银符考试题库B12
现在是:
试卷总分:100.0
您的得分:
考试时间为:
点击“开始答卷”进行答题
交卷
评分
存入我的题库
晒成绩
打印模式
隐藏答案解析
打印
下载
背景
字体
较大
大
中
小
较小
退出
陕西省建设工程造价管理基础知识真题2020年
一、单项选择题
1. 关于法的效力层级的说法,正确的是______。
A.行政法规的法律地位仅次于宪法
B.国际条约的效力高于地方政府规章
C.特殊情况下法律、法规可以与宪法不一致
D.地方性法规的效力高于本级地方政府规章
A
B
C
D
D
[解析] A选项,行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和法律,高于地方性法规和部门规章。
C选项,任何法律、法规都必须遵循宪法而产生,无论是维护社会稳定、保障社会秩序,还是规范经济秩序,都不能违背宪法的基本准则。
D选项,地方性法规的效力,高于本级和下级地方政府规章。
2. 某建筑工程因新冠疫情于2020年2月15日中止施工,建设单位按规定报告了施工许可证发证机关;2020年5月工程拟恢复施工,根据《中华人民共和国建筑法》建设单位的正确做法是______。
A.重新申领施工许可证
B.向施工许可证发证机关报告
C.要求施工单位核验施工许可证
D.请施工许可证发证机关检查工地
A
B
C
D
B
[解析] 建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告;中止施工满1年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
3. 根据《建设工程质量管理条例》,县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,有权采取的措施是______。
A.要求被检查单位提供工程质量保证金
B.进入被检查单位的施工现场进行检查
C.调查被检查单位的银行账户流水明细
D.发现工程质量隐患时,责令被检查单位停工整改
A
B
C
D
B
[解析] 政府建设行政主管部门和其他有关部门履行工程质量监督检查职责时,有权采取下列措施:
(1)要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料。
(2)进入被检查单位的施工现场进行检查。
(3)发现有影响工程质量的问题时,责令改正。
4. 根据《建设工程安全生产管理条例》。列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用施工单位应当用于______。
A.工程救护设施的建设和救护用具的采购
B.施工现场环境改善和现场人员安全培训
C.施工安全防护用具及设施的采购和更新
D.工程现场安全事故应急预案的编制及演练
A
B
C
D
C
[解析] 施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用,应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善,不得挪作他用。
5. 关于中标和签订合同的说法,正确的是______。
A.确定中标人的权利属于招标人
B.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人
C.招标人应当在收到评标报告时公示中标候选人
D.招标人和中标人应当自中标通知书送达之日起20日内订立书面合同
A
B
C
D
A
[解析] A选项,评标委员会完成评标后,应当向招标人提出书面评标报告,并推荐合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。
B选项,招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。
C选项,依法必须进行招标的项目,招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人,公示期不得少于3日。
D选项,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
6. 某施工单位向某建材供应商发出购买建筑钢材的要约,该供应商在承诺有效期内对该要约做出了完全同意的答复,则该物资采购合同成立的时间是______。
A.施工单位发出要约时
B.建材供应商发出答复文件时
C.施工单位的要约到达建材供应商时
D.建材供应商的答复文件到达施工单位时
A
B
C
D
D
[解析] 承诺生效。承诺通知到达要约人时生效。承诺不需要通知的,根据交易习惯或者要约的要求作出承诺的行为时生效。
7. 根据《中华人民共和国企业所得税法》,企业收入中不征收企业所得税的是______。
A.利息收入
B.租金收入
C.财政拨款
D.接受捐赠收入
A
B
C
D
C
[解析] 收入总额中的下列收入为不征税收入:(1)财政拨款(2)依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金(3)国务院规定的其他不征税收入。
8. 根据《中华人民共和国民事诉讼法》,建设工程施工合同争议的人民法院管辖属地是______。
A.合同签订地
B.工程所在地
C.承包人住所地
D.发包人住所地
A
B
C
D
B
[解析] 合同当事人双方可以在签订合同时约定选择诉讼方式解决合同争议,并依法选择有管辖权的人民法院,但不得违反《中华人民共和国民事诉讼法》关于级别管辖和专属管辖的规定。对于一般合同争议,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。建设工程施工合同以施工行为地为合同履行地。
9. 根据《民法典》,合同履行过程中的逾期交货且遇到标的物价格变化处理的原则是______。
A.无论价格上涨还是下降,都按原价执行
B.无论价格上涨还是下降,都按新价执行
C.遇价格上涨,按新价执行;遇价格下降,按原价执行
D.遇价格上涨,按原价执行;遇价格下降,按新价执行
A
B
C
D
D
[解析] 逾期交付标的物的,遇价格上涨时,按照原价格执行;价格下降时,按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的,遇价格上涨时,按照新价格执行;价格下降时,按照原价格执行。
10. 陕西省某造价咨询企业于2020年8月20日承接了河南省某建设项目的工程造价纠纷调解业务,该企业应做的工作是______。
A.2020年9月20前到河南省建设主管部门备案
B.2020年9月20前到陕西省建设主管部门备案
C.2020年10月20前到河南省建设主管部门备案
D.2020年10月20前到陕西省建设主管部门备案
A
B
C
D
A
[解析] 工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务的,应当自承接业务之日起30日内到建设工程所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案.
