监理。选项D错误。
5. 下列客体中,受知识产权法律制度保护的是______。
A.产品
B.存有软件的光盘
C.商誉
D.商业秘密
A
B
C
D
D
[考点] 知识产权的法律特征。
[解析] 根据《民法典》的规定,知识产权是权利人依法就下列客体享有的专有的权利:①作品;②发明、实用新型、外观设计;③商标;④地理标志;⑤商业秘密;⑥集成电路布图设计;⑦植物新品种;⑧法律规定的其他客体。
6. 下列财产中,可以抵押的是______。
A.土地所有权
B.所有权有争议的财产
C.土地附着物
D.拟建造的船舶
A
B
C
D
C
[考点] 抵押权、质权、留置权、定金的规定。
[解析] 根据《民法典》的规定,债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押:①建筑物和其他土地附着物;②建设用地使用权;③海域使用权;④生产设备、原材料、半成品、产品;⑤正在建造的建筑物、船舶、航空器;⑥交通运输工具;⑦法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。下列财产不得抵押:①土地所有权;②宅基地、自留地、自留山等集体所有土地的使用权,但是法律规定可以抵押的除外;③学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施;④所有权、使用权不明或者有争议的财产;⑤依法被查封、扣押、监管的财产;⑥法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。
7. 下列关于建筑工程一切险附加的第三者责任险的说法,正确的是______。
A.保险人承担保险责任的范围包括保险期限届满后30日内的损失
B.产生损失的意外事故应当与所保工程直接相关
C.人身伤亡、疾病或者财产损失的发生地仅限于施工场地内
D.投保人的人员伤亡或者财产损失均包括在承保范围内
A
B
C
D
B
[考点] 建设工程保险的主要种类和投保权益。
[解析] 建筑工程一切险如果加保第三者责任险,保险人对下列原因造成的损失和费用,负责赔偿:①在保险期限内,因发生与所保工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病或财产损失;②被保险人因上述原因支付的诉讼费用以及事先经保险人书面同意而支付的其他费用。建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始,至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格,或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止,以先发生者为准。但在任何情况下,保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。
8. 下列关于工程重大安全事故罪的说法,正确的是______。
A.建筑工程五方责任单位是该罪的犯罪主体
B.该罪的法定最高刑是死刑
C.该罪对直接责任人员和其他责任人员进行处罚
D.该罪并处附加刑
A
B
C
D
D
[考点] 建设工程刑事责任的种类及承担方式。
[解析] 根据《刑法》第137条的规定,建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;后果特别严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处罚金。
9. 根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》的规定,下列属于施工企业承揽业务不良行为的是______。
A.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的
B.将承包的工程转包的
C.在施工中偷工减料的
D.未取得安全生产许可证擅自进行生产的
A
B
C
D
B
[考点] 建筑市场施工单位不良行为记录认定标准。
[解析] 施工企业承揽业务不良行为的认定标准:①利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的;②相互串通投标或与招标人串通投标的,以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的;③以他人名义投标或以其他方式弄虚作假,骗取中标的;④不按照与招标人订立的合同履行义务,情节严重的;⑤将承包的工程转包或违法分包的。A、C两项属于工程质量不良行为。选项D属于工程安全不良行为。
10. 下列关于仲裁协议效力确认的说法,正确的是______。
A.当事人对仲裁协议效力有异议的,应当在仲裁裁决做出前提出
B.一方请求仲裁委员会做出决定,另一方请求人民法院做出裁定的,由仲裁委员会决定
C.当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件,只能由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖
D.当事人既可以请求仲裁委员会做出决定,也可以请求人民法院裁定
A
B
C
D
D
[考点] 仲裁协议和仲裁受理。
[解析] 当事人对仲裁协议效力有异议的,应当在仲裁庭首次开庭前提出。选项A错误。一方请求仲裁委员会做出决定,另一方请求人民法院做出裁定的,由人民法院裁定。选项B错误。当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件,由仲裁协议约定的仲裁机构所在地、仲裁协议签订地、申请人住所地、被申请人住所地的中级人民法院或者专门人民法院管辖。选项C错误。
11. 下列关于施工中节能措施的说法,正确的是______。
A.在施工组织设计中,合理安排施工顺序、工作面
B.应当制定严格的施工能耗指标
C.优先使用监理单位推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具
D.施工现场统一设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标
A
B
C
D
A
[考点] 施工合理使用与节约能源的规定。
[解析] 根据《绿色施工导则》的规定,施工中的节能措施:①制订合理施工能耗指标,提高施工能源利用率。②优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具,如选用变频技术的节能施工设备等。③施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标,定期进行计量、核算、对比分析,并有预防与纠正措施。④在施工组织设计中,合理安排施工顺序、工作面,以减少作业区域的机具数量,相邻作业区充分利用共有的机具资源。安排施工工艺时,应优先考虑耗用电能的或其他能耗较少的施工工艺。避免设备额定功率远大于使用功率或超负荷使用设备的现象。⑤根据当地气候和自然资源条件,充分利用太阳能、地热等可再生能源。
12. 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定,当事人对工程价款付款时间没有约定或者约定不明的,视为应付款时间的是______。
A.建设工程未交付的,工程价款也未结算的,为提交竣工结算文件之日
B.建设工程未交付的,为提交竣工结算文件之日
C.建设工程已经实际交付的,为工程竣工验收合格之日
D.建设工程已经实际交付的,为当事人起诉之日
A
B
C
D
B
[考点] 建设工程工期和价款的规定。
[解析] 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》(法释〔2020〕25号)的规定,当事人对工程价款付款时间没有约定或者约定不明的,下列时间视为应付款时间:①建设工程已实际交付的,为交付之日;②建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;③建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日。
注:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(法释〔2004〕14号)于2021年1月1日起废止。
13. 招标投标过程中,属于招标人与投标人串通投标的情形是______。
A.招标人在开标前开启投标文件,并将有关信息泄露给投标人
B.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜
C.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标
D.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标
A
B
C
D
A
[考点] 禁止串通投标和其他不正当竞争行为的规定。
[解析] 根据《招标投标法实施条例》的规定,有下列情形之一的,属于招标人与投标人串通投标:①招标人在开标前开,启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;②招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息;③招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价;④招标人授意投标人撤换、修改投标文件;⑤招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便;⑥招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。选项B属于视为投标人相互串通投标的情形。C、D两项属于投标人相互串通投标的情形。
