一、案例分析题(请根据背景材料,按要求作答)
某混凝土重力坝建设工程项目,在初步设计文件完成后,建设单位准备采用公开招标方式择优选择施工单位,招标公告中要求投标人应是具有二级资质等级的施工企业。1. [背景]
经过资格预审后,已通过资格预审的投标人,按建设单位要求,到指定地点购买招标文件。投标人购买到的招标文件由以下内容组成:①投标邀请书;②招标图纸和技术条款;③工程量清单;④施工方案;⑤投标辅助资料;⑥保证工程质量、进度、安全的主要技术组织措施;⑦特殊工程的施工要求;⑧施工项目管理机构;⑨合同条款。
[问题]
1.作为项目经理,你认为上述施工招标文件组成内容中有哪几项是不正确?说明理由。除上述内容外,还应包括哪些内容?
1.上述施工招标文件组成内容中有以下三项是不正确的,分别是④、⑥、⑧项。因为第④、⑥、⑧项应当是投标人编制的投标文件的内容,而非招标文件的内容。
除上述第①、②、③、⑤、⑦、⑨项外,投标文件还应包括:投标须知,投标报价书、投标保函和授权委托书格式,协议书、履约担保证件和工程预付款保函格式,评标标准和方法。
[解析]
应根据GF—2000—0208《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》规定,区分招标文件与投标文件的相关内容,关键是分清哪些是招标人应作为招标文件编写的?哪些是投标人应编写投标文件的组成部分。同时,还应注意的是,有一部分文件是在招标文件中要由招标人提出,而由投标人在编制投标文件时填写,并作为投标文件的组成部分,应当属于招标文件组成的内容。
2. [背景]
开标前,公证处倾向提出要对各投标人的资格进行审查。审查结束后,对于B投标人是由两家工程公司联合组成的联合体,其中一家公司为二级施工企业,另一家公司为三级施工企业,均被认定为不符合投标资格。
[问题]
2.开标会上能否列入“审查投标人的资格”这一程序?为什么?
3.B投标人被认定不符合投标资格是否正确?说明理由。
2.开标会上不能列人“审查投标人的资格”这一程序。因为对于本案例而言采用资格预审,投标人的资格审查,应放在发售招标文件之前,而不是在开标会议上进行。
3.B投标人被认定不符合投标资格是正确的。因为根据《中华人民共和国建筑法》、《水利工程建设项目招标投标管理规定》,不同资质等级的施工企业联合投标时,应以等级低的企业资质等级为准,即对该联合体应视为相当于三级施工企业,不符合招标公告要求的二级施工企业投标的资格规定。
[解析]
本题主要考核投标人的资格、资格审查的时间等方面内容的掌握程度。第2小题可从招标程序以及各道程序的主要内容方面考虑、分析。第3小题是根据《建筑法》的有关规定即可作答。
3. [背景]
招标文件规定,本次招标采用综合评分法进行评标,在评标中重点考虑标价、工期、企业信誉、施工经验等四方面因素,各项因素的权重分别为0.4、0.3、0.2、0.1,现有久B、C、D、E、F等6个投标人投标。根据各投标人投标书的情况和各种因素,如表 1-1所示。
表1-1 投标人得分情况表 投标人 | 投标书情况 | 报价得分 | 工期得分 | 企业信誉得分 | 施工经验得分 |
A | 符合要求 | 90 | 80 | 90 | 70 |
B | 标书未密封 | 95 | 90 | 80 | 80 |
C | 符合要求 | 95 | 95 | 90 | 60 |
D | 缺少施工方案 | 80 | 95 | 95 | 70 |
E | 符合要注 | 80 | 80 | 90 | 90 |
F | 符合要注 | 95 | 70 | 70 | 90 |
在投标书中,各投标人均提出了对建设单位的优惠条件,各投标人的优惠条件如表 1-2所示。
表1-2 投标人优惠条件表 投标人 | 对建设单位的优惠条件 |
A、B、C | 开工6个月后开始,每1个季度支付工程款1次,4次付清 |
D、E、F | 开工1年后开始,每2个月支付工程款1次,5次付清 |
该工程的标底为4000万元,月折现率按3%计算。
[问题]
4.判定各投标人投标书是否有效,并按综合评分法确定第一中标候选人和第二中标候选人。
5.试分析计算哪些投标人对建设单位的条件最优惠,并综合上述因素确定中标人。