11. 工程造价咨询企业分支机构可以自己名义______。
A.领取营业执照
B.订立造价咨询合同
C.承接造价咨询业务
D.出具工程造价成果文件
A
B
C
D
A
[解析] 工程造价咨询企业分支机构可以自己名义领取营业执照。
12. 下列建设工程项目的组成内容,属于单位工程的是______。
A.图书馆的计算机机房工程
B.商住楼的通风与空调工程
C.工业厂房中的设备安装工程
D.机场航站楼的玻璃幕墙工程
A
B
C
D
C
[解析] 单位工程是单项工程的组成部分,也可能是整个工程项目的组成部分。按照单项工程的构成,又可将其分解为建筑工程和设备安装工程。如工业厂房工程中的土建工程、设备安装工程、工业管道工程等分别是单项工程中所包含的不同性质的单位工程。
13. 建设项目竣工验收后,应由建设单位编制的工程造价是______。
A.项目概算
B.竣工结算
C.竣工决算
D.后评价核算
A
B
C
D
C
[解析] 编制竣工决算。建设单位必须及时清理所有财产、物资和未用完或应收回的资金,编制工程竣工决算,分析概(预)算执行情况,考核投资效益,报请主管部门审查。
14. 政府投资项目建议书中论述的内容是______。
A.项目建设技术的先进性
B.项目建设条件的可行性
C.项目建设资金的充分性
D.项目建设风险的可控性
A
B
C
D
B
[解析] 项目建议书的主要作用是推荐一个拟建项目,论述其建设的必要性、建设条件的可行性和获利的可能性,供政府部门选择并确定是否进行下一步工作。
15. 建设工程项目生产过程中资源和知识的总集成者是______。
A.建设单位
B.设计单位
C.监理单位
D.咨询单位
A
B
C
D
A
[解析] 建设单位是建设工程项目生产过程中资源和知识的总集成者。
16. 关于施工总承包模式特点的说法,正确的是______。
A.有利于建设单位的总投资控制
B.有利于缩短工程建设工期
C.施工总承包单位可以自主决定分包内容
D.分包内容由建设单位在合同中约定
A
B
C
D
A
[解析] 施工总承包模式有如下特点:
投资控制方面
(1)一般以施工图设计为投标报价的基础,投标人的投标报价较有依据。
(2)在开工前就有较明确的合同价,有利于业主的总投资控制。
(3)若在施工过程中发生设计变更,可能会引发索赔。
17. 项目融资PPP模式的物有所值定性评价中,采用的补充评价指标是______。
A.可融资性
B.潜在竞争程度
C.绩效导向与鼓励创新
D.全寿命期成本测算准确性
A
B
C
D
D
[解析] 定性评价指标包括全生命周期整合程度、风险识别与分配、绩效导向与鼓励创新、潜在竞争程度、政府机构能力、可融资性六项基本评价指标,以及根据具体情况设置的补充指标。补充评价指标主要是六项基本评价指标未涵盖的其他影响因素,包括项目规模大小、预期使用寿命长短、主要固定资产种类、全生命周期成本测算准确性、运营收入增长潜力、行业示范性等。
18. 建设投资成果转入生产或使用阶段的标志是______。
A.施工安装
B.竣工验收
C.生产准备
D.过程后评价
A
B
C
D
B
[解析] 竣工验收是投资成果转入生产或使用的标志,也是全面考核工程建设成果、检验设计和工程质量的重要步骤。
19. 安全文明施工费中,属于陕西省专项费用的是______。
A.环境保护费
B.临时设施费
C.夜间施工增加费
D.扬尘污染治理费
A
B
C
D
D
[解析] 陕西省2017年7月1日起在安全文明施工费中增加了“扬尘污染治理费”。
20. 某进口设备到岸价为15000万元,银行财务费、外贸手续费合计360万元,关税为3000万元,消费税税率10%,增值税税率17%。关于该进口设备税费的说法,正确的是______。
A.消费税为2000万元
B.增值税为2250万元
C.组成计税价格为18000万元
D.设备原价为24536万元
A
B
C
D
A
[解析] A选项,消费税=(15000+3000)*10%/(1-10%)=2000万元
B选项,增值税=(15000+3000+2000)*17%=3400万元
C选项,组成计税价格=15000+3000+2000=20000万元
D选项,设备原价=15000+360+3000+2000+3400=23760万元
21. 下列工程建设其他费用的内容中,属于第三类“与未来生产经营有关的其他费用”的是______.