14. 下列关于人民调解的说法,正确的是______。
A.经人民调解委员会调解达成的调解协议,双方当事人可以共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认
B.经人民调解委员会调解达成调解协议的,应当制作调解协议书
C.经人民调解委员会调解达成的调解协议,具有法律强制力
D.当事人就调解协议的履行发生争议的,一方当事人可以向人民法院申请强制执行
A
B
C
D
A
[考点] 调解的规定。
[解析] 经人民调解委员会调解达成调解协议的,可以制作调解协议书。当事人认为无需制作调解协议的,可以采取口头协议的方式,人民调解员应当记录协议内容。选项B错误。经人民调解委员会调解达成的调解协议对当事人双方具有法律约束力,当事人应当履行。选项C错误。当事人就调解协议的履行或者调解协议的内容发生争议的,一方当事人可以向法院提起诉讼。选项D错误。
15. 下列证据中,可以单独作为认定民事诉讼案件事实依据的是______。
A.未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言
B.一方当事人提出、对方当事人认可的书证原件
C.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言
D.无法与原件、原物核对的复印件、复制品
A
B
C
D
B
[考点] 民事诉讼的证据和诉讼时效。
[解析] 根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》(法释〔2019〕19号)的规定,下列证据不能单独作为认定案件事实的根据:①当事人的陈述;②无民事行为能力人或者限制民事行为能力人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言;③与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人陈述的证言;④存有疑点的视听资料、电子数据;⑤无法与原件、原物核对的复印件、复制品。
16. 下列关于无效合同的说法,正确的是______。
A.一方以欺诈手段订立的,损害对方利益的合同无效
B.违反部门规章的强制性规定的合同无效
C.无效的合同自被认定无效之日起没有法律约束力
D.双方恶意串通,损害第三人利益的合同无效
A
B
C
D
D
[考点] 无效合同和效力待定合同的规定。
[解析] 根据《民法典》的规定,下列民事法律行为无效:①无民事行为能力人实施的;②行为人与相对人以虚假的意思表示实施的(以虚假的意思表示隐藏的民事法律行为的效力依照有关法律规定处理);③违反法律、行政法规的强制性规定的(该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外);④违背公序良俗的;⑤行为人与相对人恶意串通,损害他人合法权益的。无效的或者被撤销的民事法律行为自始没有法律约束力。
17. 下列关于在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的说法,正确的是______。
A.噪声敏感建筑物不包括机关和科研单位的办公楼
B.夜间施工作业必须征得附近居民同意
C.抢修、抢险作业和因生产工艺上要求的,可以无条件进行夜间施工作业
D.噪声敏感建筑物集中区域包括医疗区和以居民住宅为主的区域
A
B
C
D
D
[考点] 施工现场环境噪声污染防治的规定。
[解析] 根据《环境噪声污染防治法》的规定,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的,必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业,必须公告附近居民。噪声敏感建筑物集中区域是指医疗区、文教科研区和以机关或者居民住宅为主的区域。噪声敏感建筑物是指医院、学校、机关、科研单位、住宅等需要保持安静的建筑物。
18. 下列关于不可抗力的说法,正确的是______。
A.不可抗力包括主观情况与客观情况
B.法定的免责事由主要限于不可抗力
C.因不可抗力不能履行合同的,全部免除责任
D.当事人迟延履行后发生不可抗力的,可以免除责任
A
B
C
D
B
[考点] 违约责任及违约责任的免除。
[解析] 根据《民法典》的规定,不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。选项A错误。当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。选项C错误。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。选项D错误。
19. 下列关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,正确的是______。
A.建设单位应当在项目开工前申请领取安全生产许可证
B.安全生产许可证有效期届满后,应当向原安全生产许可证颁发管理机关申请延期
C.建筑施工企业撤销的,其安全生产许可证应当注销
D.安全生产许可证遗失,向原安全生产许可证颁发管理机关报告后即可申请补办
A
B
C
D
C
[考点] 安全生产许可证的有效期和政府监管的规定。
[解析] 建筑施工企业从事建筑施工活动前,应当依照《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》向企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门申请领取安全生产许可证。选项A错误。安全生产许可证有效期满需要延期的,企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。选项B错误。根据《住房和城乡建设部关于取消部分部门规章和规范性文件设定的证明事项的决定》(建法规〔2019〕6号)的规定,建筑施工企业安全生产许可证遗失补办,由申请人告知资质许可机关,由资质许可机关在官网发布信息。选项D错误。
20. 下列关于工程质量检测的说法,正确的是______。
A.检测机构应当建立档案管理制度,并应当单独建立检测结果不合格项目台账
B.由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测
C.检测机构可以监制建筑材料、构配件和设备
D.检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后,由建设单位归档
A
B
C
D
A
[考点] 对建筑材料、设备等进行检验检测的规定。
[解析] 质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测。选项B错误。检测机构和检测人员不得推荐或者监制建筑材料、构配件和设备。选项C错误。检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后,由施工单位归档。选项D错误。
21. 下列关于建设工程施工总承包单位依法将建设工程进行分包,有关安全生产责任的说法,正确的是______。
A.分包工程的安全生产由分包单位独立承担责任
B.分包工程的安全生产由施工总承包单位承担全部责任
C.分包合同应当明确总、分包单位各自的安全生产责任
D.施工总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担同等责任
A
B
C
D
C
[考点] 施工总承包和分包单位的安全生产责任。
[解析] 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的,由分包单位承担主要责任。
22. 下列关于施工合同解除后法律后果的说法,正确的是______。
A.施工合同解除后,已经完成的建设工程质量不合格,经修复后质量合格的,发包人应当按照约定向承包人支付相应的工程价款,修复费用由发包人承担
B.施工合同解除后,已经完成的建设工程质量不合格,经修复后质量仍不合格的,承包人请求支付工程价款的,发包人应当视情况支付工程价款
C.施工合同解除后,合同双方权利义务不再履行,已经完成的建设工程质量合格的,发包人也无需向承包人支付工程价款
D.因一方违约导致施工合同解除的,违约方应当赔偿因此给对方造成的损失
A
B
C
D
D
[考点] 合同的履行、变更、转让、撤销和终止。
[解析] 根据《民法典》的规定,合同解除后,已经完成的建设工程质量合格的,发包人应当按照约定支付相应的工程价款;已经完成的建设工程质量不合格的,参照本法第793条的规定处理。本法第793条规定,建设工程施工合同无效,但是建设工程经验收合格的,可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。建设工程施工合同无效,且建设工程经验收不合格的,按照以下情形处理:①修复后的建设工程经验收合格的,发包人可以请求承包人承担修复费用;②修复后的建设工程经验收不合格的,承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的,应当承担相应的责任。
23. 在建设工程招标投标中,下列关于投标报价的说法,正确的是______。
A.招标人可以与中标人就其投标报价进行谈判
B.投标报价可以低于工程成本
C.投标报价不得低于最低投标限价总价
D.投标报价高于最高投标限价总价的,应当否决其投标
A
B
C
D
D
[考点] 建设工程招标投标制度。