4.投标人投标书有效性的判定:A、C、E、F投标书符合要求,为有效标书。B、D投标书不符合规定要求,按废标处理。
对于A、C、E、F投标人的投标,按综合评分法计算综合得分。
A的综合得分=90×0.4+80×0.3+90×0.2+70×0.1=85
C的综合得分=95×0.4+95×0.3+90×0.2+60×0.1=90.5
E的综合得分=80×0.4+80×0.3+90×0.2+90×0.1=83
F的综合得分=95×0.4+70×0.3+70×0.2+90×0.1=82
按规定确定C投标人为第一中标候选人,A投标人为第二中标候选人。
5.对支付工程款按时间计算折现值,首先画出如上图所示的现金流量图,再计算:
A、B、C的折算现值=1000×(1+3%)-9+1000×(1+3%)-12+1000×(1+3%)-15+1000×(1+3%)-18
=2748万元
D、E、F的折算现值=800×(1+3%)-14+800×(1+3%)-16+800×(1+3%)-18+800×(1+3%)-20+800×(1+3%)-22
=2940万元
所以A、B、C投标人对建设单位的条件最优惠。
综合以上各因素,应确定C投标人为中标人。
[解析]
本题主要考核投标书合格、有效的条件,评标的综合评分法,资金的时间价值和现值计算等内容。
第4小题可首先根据《水利工程建设项目招标投标管理规定》的有关内容,针对表中各投标人的投标书情况,判定各投标书是否有效,淘汰投标书不合格的投标人。然后根据题设的评分标准,计算各合格投标人(A、C、E、F投标人)的综合得分,比较人围的合格投标人的综合得分,选择综合得分第一、第二的投标人为第一、第二中标候选人。
第5小题应分别计算“A、B、C”和“D、E、F”两种标价优惠条件的折现值,以折现值低者为优(注意:以开工日为现值基准日)。
4. (请根据背景材料,按要求作答)
[背景]
某水闸工程建设项目进展到11周时,项目经理对前10周的工作情况进行了统计检查,有关情况如表2-1所示。
表2-1 前10周项目工作情况表(1) 工 作 | 计划完成工作预算费用 (万元) | 已完成工作量 (%) | 实际发生费用 (万元) | 挣得值 (万元) |
A | 400 | 100 | 400 | |
B | 450 | 100 | 460 | |
C | 700 | 80 | 720 | |
D | 150 | 100 | 150 | |
E | 500 | 100 | 520 | |
F | 800 | 50 | 400 | |
G | 1000 | 60 | 700 | |
H | 300 | 100 | 300 | |
I | 120 | 100 | 120 | |
J | 1200 | 40 | 600 | |
合 计 | | | | |
[问题]1.按照挣值法的基本理论完成以下选择:
(1)挣值法是通过分析项目目标实施与项目目标期望之间的差异,从而判断项目实施的
的一种方法。
A.费用绩效 B.质量效果
C.信息管理 D.安全情况
E.进度绩效
(2)挣值法主要运用三个费用值进行分析,它们分别是
。
A.已完成工作预算费用 B.未完成工作预算费用
C.计划完成工作预算费用 D.未完成工作实际费用
E.已完成工作实际费用
是指在某一时间已经完成的工作,以批准认可的预算为标准所需要的资金总额,也就是施工单位获得(挣得)的金额。
A.BCWP B.BCWS
C.ACWP D.CPI
E.SPI
2.求出前10周每项工作的BCWP及10周末的BCWP。
3.计算10周末的合计BCWS、ACWP。
4.计算10周末的CV、SV、CPI、SPI,并进行分析。
5.对10周末的工程情况进行综合分析。
1.答案如下:
(1)AE (2)ACE (3)A
2.对表中的已知数据进行计算,求得前10周每项工作的挣得值BCWP=计划完成工作预算费用BCWS×已完成工作量(%)(见表2-2),10周末的BCWP为3960万元(就是挣得值BCWP的合计值)。
3.10周末的BCWS为5620万元(就是计划完成工作预算费用的合计值)。
10周末的ACWP为4370万元(就是实际发生费用的合计值)