A.场地准备及临时设施费
B.引进项目图纸资料翻译复制费
C.专利及专有技术使用费
D.节能评估及评审费
A
B
C
D
C
[解析] 与未来生产经营有关的其他费用:
1.联合试运转费
2.专利及专有技术使用费
3.生产准备费
22. 某新建项目的建设期为2年,分年度进行贷款。第一年贷款400万元,第二年贷款800万元,年利率为6%建设期内利息只计息不支付。建设期第二年的贷款利息为______万元。
A.72.72
B.48.72
C.72.00
D.48.00
A
B
C
D
B
[解析] 建设期第一年贷款利息=400/2*6%=12万元
建设期第二年贷款利息=(400+12+800/2)*6%=48.72万元
23. 在项目建议书和可行性研究阶段编制的工程造价是______。
A.投资估算
B.设计概算
C.施工预算
D.施工图预算
A
B
C
D
A
[解析] 投资机会研究、项目建议书、初步可行性研究、详细可行性研究等几个主要工作阶段,相应的工程造价管理工作统称为投资估算。
24. 工人工作时间中,完成生产一定产品的施工工艺过程所消耗的时间,称为______。
A.基本工作时间
B.有效工作时间
C.实际工作时间
D.定额工作时间
A
B
C
D
A
[解析] 基本工作时间:工人完成与产品生产直接有关的工作时间。
25. 准确性较高、但工作量大且技术要求高的劳动定额编制方法是______。
A.经验估工法
B.统计分析法
C.技术测定法
D.理论分析法
A
B
C
D
C
[解析] 技术测定法是一种较为先进和科学的方法。它的主要优点是,重视现场调查研究和技术分析,有一定的科学技术依据,制定定额的准确性较好,定额水平易达到平衡,可发现和揭露生产中的实际问题;缺点是费时费力,工作量较大,没有一定的文化和专业技术水平难以胜任此项工作。
26. 确定预算定额的人工消耗指标时,砌墙工程中“砌砖、调制砂浆”的用工量属于______。
A.基本用工
B.辅助用工
C.超运距用工
D.人工幅度差
A
B
C
D
A
[解析] 基本用工指完成该分项工程的主要用工。
27. 按其用途和用量的大小,钢管脚手架在预算定额中属于______。
A.主要材料
B.消耗性材料
C.辅助材料
D.周转性材料
A
B
C
D
D
[解析] 周转性材料是指脚手架、模板等多次周转使用但不构成工程实体的摊销性材料
28. 在概算定额的基础上进一步综合扩大。以建筑物和构筑物为对象。以建筑面积、体积或成套设备装置的台或组为计量单位编制的定额,称为______。
A.施工定额
B.综合预算定额
C.概算指标
D.投资估算指标
A
B
C
D
C
[解析] 概算指标是一种计价定额,主要用于编制初步设计概算,一般以建筑面积、体积或成套设备装置的台或组等为计量单位,基本反映完成扩大分项工程的相应费用,也可以表现其人、材、机的消耗量。
29. 根据《陕西省建设工程工程量清单计价费率》,编制投标报价时,总承包服务费的计价由______。
A.主管部门规定
B.招标人确定
C.投标人自主确定
D.招标人与投标人约定
A
B
C
D
C
[解析] 编制投标报价时,总承包服务费应根据招标工程量清单中列出的内容和提出的要求,由投标人自主确定。
30. 下列指数中表明会经济现象对上一期或前一期的综合变动的是______。
A.定基指数
B.环比指数
C.综合指数
D.平均指数
A
B
C
D
B
[解析] 环比指数指对比基期随报告期(计算期)的变动而相应变动的指数,如月环比价格指数的基期为上月;以上年同期(月指数为上年同月,季指数为上年同季)为基期的指数,叫作年(月、季)距环比指数。题干明确了是对比上一期或前一期,所以选择环比指数。
31. 按所反映的现象范围,工程造价指数中的设备、工器具价格指数属于______.