[解析] 根据《招标投标法》的规定,在确定中标人前,招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。选项A错误。根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》的规定,投标报价不得低于工程成本,不得高于最高投标限价。选项B错误。根据《招标投标法实施条例》的规定,招标人不得规定最低投标限价。选项C错误。
24. 下列关于合同权利转让的说法,正确的是______。
A.债权人转让权利的通知可以撤销
B.债权人转让债权的,应当经债务人同意
C.债务人接到债权转让通知后,债务人对让与人的抗辩,可以向受让人主张
D.债权人转让权利的,受让人不能取得与债权有关的从权利
A
B
C
D
C
[考点] 合同的履行、变更、转让、撤销和终止。
[解析] 根据《民法典》的规定,债权转让的通知不得撤销,但是经受让人同意的除外。选项A错误。债权人转让债权,未通知债务人的,该转让对债务人不发生效力。选项B错误。债权人转让债权的,受让人取得与债权有关的从权利,但是该从权利专属于债权人自身的除外。选项D错误。
25. 下列措施中,属于政府政策引导建筑节能技术进步相应的节能激励措施的是______。
A.鼓励私募基金
B.低价出让土地
C.财政安排节能专项资金
D.能源消费实行包费制
A
B
C
D
C
[考点] 施工节能技术进步和激励措施的规定。
[解析] 根据《节约能源法》《循环经济促进法》的规定,政府政策引导建筑节能技术进步相应的节能激励措施:①财政安排节能专项资金;②税收优惠;③信贷支持;④价格政策;⑤表彰奖励。
26. 下列关于记入注册建造师执业信用档案的说法,正确的是______。
A.注册建造师无正当理由拒绝或者未及时签字盖章的,记入注册建造师执业信用档案
B.注册建造师不配合办理交接手续的,视情况记入注册建造师执业信用档案
C.注册建造师透露建设单位商业信息的,记入注册建造师执业信用档案
D.注册建造师修改施工文件的,记入注册建造师执业信用档案
A
B
C
D
A
[考点] 建筑市场施工单位不良行为记录认定标准。
[解析] 根据《注册建造师执业管理办法(试行)》的规定,注册建造师有下列行为之一的,经有关监督部门确认后由工程所在地建设主管部门或有关部门记入注册建造师执业信用档案:①本办法第22条所列行为;②未履行注册建造师职责造成质量、安全、环境事故的;③泄露商业秘密的;④无正当理由拒绝或未及时签字盖章的;⑤未按要求提供注册建造师信用档案信息的;⑥未履行注册建造师职责造成不良社会影响的;⑦未履行注册建造师职责导致项目未能及时交付使用的;⑧不配合办理交接手续的;⑨不积极配合有关部门监督检查的。本办法第22条规定,注册建造师不得有下列行为:①不按设计图纸施工;②使用不合格建筑材料;③使用不合格设备、建筑构配件;④违反工程质量、安全、环保和用工方面的规定;⑤在执业过程中,索贿、行贿、受贿或者谋取合同约定费用外的其他不法利益;⑥签署弄虚作假或在不合格文件上签章的;⑦以他人名义或允许他人以自己的名义从事执业活动;⑧同时在两个或者两个以上企业受聘并执业;⑨超出执业范围和聘用企业业务范围从事执业活动;⑩未变更注册单位,而在另一家企业从事执业活动;
所负责工程未办理竣工验收或移交手续前,变更注册到另一企业;
伪造、涂改、倒卖、出租、出借或以其他形式非法转让资格证书、注册证书和执业印章;
不履行注册建造师义务和法律、法规、规章禁止的其他行为。
27. 下列关于委托合同的说法,正确的是______。
A.经受托人同意,委托人在受托人之外委托第三人处理委托事务,给受托人造成损失的,委托人不再承担责任
B.委托人丧失民事行为能力的,受托人不得继续处理委托事务
C.无偿的委托合同,因受托人的过失给委托人造成损失的,受托人应当赔偿损失
D.经委托人同意,受托人转委托的,委托人可以就委托事务直接指示转委托的第三人,受托人仅就第三人的选任及其对第三人的指示承担责任
A
B
C
D
D
[考点] 委托合同的法律规定。
[解析] 根据《民法典》的规定,委托人经受托人同意,可以在受托人之外委托第三人处理委托事务。因此造成受托人损失的,受托人可以向委托人请求赔偿损失。选项A错误。委托人死亡、终止或者受托人死亡、丧失民事行为能力、终止的,委托合同终止;但是,当事人另有约定或者根据委托事务的性质不宜终止的除外。选项B错误。无偿的委托合同,因受托人的故意或者重大过失造成委托人损失的,委托人可以请求赔偿损失。选项C错误。
28. 在建设工程施工合同履行中,建设单位没有及时检查隐蔽工程,承包人______。
A.只能顺延工期,无权要求赔偿停工、窝工损失
B.可以顺延工期,并要求赔偿停工、窝工损失
C.可以顺延工期,对隐蔽工程的质量缺陷不承担责任
D.既无权顺延工期,也无权要求赔偿停工、窝工损失
A
B
C
D
B
[考点] 建设工程施工合同的法定形式和内容。
[解析] 根据《民法典》的规定,隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
29. 下列关于建筑业企业资质证书期限延续的说法,正确的是______。
A.企业资质证书有效期为3年
B.企业应当于资质证书有效期届满5个月前,向原资质许可机关提出延续申请
C.资质许可机关逾期未做出决定的,视为准予延续
D.资质许可机关应当于资质证书有效期届满1个月前做出是否准予延续的决定
A
B
C
D
C
[考点] 企业资质的法定条件和等级。
[解析] 根据《建筑业企业资质管理规定》,资质证书有效期为5年。选项A错误。有效期届满,企业继续从事建筑施工活动的,应当于资质证书有效期届满3个月前,向原资质许可机关提出延续申请。选项B错误。资质许可机关应当于建筑业企业资质证书有效期届满前做出是否准予延续的决定;逾期未做出决定的,视为准予延续。选项D错误。
30. 某工程施工现场发生了生产安全事故,造成12人死亡,直接经济损失5000万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定,该事故属于______。
A.一般事故
B.重大事故
C.较大事故
D.特别重大事故
A
B
C
D
B
[考点] 生产安全事故的等级划分标准。
[解析] 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定,根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为以下等级:①特别重大事故,是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤(包括急性工业中毒,下同),或者1亿元以上直接经济损失的事故;②重大事故,是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;③较大事故,是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故;④一般事故,是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接经济损失的事故。所称的“以上”包括本数,所称的“以下”不包括本数。
31. 下列关于建设工程价款优先受偿权的说法,正确的是______。
A.优先受偿权的行使期限为6个月,自工程实际完工之日起算
B.抵押权优先于优先受偿权
C.优先受偿权的范围包括逾期支付建设工程价款的违约金
D.承包人就商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗已支付全部或者大部分购买商品房款项的买受人
A
B
C
D
D
[考点] 建设工程工期和价款的规定。
[解析] 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》(法释〔2020〕25号)的规定,承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权,但最长不得超过18个月,自发包人应当给付建设工程价款之日起算。选项A错误。承包人根据《民法典》第807条的规定享有的建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权。选项B错误。承包人建设工程价款优先受偿的范围依照国务院有关行政主管部门关于建设工程价款范围的规定确定。承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的,人民法院不予支持。选项C错误。
32. 下列关于施工企业质量责任和义务的说法,正确的是______。
A.施工企业自行承担原材料、设备的差价时,对其更换不必经建设单位同意
B.施工企业是建设工程质量的唯一责任主体
C.对施工质量负责是施工企业法定的质量责任
D.建设工程实行总承包,总承包单位依法将建设工程分包的,总承包单位与分包单位应当对全部建设工程质量负责
A
B
C
D
C
[考点] 对施工质量负责和总分包单位的质量责任。
[解析] 施工企业自行承担原材料、设备的差价时,对其更换应经建设单位同意。选项A错误。施工单位是建设工程质量的重要责任主体,但不是唯一的责任主体。选项B错误。根据《建设工程质量管理条例》的规定,总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责,总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。选项D错误。
33. 下列关于建设工程返修的说法,正确的是______。
A.对施工中出现质量问题的建设工程,无论是不是属于施工企业原因造成的,施工企业都应当负责返修
B.建设工程返修的标的物仅是已完工工程
C.对竣工验收不合格的建设工程,若非施工企业原因造成的质量问题,施工企业不负责返修
D.对竣工验收不合格的建设工程,若是施工企业原因造成的质量问题,由施工企业负责有偿返修
A
B
C
D
A
[考点] 施工质量检验和返修的规定。