4.10周末CV=BCWP-ACWP=3960-4370=-410万元,由于CV为负,说明费用超支。
10周末SV=BCWP-BCWS=3960-5620=-1660万元,由于SV为负,说明进度延误。
10周末CPI=BCWP/ACWP=3960/4370=0.906,由于CPI<1,故费用超支。
10周末SPI=BCWP/BCWS=3960/5620=0.705,由于SPI<1,故进度延误。
表2-2 前10周项目工作情况表(2)
工 作 |
计划完成工作预算费用
(万元) |
已完成工作量
(%) |
实际发生费用
(万元) |
挣得值
(万元) |
A |
400 |
100 |
400 |
400 |
B |
450 |
100 |
460 |
450 |
C |
700 |
80 |
720 |
560 |
D |
150 |
100 |
150 |
150 |
E |
500 |
100 |
520 |
500 |
F |
800 |
50 |
400 |
400 |
G |
1000 |
60 |
700 |
600 |
H |
300 |
100 |
300 |
300 |
I |
120 |
100 |
120 |
120 |
J |
1200 |
40 |
600 |
480 |
合 计 |
5620 |
|
4370 |
3960 |
5.10周末工程的实际发生费用比已完工作预算多,而且工作进度还拖后,因此工程项目状况不好,需加快进度并控制费用。
[解析]
1.挣值法是通过分析项目目标实施与项目期望之间的差异,从而判断项目实施的费用、进度绩效的一种方法。
挣值法主要运用三个费用值进行分析,它们分别是已完成工作预算费用、计划完成工作预算费用和已完成工作实际费用。
已完成工作预算费用为BCWP,是指在某一时间已经完成的工作,以批准认可的预算为标准所需要的资金总额,由于建设单位正是根据此值为施工单位完成的工作量支付相应的费用,也就是施工单位获得的金额,故称为挣得值。
2.利用三个费用值,可确定挣值法的四个评价指标。
(1)费用偏差CV:CV=BCWP-ACWP
当CV为负值时,即表示项目运行超出预算费用;当CV为正值时,表示项目运行节支,实际费用没有超出预算费用。
(2)进度偏差SV:SV=BCWP-BCWS
当SV为负值时,表示进度延误,即实际进度落后于计划进度;当SV为正值时,表示进度提前,即实际进度快于计划进度。
(3)费用绩效指数CPI:CPI=BCWP/ACWP
当CPI<1时,表示超支,即实际费用高于预算费用;当CPI>1时,表示节支,即实际费用低于预算费用。
(4)进度绩效指数SPI:SPI=BCWP/BCWS
当SPI<1时,表示进度延误,即实际进度比计划进度拖后;当SPI>1时,表示进度提前,即实际进度比计划进度快。
5. (请根据背景材料,按要求作答)
[背景]
某水电站工程建设项目,在工程正式开工时建设单位就按《水利系统文明工地评审管理办法》和《水利系统文明建设工地考核标准》要求,拟按文明工地要求进行建设管理。承包该水电站工程的施工单位A被重点要求做到:①出现安全事故能按照“四不放过”原则及时处理;②一般伤亡事故控制在标准之内,未发生重大安全事故;③危险区域有醒目的安全警示牌,夜间作业要设警示灯。
在水电站发电隧洞开挖过程,相向开挖的两个工作面相距30m放炮时,因未经通风安全处理,造成3人中毒死亡,同时因另一方作业人员未撤离工作面而造成5人重伤。事故发生后,施工单位在项目经理的领导下立即组织抢救伤员,清理施工现场,并召开会议调查事故原因。调查结果是:未进行分部工程安全技术交底,工人违反《工程建设标准强制性条文》规定,责任人均已死亡。两天后写出调查报告,上报公司等待处理。
[问题]1.施工单位作业人员在水电站发电隧洞施工过程中,有哪几处是违反《工程建设标准强制性条文》规定的?并指明正确的做法。
2.按照《水电建设工程施工安全管理暂行办法》规定,该安全事故应定为哪一类安全事故?依据是什么?
3.该施工单位处理此安全事故的程序是否存在问题?如存在问题,指明正确的处理程序。如不存在问题,说明理由。
4.分部工程安全技术交底的要求和主要内容分别是什么?