A.平均数指数
B.综合指数
C.个体指数
D.总指数
A
B
C
D
D
[解析] 设备、工器具的种类、品种和规格很多。设备、工器具费用的变动通常是由两个因素引起的,即设备、工器具单件采购价格的变化和采购数量的变化,并且工程所采购的设备、工器具是由不同规格、不同品种组成的,因此设备、工器具价格指数属于总指数。
32. 一般住宅建筑平面多为矩形。既有利于施工又比较经济的设计选型是______
A.2~3个住宅单元、房屋长度40m~60m
B.3~4个住宅单元、房屋长度60m~80m
C.2~3个住宅单元、房屋长度60m~80m
D.3~4个住宅单元、房屋长度80m~100m
A
B
C
D
B
[解析] 一般住宅单元以3~4个住宅单元、房屋长度60~80m较为经济。
33. 按形成资产法估算建设投资时,为简化计算预备费一并计入______.
A.固定资产
B.无形资产
C.流动资产
D.其他资产
A
B
C
D
A
[解析] 在按形成资产法估算建设投资时,工程费用形成固定资产;工程建设其他费用可分别形成固定资产、无形资产及其他资产;预备费为简化计算,一并计入固定资产。
34. 在正常施工条件下,完成单位合格产品所规定的劳动消耗的数量标准称为______。
A.材料消耗定额
B.机械消耗定额
C.施工定额
D.劳动定额
A
B
C
D
D
[解析] 劳动定额是指在正常的生产技术和生产组织条件下,为完成单位合格产品所规定的劳动消耗标准。劳动定额分为时间定额和产量定额。
35. 编制项目投资估算时我国国内不常见、但世界银行项目常采用的方法是______。
A.设备系数法
B.比例估算法
C.主体专业系数法
D.朗格系数法
A
B
C
D
D
[解析] 在我国国内常用的方法有设备系数法和主体专业系数法,世行项目投资估算常用的方法是朗格系数法。
36. 当初步设计深度不够、设备清单不完备、只有主体设备或仅有成套设备质量时,设备安装工程费概算的编制方法可以采用______。
A.预算单价法
B.扩大单价法
C.设备价值百分比法
D.综合吨位法
A
B
C
D
B
[解析] 扩大单价法。当初步设计深度不够,设备清单不完备,只有主体设备或仅有成套设备重量时,可采用主体设备、成套设备的综合扩大安装单价来编制概算。
37. 对设计单位而言检验工程设计是否经济合理的工程造价是______。
A.投资估算
B.施工预算
C.施工图预算
D.工程结算
A
B
C
D
C
[解析] 对设计单位而言,通过施工图预算来检验设计方案的经济合理性。
38. 适应市场经济条件的工程量清单计价模式下的施工图预算编制方法是______。
A.预算单价法
B.工程量清单法
C.综合单价法
D.实物量法
A
B
C
D
C
[解析] 综合单价法是适应市场经济条件的工程量清单计价模式下的施工图预算编制方法。
39. 国际上广泛采用的发包人择优选择工程承包人的交易方式是______。
A.直接委托
B.协议约定
C.竞争性谈判
D.招标投标
A
B
C
D
D
[解析] 工程建设项目招标投标是国际上广泛采用的建设项目业主择优选择工程承包商或材料设备供应商的主要交易方式。
40. 可以不进行施工招标的工程项目是______.
A.部分使用国家融资的项目
B.使用国际组织援助资金的项目
C.新能源基础设施项目
D.抢险救灾项目
A
B
C
D
D
[解析] 涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况,不适宜进行招标的项目,按照国家有关规定可以不进行招标。
41. 施工图预算编制的关键在于编制好______。
A.建设项目总预算
B.单项工程综合预算
C.单位工程施工图预算
D.分部工程作业预算
A
B
C
D
C
[解析] 施工图预算是按照单位工程→单项工程→建设项目逐级编制和汇总的,所以施工图预算编制的关键是在于单位工程施工图预算。
42. 下列施工合同文件中解释顺序最为优先的是______。
A.合同协议书
B.中标通知书
C.专用合同条款
D.通用合同条款
A
B
C
D
A
[解析] 通用合同条款规定,组成合同的各项文件应互相解释,互为说明。除专用合同条款另有约定外,解释合同文件的优先顺序如下:
(1)合同协议书;
(2)中标通知书(如果有);
(3)投标函及其附录(如果有);
(4)专用合同条款及其附件;
(5)通用合同条款;
(6)技术标准和要求;
(7)图纸;
(8)已标价工程量清单或预算书;
(9)其他合同文件。
43. 根据《建设工程施工合同(示范文本)》,承包人未通知监理人到场检查私自将工程隐蔽部位覆盖的,监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查。关于上述活动相应责任承担的说法,正确的是______。
A.无论工程隐蔽部位质量是否合格,由此增加的费用和(或)延误的工期均由承包人承担
B.经检查证明工程隐蔽部位质量是合格的,由此增加的费用和(或)延误的工期均由监理人承担
C.经检查证明工程隐蔽部位质量是不合格的,由此增加的费用和(或)延误的工期由监理人和承包人共同承担