[解析] 根据《建设工程质量管理条例》的规定,施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程,应当负责返修。无论是施工过程中出现质量问题的建设工程,还是竣工验收时发现质量问题的工程,施工单位都要负责返修。对于非施工单位原因造成的质量问题,施工单位也应当负责返修,但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。
34. 下列施工管理文件签章及修改的做法中,正确的是______。
A.分包单位签署质量合格的文件,应当由担任总承包项目负责人的注册建造师签章
B.分包工程的施工管理文件应当由总承包单位的注册建造师签章
C.注册建造师已经签章的施工管理文件的修改,由其本人直接进行并自行负责
D.修改注册建造师已经签章的施工管理文件,所在施工企业可以指定具有高级职称的技术人员直接修改
A
B
C
D
A
[考点] 建造师的基本权利和义务。
[解析] 分包工程施工管理文件应当由分包企业注册建造师签章。选项B错误。修改注册建造师签字并加盖执业印章的工程施工管理文件,应当征得所在企业同意后,由注册建造师本人进行修改;注册建造师本人不能进行修改的,应当由企业指定同等资格条件的注册建造师修改,并由其签字并加盖执业印章。C、D两项错误。
35. 下列关于招标公告的说法,正确的是______。
A.招标人无论采用何种招标方式,均应当发布招标公告
B.招标公告应当载明的事项包括招标人的名称和地址
C.依法必须进行招标的项目的招标公告,可以在任一报刊、信息网络或者其他媒介发布
D.招标公告无须载明招标项目的性质、实施地点和时间
A
B
C
D
B
[考点] 招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人的规定。
[解析] 根据《招标投标法》的规定,招标人采用公开招标方式的,应当发布招标公告。依法必须进行招标的项目的招标公告,应当通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布。招标公告应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。
36. 下列关于投标保证金的说法,正确的是______。
A.投标保证金的数额,上限为招标项目估算价的5%
B.投标截止后投标人撤销投标文件的,招标人应当退还投标保证金
C.中标人被取消其中标资格的,招标人应当退还投标保证金
D.招标人应当在书面合同订立后5日内向中标和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息
A
B
C
D
D
[考点] 建设工程招标投标制度。
[解析] 根据《招标投标法实施条例》的规定,招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的,投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。选项A错误。投标截止后投标人撤销投标文件的,招标人可以不退还投标保证金。选项B错误。中标人无正当理由不与招标人订立合同,在签订合同时向招标人提出附加条件,或者不按照招标文件要求提交履约保证金的,取消其中标资格,投标保证金不予退还。选项C错误。
注:根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定,投标保证金不得超过项目估算价的2%,但最高不得超过80万元人民币。
37. 下列关于融资租赁合同当事人义务的说法,正确的是______。
A.出租人向承租人履行交付标的物的义务
B.出卖人向承租人履行标的物的瑕疵担保义务
C.出租人向承租人履行租赁物维修的义务
D.承租人向出卖人履行交付租金的义务
A
B
C
D
B
[考点] 融资租赁合同的法律规定。
[解析] 根据《民法典》的规定,出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择订立的买卖合同,出卖人应当按照约定向承租人交付标的物,承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利。选项A错误。承租人应当妥善保管、使用租赁物,履行占有租赁物期间的维修义务。选项C错误。承租人向出租人履行交付租金的义务。选项D错误。
38. 在建设工程招标投标中,下列关于中标的说法,正确的是______。
A.国有资金占控股或者占主导地位的依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人
B.招标人应当授权评标委员会直接确定中标
C.中标候选人的经营、财务状况发生较大变化的,取消其中标资格
D.排名第一的中标候选人放弃中标的,招标人应当重新招标
A
B
C
D
A
[考点] 中标的法定要求和招标投标投诉处理。
[解析] 根据《招标投标法》的规定,招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。选项B错误。根据《招标投标法实施条例》的规定,中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为,招标人认为可能影响其履约能力的,应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。选项C错误。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金,或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标。选项D错误。
39. 下列关于工程建设中建筑材料的说法,正确的是______。
A.对于建设单位负责供应的建筑材料,在工程上使用后被查实不合格的,由建设单位与施工企业承担连带责任
B.对于有特殊要求的建筑材料,设计单位可以指定生产厂家
C.建设单位负责供应的建筑材料经施工企业检验不合格的,由施工企业负责向材料供应商退换
D.未经总监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用或者安装
A
B
C
D
B
[考点] 建设单位相关的质量责任和义务。
[解析] 对于建设单位负责供应的材料设备,在使用前施工单位应当按照规定对其进行检验和试验,如果不合格,不得在工程上使用,并应通知建设单位予以退换。A、C两项错误。未经监理工程师签字,建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装,施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字,建设单位不拨付工程款,不进行竣工验收。选项D错误。
40. 在承揽合同中,除当事人另有约定的外,定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款的,承揽人对完成的工作成果享有的权利是______。
A.留置权
B.抵押权
C.所有权
D.处分权
A
B
C
D
A
[考点] 承揽合同的法律规定。
[解析] 根据《民法典》的规定,定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款的,承揽人对完成的工作成果享有留置权或者有权拒绝交付,但是当事人另有约定的除外。
41. 用人单位与劳动者在用工前签订的劳动合同,劳动关系自______建立。
A.实习期满之日
B.劳动合同订立之日
C.劳动者提供担保之日
D.用工之日
A
B
C
D
D
[考点] 劳动合同订立的规定。
[解析] 根据《劳动合同法》的规定,用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的,劳动关系自用工之日起建立。
42. 下列投标人的竞争行为中,符合法律规定的是______。
A.投标人利用其影响力影响招标人,以谋取竞争优势
B.投标人在投标文件中载明投标报价下浮率
C.投标人给予招标代理机构的工作人员财物,以谋取交易机会
D.投标人以行贿手段谋取中标
A
B
C
D
B
[考点] 禁止串通投标和其他不正当竞争行为的规定。
[解析] 禁止投标人以行贿手段谋取中标。根据《反不正当竞争法》的规定,经营者不得采用财物或者其他手段贿赂下列单位或者个人,以谋取交易机会或者竞争优势:①交易相对方的工作人员;②受交易相对方委托办理相关事务的单位或者个人;③利用职权或者影响力影响交易的单位或者个人。经营者的工作人员进行贿赂的,应当认定为经营者的行为;但是,经营者有证据证明该工作人员的行为与为经营者谋取交易机会或者竞争优势无关的除外。
43. 建筑节能分部工程验收的主持人应当是______。
A.施工企业项目经理
B.设计单位节能设计负责人
C.专业监理工程师
D.总监理工程师(建设单位项目负责人)
A
B
C
D
D
[考点] 规划、消防、节能、环保等验收的规定。
[解析] 节能分部工程验收应由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持,施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加,施工单位的质量或技术负责人应参加,设计单位节能设计人员应参加。
44. 下列关于危险性较大的分部分项工程专项工方案的说法,正确的是______。
A.危险性较大的分部分项工程实行施工总承包的,专项施工方案可以由施工总承包单位组织编制
B.危险性较大的分部分项工程实行分包的,专项施工方案应当由相关专业分包单位组织编制
C.施工企业应当组织召开专家论证会对全部危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行论证