5.“四不放过”原则是指什么?该工程项目可否被评为文明建设工地?并说明理由。
1.施工单位作业人员在水电站发电隧洞施工过程中,有2处是违反《工程建设标准强制性条文》规定的。正确的做法是:①对于暗挖石方爆破,必须经过通风,恢复照明、安全处理后,方可进行其他工作;②相向开挖的两个工作面相距30m放炮时,双方人员均须撤离工作面;相距15m时,应停止一方工作单向开挖贯通。
2.按照《水电建设工程施工安全管理暂行办法》规定,该安全事故应定为重大安全事故。因为按照此规定,一次死亡1~2人或重伤3人以上为较大安全事故,一次死亡 3~49人的为重大安全事故,故该安全事故应定为重大安全事故。
3.该施工单位处理此安全事故的程序存在问题。正确的做法是:①应在24h内上报安全事故,而不应两天后上报;②应对现场进行保护,以便调查组进行现场调查,而不应清理现场;③重大安全事故应当由企业主管单位组织调查,而不是项目经理组织调查;④分析事故原因和写出调查报告,应当由企业主管单位会同有关方面组成的事故调查组负责完成。
4.安全技术交底。
(1)安全技术交底的要求:安全技术交底工作在正式作业前进行,不但口头讲解,而且应有书面文字材料,并履行签字手续,施工负责人、生产班组、现场安全员三方各留一份。安全技术交底是施工负责人向施工作业人员进行责任落实的法律要求,要严肃认真地进行,不能流于形式。交底内容不能过于简单,千第一律,应按分部工程并针对具体作业条件进行。
(2)安全技术交底内容:①按照具体施工需要,对施工方案进行细化和补充;②对具体作业人员讲明安全注意事项,保证作业人员的人身安全。
5.“四不放过”原则是指①事故原因分析不清不放过;②员工及事故责任人受不到教育不放过;③事故隐患不整改不放过;④事故责任人不处理不放过。
该工程项目不能被评为文明建设工地。因为《水利系统文明建设工地考核标准》明确规定,文明建设工地的考核标准之一是:一般伤亡事故控制在标准之内,未发生重大安全事故,而此工程项目发生了重大安全事故,故不能被评为文明建设工地。
[解析]
本题第1小题主要是对地下开挖工程、爆破工程的安全作业要求的考核,此考核点根据《工程建设标准强制性条文》即可作答。第2小题是对安全事故分类的考核,目前可根据《水电建设工程施工安全管理暂行办法》,关于一般安全事故、较大安全事故、重大安全事故、特别重大安全事故的分类作答。第3小题对安全事故处理程序的考核。第4小题是对分部工程安全技术交底的要求和主要内容的考核,在本题中为便于考生掌握相关内容,答案中给出详细的解答,在实际考试中采用选择题或填空题对重点内容进行考核的可能性较大,请读者注意。第5小题前半部分是对安全事故处理“四不放过”原则的考核,应注意与质量事故处理“三不放过”原则的区别。后半部分是对文明建设工地的主要考核标准的考核,根据《水利系统文明工地评审管理办法》和《水利系统文明建设工地考核标准》就可作答。
6. (请根据背景材料,按要求作答)
[背景]
某水利]:程施工单位的工人甲,在某水利枢纽工程的塔式放空洞的闸门启闭机房屋顶上进行防水涂布施工结束(属高空作业)时,见用于涂布底料施工的稀释剂二甲苯虽有剩余但并不多,觉得没有必要再退回给仓库保管员,于是就走过联接天桥将剩余不多的二甲苯倒在了山坡上,在倒完后回来经过天桥时,由于不小心在天桥未设防护栏杆处跌落,经抢救无效于当日死亡。
[问题]1.工人甲的这种随意倾倒二甲苯的行为是否正确?为什么?
2.这是一起由于“临边”防护不到位所引起的伤亡事故。水利工程安全防护中的“临边”和“三宝”分别是指什么?
3.施工现场对安全工作应制定目标。安全管理目标主要包括什么?
4.如果你是该项目部的项目经理,事故发生后,你该如何处理此事?