D.无论工程隐蔽部位质量是否合格,由此增加的费用和(或)延误的工期均由监理人和承包人共同承担
A
B
C
D
A
[解析] 承包人未通知监理人到场检查私自将工程隐蔽部位覆盖的,监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查,无论工程隐蔽部位质量是否合格,由此增加的费用和(或)延误的工期均由承包人承担。
监理人对已覆盖的隐蔽工程部位质量有疑问时,可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验,承包人应遵照执行,并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求,由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误,并支付承包人合理利润;经检验证明工程质量不符合合同要求,由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
44. 根据《建设工程施工合同示范文本)》预付款的支付按照专用合同条款约定执行,但最迟应在开工通知载明的开工日期______前支付。
A.3
B.7天
C.14天
D.28天
A
B
C
D
B
[解析] 预付款的支付按照专用合同条款约定执行,但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。
45. 根据《建设工程施工合同(示范文本)》,关于承包人向发包人索赔的说法。正确的是______。
A.承包人在知道或应当知道索赔事件发生后14天内,未向监理人递交索赔意向通知书的,丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利
B.承包人应在发出索赔意向通知书后14天内向监理人正式递交索赔报告
C.索赔事件具有持续影响的承包人应按7天的时间间隔继续递交延续索赔通知,说明持续影响的实际情况和记录
D.索赔事件具有持续影响的,在索赔事件影响结束后28天内,承包人应向监理人递交最终索赔报告
A
B
C
D
D
[解析] A选项,承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内,向监理人递交索赔意向通知书,并说明发生索赔事件的事由;承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的,丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利。
B选项,承包人应在发出索赔意向通知书后28天内,向监理人正式递交索赔报告。
C选项,索赔事件具有持续影响的,承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知,说明持续影响的实际情况和记录,列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数;
D选项,在索赔事件影响结束后28天内,承包人应向监理人递交最终索赔报告,说明最终要求索赔的追加付款金额和(或)延长的工期,并附必要的记录和证明材料。
46. 根据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》,项目编码的后三位反映不同的______。
A.项目特征、工程内容
B.项目名称、工程特征
C.项目名称、工程内容
D.项目特征、计量单位
A
B
C
D
A
[解析] 根据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》,项目编码的后三位反映不同的项目特征、工程内容。
(本题已过期,为保证试题的完整性和真实性,未进行修改或删除,答案仅供参考!)
47. 关于清单项目和预算定额工程量计算原则的说法。正确的______。
A.清单项目工程量以设计图示尺寸计算,预算定额工程量以实际施工尺寸计算
B.清单项目工程量、预算定额工程量均以实际施工尺寸计算
C.清单项目工程量以实际施工尺寸计算,预算定额工程量以设计图示尺寸计算
D.清单项目工程量、预算定额工程量均以设计图示尺寸计算
A
B
C
D
A
[解析] 清单项目工程量以设计图示尺寸计算,预算定额工程量以实际施工尺寸计算。
48. 根据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》,可以采用综合单价计价的措施项目是______.
A.安全文明施工
B.夜间施工和冬雨期施工
C.二次搬运
D.垂直运输
A
B
C
D
D
[解析] 有些措施项目是可以计算工程量的,如脚手架工程,混凝土模板及支架(撑),垂直运输、超高施工增加,大型机械设备进出场及安拆,施工排水、降水等,这类措施项目按照分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价,更有利于措施费的确定和调整。
49. 关于招标人公布招标最高限价的说法,正确的是______.