D.分包单位编制危险性较大的分部分项工程专项施工方案的,应当由施工总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章
A
B
C
D
D
[考点] 编制安全技术措施、专项施工方案和安全技术交底的规定。
[解析] 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》的规定,施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。实行施工总承包的,专项施工方案应当由施工总承包单位组织编制。危险性较大的分部分项工程实行分包的,专项施工方案可以由相关专业分包单位组织编制。A、B两项错误。对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。选项C错误。
45. 根据《生产安全事故应急预案管理办法》的规定,施工企业编制的本单位应对生产安全事故的总体工作程序、措施和应急预案体系的总纲,属于______。
A.综合应急预案
B.专项应急预案
C.现场处置方案
D.特别应急预案
A
B
C
D
A
[考点] 施工生产安全事故应急救援预案的规定。
[解析] 根据《生产安全事故应急预案管理办法》的规定,生产经营单位应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。综合应急预案是指生产经营单位为应对各种生产安全事故而制定的综合性工作方案,是本单位应对生产安全事故的总体工作程序、措施和应急预案体系的总纲。专项应急预案是指生产经营单位为应对某一种或者多种类型生产安全事故,或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动防止生产安全事故而制定的专项性工作方案。现场处置方案是指生产经营单位根据不同生产安全事故类型,针对具体场所、装置或者设施所制定的应急处置措施。
46. 根据《工伤保险条例》的规定,职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的,其停工留薪期一般不超过______。
A.3个月
B.6个月
C.12个月
D.9个月
A
B
C
D
C
[考点] 工伤保险和意外伤害保险的规定。
[解析] 职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的,在停工留薪期内,原工资福利待遇不变,由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12,个月。伤情严重或者情况特殊,经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认,可以适当延长,但延长不得超过12个月。
47. 李某被查出存在二级建造师职业资格“挂证”行为,2018年9月13日其注册被撤销、记入不良行为记录并列入建筑市场主体“黑名单”。则李某可以再次申请二级建造师注册的最早日期为______。
A.2019年9月13日
B.2021年9月13日
C.2020年9月13日
D.2022年9月13日
A
B
C
D
B
[考点] 建造师注册执业制度。
[解析] 根据《关于开展工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治的通知》的规定,对违规的专业技术人员撤销其注册许可,自撤销注册之日起3年内不得再次申请注册,记入不良行为记录并列入建筑市场主体“黑名单”向社会公布。
48. 下列关于民事案件开庭审理的说法,正确的是______。
A.除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的案件外,人民法院均应当公开审理
B.原告无正当理由拒不到庭的,人民法院应当缺席判决
C.人民法院对公开审理或者不公开审理的案件,一律公开宣告判决
D.人民法院宣判前,原告申请撤诉的,一律不予准许
A
B
C
D
C
[考点] 民事诉讼的审判和执行。
[解析] 根据《民事诉讼法》的规定,人民法院审理民事案件,除涉及国家秘密、个人隐私或者法律另有规定的以外,应当公开进行。离婚案件、涉及商业秘密的案件,当事人申请不公开审理的,可以不公开审理。选项A错误。经人民法院传票传唤,原告无正当理由拒不到庭,或者未经法庭许可中途退庭的,可以按照撤诉处理;被告无正当理由拒不到庭,或者未经法庭许可中途退庭的,可以缺席判决。选项B错误。宣判前,原告申请撤诉的,是否准许,由人民法院裁定。选项D错误。
49. 根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》的规定,对实行工程量清单计价的建筑工程,鼓励发、承包双方所采用的计价方式是______。
A.总价方式
B.定额方式
C.单价方式
D.成本加酬金方式
A
B
C
D
C
[考点] 建设工程工期和价款的规定。
[解析] 实行工程量清单计价的建筑工程,鼓励发、承包双方采用单价方式确定合同价款。建设规模较小、技术难度较低、工期较短的建筑工程,发、承包双方可以采用总价方式确定合同价款。紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建筑工程,发、承包双方可以采用成本加酬金方式确定合同价款。
50. 根据《招标投标法实施条例》的规定,下列国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目中,可以邀请招标的是______。
A.采用公开招标方式的费用较高的项目
B.受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择的项目
C.住所地为项目所在地的合格投标人仅有三家的项目
D.某技术简单的大型工程项目
A
B
C
D
B
[考点] 建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所。
[解析] 根据《招标投标法实施条例》的规定,国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,应当公开招标;但有下列情形之一的,可以邀请招标:①技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择;②采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。
51. 下列行为中,属于人民法院行政诉讼受案范围的是______。
A.行政机关为做出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为
B.行政机关针对信访事项做出的登记、受理、交办、转送、复查、复核意见等行为
C.行政机关做出的暂扣或吊销许可证和执照、责令停产停业、没收违法所得、没收非法财物、罚款、警告等行政处罚
D.上级行政机关基于内部层级监督关系对下级行政机关做出的听取报告、执法检查、督促履责等行为
A
B
C
D
C
[考点] 行政诉讼的受案范围、审理程序和判决执行。
[解析] 根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》(法释〔2018〕1号)的规定,下列行为不属于人民法院行政诉讼的受案范围:①公安、国家安全等机关依照刑事诉讼法的明确授权实施的行为;②调解行为以及法律规定的仲裁行为;③行政指导行为;④驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为;⑤行政机关做出的不产生外部法律效力的行为;⑥行政机关为做出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为;⑦行政机关根据人民法院的生效裁判、协助执行通知书做出的执行行为,但行政机关扩大执行范围或采取违法方式实施的除外;⑧上级行政机关基于内部层级监督关系对下级行政机关做出的听取报告、执法检查、督促履责等行为;⑨行政机关针对信访事项做出的登记、受理、交办、转送、复查、复核意见等行为;⑩对公民、法人或者其他组织权利义务不产生实际影响的行为。
52. 下列关于联合体投标的说法,正确的是______。
A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的,联合体应当在提交资格预审申请文件后组成
B.资格预审后联合体增减、更换成员的,其投标有效
C.投标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标
D.联合体各方在同一招标项目中以自己的名义单独投标或者参加其他联合体投标的,相关投标均有效
A
B
C
D
C
[考点] 投标人、投标文件和投标保证金。
[解析] 根据《招标投标法实施条例》的规定,招标人接受联合体投标并进行资格预审的,联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。选项A错误。资格预审后联合体增减、更换成员的,其投标无效。选项B错误。联合体各方在同一招标项目中以自己的名义单独投标或者参加其他联合体投标的,相关投标均无效。选项D错误。
53. 下列安全生产责任中,属于建设工程项目专职安全生产管理人员职责的是______。
A.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案
B.保证本单位安全生产投入的有效实施
C.现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况
D.督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患
A
B
C
D
C
[考点] 施工单位的安全生产责任。