5.按照安全生产管理的要求,作下列选择:
(1)建设工程安全生产管理必须坚持“安全第一、预防为主”的方针,建立健全安全生产的
和群防群控制度。
A.管理制度 B.责任制度
C.保障制度 D.奖惩制度
(2)项目经理对合同工程项目生产经营过程中的安全生产负
。
A.重要领导责任 B.第一责任人
C.主要领导责任 D.直接领导责任
(3)建设工程安全生产监督管理,应当根据
原则,贯彻“预防为主”的方针,依靠科学管理和技术进步,推动建设工程安全生产工作的开展,控制人身伤亡事故的发生。
A.责任重于泰山 B.安全第一
C.管生产必须管安全 D.加强安全管理
1.工人甲的这种随意倾倒二甲苯行为是错误的。因为二甲苯具有毒性,对神经系统有麻醉作用;同时,二甲苯易挥发,燃点较低,易燃烧和爆炸;并且对环境也会造成污染。
2.水利工程安全防护中的“临边”是指在坝顶、陡坡、屋顶、悬崖、杆塔、吊桥脚手架,以及其他危险边沿进行悬高空作业时,临空一面必须搭设安全网或防护栏杆。
“三宝”是指安全帽、安全带、安全网的正确使用。
3.安全管理目标主要包括:①伤亡事故控制目标;②安全达标目标;③文明施工实现目标。
4.如果我是该项目部的项目经理,事故发生后,我认为可采取以下措施进行补救:①保护现场,划分安全区域;②向上级主管部门汇报;③进行有关善后处理;④对现场进行治理整顿,保证后期施工安全。
5.答案:(1)B (2)D (3)C
[解析]
第1小题是对有害、污染环境物品管理的考核;第2小题对水利工程安全防护中的重点控制点的考核,对此必须给予足够重视;第3小题是对三大安全管理目标的考核;第4小题是项目经理在安全事故发生后应当采取措施的考核,注意与通常情况下安全事故调查组应采取措施的区别。第5小题是对建设工程安全生产管理常识的考核。
7. (请根据背景材料,按要求作答)
[背景]
为解决D湖水患及J市用水问题,在Z省H市附近的M河上修建了一座大型水库工程,建设单位A通过公开招标投标,选择施工单位B承担该建设项目的主要建筑物水库大坝的施工任务,并在招标文件和签订的施工合同中提供了有关工程项目及施工现场的各种所需技术资料,包括地质情况、当地自然条件及当地材料的情况。
该水库大坝坝型为粘土心墙土石坝,由当地砂砾料做成的坝壳及当地高粘性土料做成的心墙防渗体组成。由于该地区的粘土含水量较高,施工中采用了挖土机开挖粘土,汽车直接运输上坝,分层铺填、分层碾压的施工方案,合同工期为5年。开工后,在进行粘土心墙施工中发现,其质量出现很大问题,设计要求的干容重难以达到,存在“橡皮土”问题。
在此情况下,由建设、设计、施工、监理各方经过仔细研究,最终明确所产生的质量问题是由于土质含水量过高、施工方案工艺不当的原因所致,为此重新拟定了施工方案,并做了现场碾压试验,结果新施工方案能达到质量要求。对已完部分填方工程返工重做也达到了质量要求,为此拖延工期为3个月,造成直接经济损失90万元。
[问题]1.按照《水利工程质量事故处理暂行规定》,根据工程质量事故所造成直接经济损失的大小,检查、处理事故对工期的影响时间长短和对工程正常使用的影响,水利工程质量事故可分为哪几类?该质量事故属于哪一类?为什么?
2.造成该工程质量事故的客观原因和主观原因分别是什么?
3.在该工程质量事故中施工单位应当负什么责任?为什么?
4.该工程质量事故中,设计单位只提出了对填筑土方的质量要求,而未对当地土质情况及其使用提出技术上的建议,更未提请施工单位予以重视,设计单位应负什么责任?为什么?
5.监理单位在该工程质量事故中应当负什么责任?为什么?