A.公布总价和各组成部分详细内容
B.只公布总价
C.只公布各组成部分详细内容
D.公布总价或各组成部分详细内容
A
B
C
D
A
[解析] 在公布最高投标限价时,除公布最高投标限价的总价外,还应公布各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和增值税。
50. 根据陕建发[2019]45号文件的工程计价程序,工程造价内容中以分部分项工程费,措施项目费、其他项目费之和为计算基数的是______。
A.规费
B.附加税税费
C.利润
D.企业管理费
A
B
C
D
A
[解析]
51. 根据陕建发[2019]45号文件的工程计价程序,综合单价以人工费为计费基数的项目是______。
A.桩基础工程
B.安装工程
C.机械土石方工程
D.装饰工程
A
B
C
D
B
[解析] 安装工程综合单价以人工费为计费基数。
52. 当招标文件中分部分项工程清单项目特征与设计图纸不符时,投标人应______。
A.以清单的项目特征描述为准,确定综合单价
B.以设计图纸为准,确定综合单价
C.与招标人按照实际施工的项目特征,重新约定综合单价
D.书面通知招标人,暂时不填列该清单项目综合单价
A
B
C
D
A
[解析] 在招标投标过程中,当出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时,投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准,确定投标报价的综合单价。在工程实施阶段施工图纸或设计变更与招标工程量清单项目特征描述不一致时,发承包双方应按实际施工的项目特征,依据合同约定重新确定综合单价。
53. 投标报价活动的核心工作是______。
A.市场询价
B.详细估价及报价
C.确定投标策略
D.复核工程量
A
B
C
D
B
[解析] 投标报价活动的核心工作是详细估价及报价。
54. 可用于费用和进度综合控制的施工成本控制方法是______。
A.成本分析表法
B.工期成本同步分析法
C.挣值分析法
D.价值工程方法
A
B
C
D
C
[解析] 赢得值法(挣值法)。赢得值法是对工程项目成本/进度进行综合控制的一种分析方法。
55. 某施工企业购入一台自卸汽车,原价为150000元预计净残值0000元,预计使用年限8年,采用双倍余额递减法计算的第三年折旧额是______万元。
A.60000
B.45000
C.36000
D.21600
A
B
C
D
A
[解析] 年折旧率=2/折旧年限*100%=25%
年折旧额=净值*折旧率
第一年折旧额:150000*25%=37500元
第二年折旧额:(150000-37500)*25%=28125元
第三年折旧额:(150000-37500-28125)*25%=21093.75元
(题目为网友回忆版,题干不全,答案及解析仅供参考。)
56. 关于工程变更权的说法,正确的是______。
A.发包人与工程师均可以提出变更
B.发包人与承包人均可以提出变更
C.承包人与工程师均可以提出变更
D.仅工程师可以提出变更
A
B
C
D
A
[解析] 发包人和工程师(指监理人、咨询人等业主授权的第三方,下同)均可以提出变更。
57. 一次扣还工程预付款方法中计算停止收取工程价款起点时扣留工程价款比般取______。
A.2%-3%
B.5%-10%
C.10%-20%
D.20%30%
A
B
C
D
B
[解析] 一次扣还法:备料款的扣还还可以在未完工的建安工作量等于预收备料款时,用其全部未完工程款一次抵扣工程备料款,此时施工企业停止向建设单位收取工程进度款。
停止收取工程价款的起点为:停止收取工程价款的起点=年度建安工作量×(1-扣留工程款比例5%~10%)-预收备料款数额。
58. 关于建设工程质量缺陷责任期的说法,正确的是______。
A.一般为两年,从工程预验收合格之日起算
B.一般为两年,从工程通过竣工验收之日起算
C.一般为年,从工程预验收合格之日起算
D.一般为一年,从工程通过竣工验收之日起算
A
B
C
D
D
[解析] 缺陷责任期一般为1年,最长不超过2年,由发承包双方在合同中约定。缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算。
59. 竣工结算办理完毕,负责将竣工结算书报送工程所在地工程造价管理机构备案的是______。
A.发包人
B.承包人
C.缺项
D.缺项
A
B
C
D
A
[解析] 竣工结算办理完毕,发包人负责将竣工结算书报送工程所在地工程造价管理机构备案。
60. 竣工决算编制程序的内容有:①收集、整理有关项目竣工决算依据:②编写项目竣工决算说明书;③清理项目账务、债务和结算物资;④报上级审查;⑤填写项目竣工决算报告。其正确的顺序是______。
A.②①③⑤④
B.②①④③⑤
C.①③⑤②④
D.①④②③⑤
A
B
C
D
C
[解析] 竣工决算编制程序:收集、整理有关项目竣工决算依据;清理项目账务、债务和结算物资;填写项目竣工决算报告;编写项目竣工决算说明书;报上级审查。
二、多项选择题
(下列每小题的备选答案中,有两个或两个以上符合题意的正确答案,至少有1个错项)
1. 采用批准“开工报告”的形式审批建设工程施工许可时,需要审查的内容包括______。
A.资金到位情况
B.投资项目市场预算
C.项目建设地点生态环境条件
D.设计图纸是否满足施工需求
E.现场条件是否具备“三通一平”
A
B
C
D
E
ABDE
[解析] 开工报告审查的内容主要包括:(1)资金到位情况;(2)投资项目市场预测;(3)设计图纸是否满足施工要求;(4)现场条件是否具备“三通一平”等的要求。
2. 施工现场应设置明显安全警示标志的位置有______。
A.塔吊
B.配电箱
C.楼梯口
D.基坑底部
E.施工现场入口
A
B
C
D
E
ABCE
[解析] 施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位,设置明显的符合国家标准的安全警示标志。
3. 根据工程项目达到竣工验收、交付使用的标准,应按设计要求与主体工程同时建成使用的设施有______.