[解析] 项目专职安全生产管理人员的主要职责:①负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录;②现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况;③对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处;④对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改;⑤对于发现的重大安全隐患,有权向企业安全生产管理机构报告;⑥依法报告生产安全事故情况。A、B、D三项属于生产经营单位的主要负责人的安全生产责任。
54. 承包人可以解除建设工程施工合同的情形是______。
A.发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的
B.发包人不履行合同约定的协助义务的
C.发包人未按约定支付工程价款,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务的
D.发包人迟延履行主要债务的
A
B
C
D
C
[考点] 合同的履行、变更、转让、撤销和终止。
[解析] 根据《民法典》的规定,发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准或者不履行协助义务,致使承包人无法施工,经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的,承包人可以解除合同。A、B两项错误。发包人迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行,承包人可以解除合同。选项D错误。
55. 某施工企业为赶工期,未对施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施,行政主管部门责令其限期改正。该责令限期改正的行为属于______。
A.行政处罚
B.行政裁决
C.行政强制执行
D.行政强制措施
A
B
C
D
A
[考点] 建设工程行政责任的种类及承担方式。
[解析] 在建设工程领域,法律、行政法规所设定的主要行政处罚:警告、罚款、没收违法所得、责令限期改正、责令停业整顿、取消一定期限内参加依法必须进行招标的项目的投标资格、责令停止施工、降低资质等级、吊销资质证书(同时吊销营业执照)、责令停止执业、吊销执业资格证书或其他许可证等。
56. 下列关于劳务派遣的说法,正确的是______。
A.用工单位可以根据实际需要随时调整派遣劳动者的数量
B.被派遣劳动者在用工单位因工作遭受到事故伤害的,用工单位应当申请工伤认定,劳务派遣单位应当协助
C.劳务派遣单位被责令关闭、撤销,用工单位可以将被派遣劳动者退回劳务派遣单位的约定无效
D.被派遣劳动者在无工作时间,劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准向其按月支付报酬
A
B
C
D
D
[考点] 合法用工方式与违法用工模式的规定。
[解析] 用工单位不得将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位。选项A错误。被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害的,劳务派遣单位应当依法申请工伤认定,用工单位应当协助工伤认定的调查核实工作。选项B错误。用工单位被依法宣告破产、吊销营业执照、责令关闭、撤销、决定提前解散或者经营期限届满不再继续经营的,用工单位可以将被派遣劳动者退回劳务派遣单位。选项C错误。
57. 根据《工程建设国家标准管理办法》的规定,下列不属于工程建设国家标准制订阶段的是______。
A.征求意见
B.专家评审
C.送审
D.报于比
A
B
C
D
B
[考点] 工程建设标准的分类。
[解析] 根据《工程建设国家标准管理办法》的规定,制订国家标准的工作程序按准备、征求意见、送审和报批四个阶段进行。
58. 下列关于施工中发现文物的说法,正确的是______。
A.在工程建设中发现文物,文物行政主管部门接到报告后,如无特殊情况,应当在24小时内赶赴现场,并在7日内提出处理意见
B.在工程建设中发现的文物属于国家所有,在农业生产中发现的文物属于集体所有
C.确因建设工期紧迫,对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的,由县级人民政府文物行政主管部门组织发掘,并同时补办审批手续
D.进行大型基本建设工程前,建设单位应当组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探
A
B
C
D
A
[考点] 施工发现文物报告和保护的规定。
[解析] 根据《文物保护法》的规定,在进行建设工程或者在农业生产中,任何单位或者个人发现文物,应当保护现场,立即报告当地文物行政部门,文物行政部门接到报告后,如无特殊情况,应当在24小时内赶赴现场,并在7日内提出处理意见。依照以上规定发现的文物属于国家所有,任何单位或者个人不得哄抢、私分、藏匿。选项B错误。确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险,对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的,由省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织发掘,并同时补办审批手续。选项C错误。进行大型基本建设工程,建设单位应当事先报请省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探。选项D错误。
59. 下列关于仲裁调解书的说法,正确的是______。
A.仲裁裁决书的法律效力高于仲裁调解书
B.仲裁调解达成协议的,仲裁庭应当制作裁决书
C.仲裁调解书经双方当事人签收后,即发生法律效力
D.在仲裁调解书签收前当事人反悔的,当事人应当重新申请仲裁
A
B
C
D
C
[考点] 仲裁审理的法定程序。
[解析] 仲裁庭在做出裁决前,可以根据当事人的请求或者在征得当事人同意的情况下按照其认为适当的方式主持调解。调解达成协议的,当事人可以撤回仲裁申请,也可以请求仲裁庭根据调解协议的内容制作调解书或者裁决书。调解书经双方当事人签收后即与裁决书具有同等法律效力。在调解书签收前当事人反悔的,仲裁庭应当及时做出裁决。调解不成的,仲裁庭应当及时做出裁决。
60. 某建设项目于6月7日领取施工许可证,开工后因地震导致该工程在次年3月23日中止施工。建设单位应当向发证机关报告中止施工的最迟期限是次年______。
A.3月28日
B.4月7日
C.4月23日
D.6月23日
A
B
C
D
C
[考点] 延期开工、核验和重新办理批准的规定。
[解析] 根据《建筑法》的规定,在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起1个月内,向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告;中止施工满1年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
二、多项选择题
(每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。)
1. 用益物权的种类包括______。
A.土地承包经营权
B.留置权
C.地役权
D.土地租赁权
E.建设用地使用权
A
B
C
D
E
ACE
[考点] 物权的主要种类和与土地相关的物权。
[解析] 根据《民法典》的规定,用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、居住权和地役权。
2. 下列关于承担侵权责任的说法,正确的有______。
A.构筑物发生脱落造成他人损害的,所有人、管理人或者使用人无论是否有过错,均应当承担侵权责任
B.建筑物倒塌造成他人损害的,由建筑工程五方责任主体承担连带责任
C.从建筑物中抛掷物品造成他人损害,难以确定具体侵权人的,除能够证明自己不是侵权情形外,由可能加害的建筑物使用人给予补偿
D.建筑物玻璃幕墙部分脱落造成他人损害的,由施工企业承担赔偿责任
E.施工现场未采取扬尘防治措施造成他人损害的,由施工企业承担赔偿责任
A
B
C
D
E
CE
[考点] 建设工程债的产生和常见种类。
[解析] 根据《民法典》的规定,建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害,所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的,应当承担侵权责任。选项A错误。建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的,由建设单位与施工单位承担连带责任,但是建设单位与施工单位能够证明不存在质量缺陷的除外。B、D两项错误。
3. 招标人以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的情形有______。
A.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息
B.设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关
C.招标文件中明确表示不接受联合体投标
D.依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件
E.限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商
A
B
C
D
E
ABDE
[考点] 招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人的规定。
[解析] 根据《招标投标法实施条例》的规定,招标人有下列行为之一的,属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人:①就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息;②设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关;③依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件;④对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准;⑤限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商;⑥依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式;⑦以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。
4. 下列关于借款合同的说法,正确的有______。
A.借款合同的标的物是作为一般等价交换物的货币
B.借款合同不得采用口头形式
C.自然人之间的借款合同对支付利息没有约定的,应当按照全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率执行
D.借款的利息不得预先在本金中扣除
E.借款合同自贷款人提供借款时生效
A
B
C
D
E
AD
[考点] 借款合同的法律规定。
[解析] 根据《民法典》的规定,借款合同应当采用书面形式,但是自然人之间借款另有约定的除外。选项B错误。借款合同对支付利息没有约定的,视为没有利息。选项C错误。自然人之间的借款合同,自贷款人提供借款时成立。选项E错误。
5. 用人单位可以不提前通知,直接解除劳动合同的情形有______。
A.劳动者在试用期间被证明不符合录用条件的
B.劳动者被依法追究刑事责任的
C.劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系的
D.劳动者不能胜任工作,经过培训仍不能胜任工作的
E.劳动者非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作的
A
B
C
D
E
AB
[考点] 劳动合同的履行、变更、解除和终止。
[解析] 根据《劳动合同法》的规定,劳动者有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同:①在试用期间被证明不符合录用条件的;②严重违反用人单位的规章制度的;③严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的;④劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的;⑤因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定(即以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的)的情形致使劳动合同无效的;⑥被依法追究刑事责任的。
6. 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,建设单位的安全责任有______。
A.在拆除工程施工15日前,将拆除施工组织方案等资料报送有关部门备案
B.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用
C.编制安全施工技术措施和施工现场临时用电方案
D.不得压缩合同约定的工期
E.统一协调总承包单位和分包单位的安全生产
A
B
C
D
E
AB
[考点] 建设单位相关的安全责任。
[解析] 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。选项C错误。建设单位不得提出违法要求和随意压缩合同工期。选项D错误。施工总承包是由一个施工单位对建设工程施工全面负责。该总承包单位不仅要负责建设工程的施工质量、合同工期、成本控制,还要对施工现场组织和安全生产进行统一协调管理。选项E错误。
7. 张某拥有二级建造师执业资格证书,下列情形中,属于“挂证”的有______。
A.在某国家机关工作,注册在甲施工企业
B.由甲施工企业缴纳社会保险,受聘并注册在甲施工企业
C.在乙施工企业工作,注册在甲施工企业
D.因事业单位改制保留了事业单位身份,社会保险由该事业单位缴纳,受聘并注册在该事业单位下属的施工企业
E.由乙施工企业缴纳社会保险,受聘并注册在甲施工企业
A
B
C
D
E
ACE
[考点] 建造师的基本权利和义务。
[解析] 根据《关于做好工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治工作的补充通知》(建办市函〔2019〕92号)的规定,对实际工作单位与注册单位一致,但社会保险缴纳单位与注册单位不一致的人员,以下6类情形,原则上不认定为“挂证“行为:①达到法定退休年龄正式退休和依法提前退休的;②因事业单位改制等原因保留事业单位身份,实际工作单位为所在事业单位下属企业,社会保险由该事业单位缴纳的;③属于大专院校所属勘察设计、工程监理、工程造价单位聘请的本校在职教师或科研人员,社会保险由所在院校缴纳的;④属于军队自主择业人员的;⑤因企业改制、征地拆迁等买断社会保险的;⑥有法律法规、国家政策依据的其他情形。
8. 法的形式的含义包括______。
A.法律规范创制机关的职责
B.法律规范的内在逻辑
C.法律规范的历史沿革
D.法律规范的效力等级
E.法律规范的地域效力
A
B
C
D
E
DE
[考点] 法的形式和效力层级。
[解析] 法的形式是指法律创制方式和外部表现形式。它包括4层含义:①法律规范创制机关的性质及级别;②法律规范的外部表现形式;③法律规范的效力等级;④法律规范的地域效力。
9. 根据《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》的规定,下列关于工程建设领域农民工工资支付的说法,正确的有______。
A.分包企业不得将农民工工资委托施工总承包企业直接代发
B.施工总承包企业未按合同约定及时拨付工程款,致使分包企业拖欠农民工工资的,施工总承包企业先行垫付农民工全部工资
C.施工总承包企业对所承包工程项目的农民工工资支付负总责,分包企业对所招用农民工资支付负直接责任
D.施工总承包企业将工程转包致使拖欠农民工工资的,由建设单位和施工总承包企业承担连带责任
E.积极引入商业保险机制,保障农民工工资支付
A
B
C
D
E
CE
[考点] 劳动保护的规定。
[解析] 根据《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》的规定,在工程建设领域,鼓励实行分包企业农民工工资委托施工总承包企业直接代发的办法。选项A错误。在工程建设领域,建设单位或施工总承包企业未按合同约定及时划拨工程款,致使分包企业拖欠农民工工资的,由建设单位或施工总承包企业以来结清的工程款为限先行垫付农民工工资。选项B错误。建设单位或施工总承包企业将工程违法发包、转包或违法分包致使拖欠农民工工资的,由建设单位或施工总承包企业依法承担清偿责任。选项D错误。
10. 下列关于竣工日期的说法,正确的有______。
A.承包人已经提交竣工验收报告,发包人未及时验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期
B.承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以实际完工之日为竣工日期
C.建设工程未经竣工验收的,以发包人与承包人协商确定的使用日期为竣工日期
D.建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期
E.建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期
A
B
C
D
E
ADE
[考点] 建设工程工期和价款的规定。
[解析] 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》(法释〔2020〕25号)的规定,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,人民法院应当分别按照以下情形予以认定:①建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;②承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;③建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。
11. 下列关于中标通知书的说法,正确的有______。
A.中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力
B.中标通知书只对招标人具有法律效力
C.中标通知书发出后,招标人不得擅自改变中标结果
D.中标通知书的法律性质是承诺
E.中标通知书只对中标人具有法律效力
A
B
C
D
E
ACD
[考点] 中标的法定要求和招标投标投诉处理。