A.消防设施
B.环境保护设施
C.节能减排设施
D.劳动安全卫生设施
E.职工基本生活设施
A
B
C
D
E
ABD
[解析] 环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施已按设计要求与主体工程同时建成使用。
4. 关于二级造价工程师执业活动的说法,正确的有______。
A.可以同时受聘于两个单位执业
B.主要协助一级造价工程师开展工作
C.可以委托他人代理本人实施项目成本管理
D.应在本人工程造价咨询成果文件上签章,并承担相应责任
E.经受聘企业认可后,可以独立开展建设工程计价依据的编制
A
B
C
D
E
BD
[解析] 二级造价工程师执业范围。二级造价工程师主要协助一级造价工程师开展相关工作,可独立开展以下具体工作:
①建设工程工料分析、计划、组织与成本管理,施工图预算、设计概算编制;
②建设工程量清单、最高投标限价、投标报价编制;
③建设工程合同价款、结算价款和竣工决算价款的编制。
造价工程师应在本人工程造价咨询成果文件上签章,并承担相应责任。工程造价咨询成果文件应由一级造价工程师审核并加盖执业印章。
5. 施工合同履行过程中,当事人可以解除合同的情形有______。
A.建设单位延期支付工程款,经催告后完成支付
B.承包人已完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复
C.未经发包人同意,承包人自行决定更换现场安全员
D.承包人施工组织不力,工期一再延误,致使该工程项目已无投产价值
E.施工过程中承包人不满监理人指令,将全部工人和施工机械撤离现场,并开始了其他工程建设
A
B
C
D
E
BDE
6. 下列项目中,适于采用BOT模式融资的有______。
A.港口
B.医院
C.监狱
D.发电厂
E.矿山开采
A
B
C
D
E
ADE
[解析] BOT是20世纪80年代中后期发展起来的一种项目融资方式,主要适用于竞争性不强的行业或有稳定收入的项目,如包括公路、桥梁、自来水厂、发电厂等在内的公共基础设施、市政设施等。
7. 根据《关于调整陕西省建设工程计价依据的通知》(陕建发[2016]100号),陕西省现行建安工程费用项目组成中的附加税有______。
A.印花税
B.教育费附加
C.土地使用税
D.地方教育附加
E.城市维护建设税
A
B
C
D
E
BDE
8. 工程造价中基本预备费的计取基数包括______.
A.工程费用
B.建设期贷款利息
C.工程建设其他费用
D.工程结算费用
E.担保费用
A
B
C
D
E
AC
[解析] 基本预备费估算,一般是以建设项目的工程费用和工程建设其他费用之和为基础,乘以基本预备费费率进行计算。
9. 工程定额按编制程序和用途可分为______。
A.施工定额
B.预算定额
C.概算定额
D.建筑工程定额
E.安装工程定额
A
B
C
D
E
ABC
[解析] 工程定额按照不同用途,可以分为施工定额、预算定额、概算定额、概算指标和估算指标等。
10. 确定机械台班消耗量时,机械幅度差的内容包括______
A.工程开工时工作量不饱满所损失的时间
B.停电影响机械操作的时间
C.检查工程质量影响机械操作的时间
D.施工中不可避免的其他零星用工
E.机械维修引起的停歇时间
A
B
C
D
E
ABCE
[解析] 机械台班幅度差是指在施工定额中所规定的范围内没有包括,而在实际施工中又不可避免产生的影响机械或使机械停歇的时间。其内容包括:
1)施工机械转移工作面及配套机械相互影响损失的时间;
2)在正常施工条件下,机械在施工中不可避免的工序间歇;
3)工程开工或收尾时工作量不饱满所损失的时间;
4)检查工程质量影响机械操作的时间;
5)临时停机、停电影响机械操作的时间;
6)机械维修引起的停歇时间。
11. 建筑安装工程费用定额的编制原则有______。
A.合理确定定额水平
B.按社会先进水平确定
C.简明适用性
D.合理确定计量单位
E.定性与定量相结合
A
B
C
D
E
ACE
[解析] 建筑安装工程费用定额的编制原则:合理确定定额水平的原则;简明、适用性原则;定性与定量分析相结合的原则。
12. 在工业项目的工艺设计过程中,影响工程造价的因素主要有______。
A.占地面积
B.功能分区
C.工艺流程
D.生产方法
E.设备选型
A
B
C
D
E
CDE
[解析] 在工艺设计过程中影响工程造价的因素主要包括生产方法、工艺流程和设备选型。
13. 投资机会研究和初步可行性研究阶段,建设投资估算编制方法有______。
A.生产能力指数法
B.比例估算法
C.系数估算法
D.指标估算法
E.单位生产能力估算法
A
B
C
D
E
ABCE
[解析] 此题选项存在争议,ABCDE均可选择,因为是真题,为保证试卷完整性,仅供考生参阅。