[解析] 根据《招标投标法》的规定,中标人确定后,招标人应当向中标人发出中标通知书,并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后,招标人改变中标结果的,或者中标人放弃中标项目的,应当依法承担法律责任。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。可知,中标通知书的法律性质是承诺。
12. 依法必须进行招标项目的中标候选人公示应当载明的内容有______。
A.中标候选人排序、名称、投标报价、质量、工期(交货期),以及评标情况
B.中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人的姓名及其相关证书名称和编号
C.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
D.提出异议的渠道和方式
E.中标候选人的地址、联系人及联系方式
A
B
C
D
E
ABCD
[考点] 建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所。
[解析] 依法必须招标项目的中标候选人公示应当载明的内容:①中标候选人排序名称、投标报价、质量、工期(交货期),以及评标情况;②中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人姓名及其相关证书名称和编号;③中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件;④提出异议的渠道和方式;⑤招标文件规定公示的其他内容。依法必须招标项目的中标结果公示应当载明中标人名称。
13. 下列关于留置的说法,正确的有______。
A.可以留置的财产仅限于合法占有的财产
B.建设工程合同中不能实施留置
C.可以留置的财产包括不动产
D.留置权人负有妥善保管留置财产的义务
E.债权人实施留置后,债务人的债务承担以留置财产的价值为限
A
B
C
D
E
ABD
[考点] 抵押权、质权、留置权、定金的规定。
[解析] 根据《民法典》的规定,债务人不履行到期债务,债权人可以留置已经合法占有的债务人的动产,并有权就该动产优先受偿。选项C错误。留置财产折价或者拍卖、变卖后,其价款超过债权数额的部分归债务人所有,不足部分由债务人清偿。选项E错误。
14. 下列关于建设工程质量保修制度的说法,正确的有______。
A.施工企业不履行保修义务或者拖延履行保修义务的,责令改正,处5万元以上30万元以下的罚款
B.由他人原因造成的缺陷,承包人负责组织维修并承担相应费用
C.承包人维修并承担相应费用后,对工程的损失赔偿责任即可免除
D.缺陷责任期内,由承包人原因造成的缺陷,承包人应当负责维修,并承担鉴定及维修费用
E.质量保证金应当在缺陷责任期到期后,由承包人向发包人申请返还
A
B
C
D
E
DE
[考点] 质量责任的损失赔偿;违法行为应承担的法律责任。
[解析] 根据《建设工程质量管理条例》的规定,施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的责令改正,处10万元以上20万元以下的罚款,并对在保修期内因质量缺陷造成的损失承担赔偿责任。选项A错误。由他人原因造成的缺陷,发包人负责组织维修,承包人不承担费用,且发包人不得从保证金中扣除费用。选项B错误。承包人维修并承担相应费用后,不免除对工程的损失赔偿责任。选项C错误。
15. 下列关于劳动争议解决方式的说法,正确的有______。
A.劳动争议发生后,当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解
B.经劳动争议调解委员会调解不成,当事人一方要求仲裁的,可以向劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁
C.当事人一方可不经调解而直接向劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁
D.当事人对劳动仲裁裁决不服的,可以向人民法院提起诉讼
E.经劳动争议调解委员会调解达成协议,当事人一方不履行的,对方当事人可以向人民法院申请强制执行
A
B
C
D
E
ABCD
[考点] 劳动争议的解决。
[解析] 根据《劳动法》的规定,劳动争议当事人对仲裁裁决不服的,可以自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼。一方当事人在法定期限内不起诉又不履行仲裁裁决的,另一方当事人可以申请人民法院强制执行。选项E错误。
16. 下列关于劳务派遣协议的说法,正确的有______。
A.劳务派遣协议不得约定用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到其他用工单位
B.劳务派遣单位应当将劳务派遣协议的内容告知被派遣劳动者
C.实施劳务派遣的,由用工单位与劳动者订立劳务派遣协议
D.被派遣劳动者享有与用工单位的劳动者同工同酬的权利,劳务派遣协议另有约定的除外
E.劳务派遣协议的法律性质是劳动合同
A
B
C
D
E
AB
[考点] 合法用工方式与违法用工模式的规定。
[解析] 根据《劳动合同法》的规定,劳务派遣单位派遣劳动者应当与接受以劳务派遣形式用工的单位(以下称用工单位)订立劳务派遣协议。选项C错误。被派遣劳动者享有与用工单位的劳动者同工同酬的权利。选项D错误。劳务派遣协议的法律性质是由劳务派遣单位与用工单位订立的劳务派遣合同。选项E错误。
17. 导致民事诉讼时效中止的事由有______。
A.权利人向义务人提出履行请求
B.继承开始后未确定继承人或者遗产管理人
C.权利人被义务人或者其他人控制
D.义务人同意履行义务
E.不可抗力
A
B
C
D
E
BCE
[考点] 民事诉讼的证据和诉讼时效。
[解析] 根据《民法典》的规定,在诉讼时效期间的最后6个月内,因下列障碍,不能行使请求权的,诉讼时效中止:①不可抗力;②无民事行为能力人或者限制民事行为能力人没有法定代理人,或者法定代理人死亡、丧失民事行为能力、丧失代理权;③继承开始后未确定继承人或者遗产管理人;④权利人被义务人或者其他人控制;⑤其他导致权利人不能行使请求权的障碍。自中止时效的原因消除之日起满6个月,诉讼时效期间届满。
18. 下列关于施工中节材与材料资源利用的说法,正确的有______。
A.根据施工进度、库存情况等合理安排材料的采购、进场时间和批次,减少库存
B.根据现场平面布置情况就近卸载,避免和减少二次搬运
C.优化安装工程的预留、预埋、管线路径等方案
D.应当就地取材,施工现场500km以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的70%以上
E.图纸会审时,应当审核节材与材料资源利用的相关内容,达到材料损耗率比定额损耗率降低20%
A
B
C
D
E
ABCD
[考点] 施工合理使用与节约能源的规定。
[解析] 根据《绿色施工导则》的规定,图纸会审时,应审核节材与材料资源利用的相关内容,达到材料损耗率比定额损耗率降低30%。选项E错误。
19. 根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》的规定,建设单位办理工程竣工验收备案应当提交的文件包括______。
A.规划、环保等部门出具的许可文件或者准许使用文件
B.建筑工程施工许可证
C.工程竣工验收报告
D.施工企业签署的工程质量保修书
E.工程竣工验收备案表
A
B
C
D
E
CDE
[考点] 竣工验收报告备案的规定。
[解析] 建设单位办理工程竣工验收备案应当提交的文件:①工程竣工验收备案表;②工程竣工验收报告;③法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件;④法律规定应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件;⑤施工单位签署的工程质量保修书;⑥法规、规章规定必须提供的其他文件。住宅工程还应当提交《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。
20. 根据《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》的规定,下列属于违法分包行为的有______。
A.施工总承包单位将钢结构工程的施工分包给其他具备相应资质的单位的
B.专业分包单位将其承包的专业工程中劳务作业部分再分包的
C.专业作业承包人将其承包的劳务再分包的
D.承包单位将其承包的工程分包给个人的
E.有资质的施工企业相互借用资质承揽工程的
A
B
C
D
E
CD
[考点] 建设工程分包的规定。
[解析] 根据《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》的规定,存在下列情形之一的,属于违法分包:①承包单位将其承包的工程分包给个人的;②施工总承包单位或专业承包单位将工程分包给不具备相应资质单位的;③施工总承包单位将施工总承包合同范围内工程主体结构的施工分包给其他单位的,钢结构工程除外;④专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的;⑤专业作业承包人将其承包的劳务再分包的;⑥专业作业承包人除计取劳务作业费用外,还计取主要建筑材料款和大中型施工机械设备、主要周转材料费用的。A、B两项属于合法行为。选项E属于挂靠行为。
一、单项选择题
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
二、多项选择题
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
深色:已答题 浅色:未答题
提交纠错信息
评价难易度
提交知识点