投资机会研究和项目建议书阶段,投资估算的精度低,可采取简单的匡算法,如单位生产能力法、生产能力指数法、系数估算法、比例估算法、指标估算法等。
在可行性研究阶段,投资估算精度要求就要比前一阶段高些,需采用相对详细的估算方法,如指标估算法等。
14. 施工投标文件中的施工方案包括______。
A.劳动力计划
B.施工进度计划
C.施工方法
D.施工顺序
E.施工机械设备的选择
A
B
C
D
E
CDE
[解析] 施工组织设计是体现投标人技术能力的重要技术文件,也是呈现施工方案(包括施工方法、施工顺序、施工机械设备的选择等)、施工进度计划、施工总平面图的技术文件,而项目的施工方案、施工进度计划、施工总平面图都会显著影响项目的施工成本,成为评价投标人投标报价合理性的重要依据,所有投标人的投标文件应当包括施工组织设计。
15. 工程量清单的组成包括分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单______项目清单。
A.利润
B.企业管理费
C.附加税
D.规费
E.税金
A
B
C
D
E
DE
[解析] 工程量清单作为招标文件的组成部分,主要由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费和增值税项目清单组成。
16. 下列实体项目清单中,除本身外一般还可综合其他内容的有______。
A.挖基础土方
B.屋面防水
C.楼地面
D.门窗
E.钢筋
A
B
C
D
E
ABCD
[解析] 实体项目清单中一般可以综合许多工程内容,以建筑、装饰部分居多,如挖基础土方清单不仅包括挖土还包括运土和基底钎探等内容,屋面防水清单项目既包括防水层本身,也包括防水层下面的找平层、保护层﹔楼地面清单项目不但包括面层、结合层,还包括各种垫层、防水层和找平层,门窗清单不仅包括门窗的制作、运输、安装还包括油漆、玻璃以及小五金等内容。
17. 关于招标最高限价中其他项目费计价规定的说法。正确的有______.
A.暂列金额应按投标工程量清单中列出的金额填写
B.暂估价中的材料、工程设备单价应按照招标工程量清单中列出的单价计入综合单价
C.暂估价中的专业工程暂估价必须按照招标人提供的其他项目清单中列出的金额填写
D.计日工中的人工、材料、机械以“项”的形式计列
E.总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算
A
B
C
D
E
BC
[解析] A选项,暂列金额应按照招标人提供的其他项目清单中列出的金额填写,不得变动。
B选项,暂估价不得变动和更改。招标文件暂估单价表中列出的材料、工程设备必须按招标人提供的暂估单价计入清单项目的综合单价。
C选项,专业工程暂估价必须按照招标人提供的其他项目清单中列出的金额填写。
D选项,计日工应按照其他项目清单列出的项目和估算的数量,自主确定各项综合单价并计算费用。
E选项,总承包服务费应根据招标人在招标文件中列出的分包专业工程内容和供应材料、设备情况,按照招标人提出的协调、配合与服务要求和施工现场管理需要自主确定。
18. 工程索赔按索赔性质可划分为______。
A.费用索赔
B.工期索赔
C.工程延误索赔
D.工程变更索赔
E.意外风险索赔
A
B
C
D
E
CDE
[解析] 根据索赔事件的性质不同,可以将工程索赔分为:工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止的索赔、赶工索赔、意外风险和不可预见因素索赔、其他索赔。
19. 我国现行的工程价款结算方式主要有______。
A.按月结算
B.分段结算
C.竣工后一次结算
D.按工作量结算
E.按分部分项工程结算
A
B
C
D
E
ABC
[解析] 工程结算有工程定期结算、工程分段结算、工程年终结算和工程竣工结算等形式。
20. 大、中型建设项目竣工决算内容有______。
A.竣工验收总表
B.竣工财务决算表
C.竣工工程概况表
D.交付使用财产明细表
E.交付使用财产总表
A
B
C
D
E
BCDE
[解析] 建设项目竣工决算报表包括:基本建设项目概况表,基本建设项目竣工财务决算表,基本建设项目资金使用情况明细表,基本建设项目交付使用资产总表,基本建设项目交付使用资产明细表,待摊投资明细表,待核销基建支出明细表,转出投资明细表等。
一、单项选择题
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
二、多项选择题
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
深色:已答题 浅色:未答题
提交纠错信息
评价难易度
提交知识点