1.按照《水利工程质量事故处理暂行规定》,根据工程质量事故所造成直接经济损失的大小,检查、处理事故对工期的影响时间长短和对工程正常使用的影响,水利工程质量事故可分一般质量事故、较大质量事故、重大质量事故、特大质量事故。
该质量事故属于较大质量事故,因为该质量事故造成的直接经济90万元,大于30万元、且小于100万元,同时拖延工期刚好为3个月,故应属于较大质量事故。
2.造成该工程质量事故的客观原因是由于当地高含水量粘土不适合直接填筑压实。
造成该工程质量事故的主观原因是未能认识此客观因素的影响,采取了不适宜的施工方案和工艺方法,即直接开挖运输上坝填筑。
3.施工单位应负直接责任。因为对于使用当地材料能否达到设计的质量要求(填土干容重),应当事先进行填筑试验,只有在能够达到质量要求的前提下,方可据以制定施工方案。
4.设计单位应负间接责任。因为该工程质量事故中,设计单位只提出了对填筑土方的质量要求,而未对当地土质情况及其使用提出技术上的建议,更未提请施工单位予以重视,是设计上的不足与缺陷。
5.监理单位应负一定的责任。因为监理单位在审查施工组织设计及施工准备阶段的质量控制方面,没有遵守有关规定,对使用当地材料未提出填筑试验的要求,是一种失误,应按照监理合同承担一定的责任。
[解析]
第1小题是对水利工程质量事故分类和具体分类指标的考核,根据《水利工程质量事故处理暂行规定》即可作答。第2小题对产生质量问题的原因或影响质量的因素的考核。第3、4、5小题应在明确产生质量事故的原因后,即可进一步确定施工单位、设计单位、监理单位的责任。
8. (请根据背景材料,按要求作答)
[背景]
对某水电站建设项目施工任务,建设单位采取公开招标方式选择施工单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求,并规定2004年3月30日为投标截止时间。施工单位A和施工单位B等多家单位参加投标,施工单位B于4月3日提交投标保证金。4月1日由招标办主持举行开标会,但本次招标由于招标人原因导致招标失败。
建设单位重新招标后确定施工单位A中标,并与其签订了施工合同。施工开始后,建设单位要求提前竣工,在2004年10月1日竣工,为国庆献礼,并与施工单位A协商签订了书面协议,写明了施工单位A为保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。
施工过程中发生了混凝土工程质量事故,经调查组技术鉴定,认为是施工单位A为赶工拆模过早,致使混凝土强度不足而造成的。该事故未造成人员伤亡,但导致直接经济损失11.2万元,拖延工期15天。
质量事故发生后,建设单位以施工单位A的行为与投标书中的承诺不符,不具备履约能力,又不可能保证提前竣工为由,提出终止合同。施工单位A认为事故是因建设单位要求赶工引起,不同意终止合同。建设单位按合同约定提请仲裁,仲裁机构裁定终止合同,施工单位A决定向具有管辖权的法院提起诉讼。
[问题]1.指出该工程招标投标过程中的不妥之处,并说明理由。作为投标人的施工单位B是否可以因招标人招标失败而要求招标人(建设单位)给予补偿损失?说明理由。
2.按照《水利工程质量事故处理暂行规定》,该质量事故属于哪一类?为什么?
3.该质量事故的调查组应由谁组织?为什么?
4.该质量事故的处理方案应由谁提出?经谁批准后方可实施?为什么?
5.施工单位A与建设单位在施工过程中签订的书面协议是否与施工合同具有相同的法律效力?说明理由。具有管辖权的法院是否可依法受理施工单位A的诉讼请求?为什么?
1.该工程招标投标过程中有以下四个不妥之处:
(1)对省内和省外投标提出不同的资格要求不妥。因为公开招标应当平等对待所有潜在投标人。
(2)开标时间与投标截止时间不同不妥。因为按《中华人民共和国招标投标法》规定,开标应当在提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。
(3)由招标办主持开标会不妥。因为开标会应当由招标人或其代理人主持。
(4)施工单位B提交的投标保证金迟于规定时间不妥。因为投标保证金是投标书的组成部分,应在投标截止日前提交。
作为投标人的施工单位B不可以因招标人招标失败而要求招标人(建设单位)给予补偿损失。因为招标对投标人而言不具备合同意义上的约束力,不应保证投标人中标。
2.按照《水利工程质量事故处理暂行规定》,该质量事故属于一般质量事故。因为其事故处理所需的直接损失费用为11.2万元,大于10万元且小于30万元;同时,事故处理所需工期为15天,小于1个月,按规定属于一般质量事故。
3.该质量事故的调查组应由建设单位或监理单位组织。因为按照《水利工程质量事故处理暂行规定》,一般质量事故应由建设单位或监理单位组织调查。
4.该质量事故的处理方案应由施工单位A提出,经监理单位批准后方可实施。因为该质量事故为一般质量事故。
5.施工单位A与建设单位在施工过程中签订的书面协议与施工合同具有相同的法律效力。因为在合同履行过程中,双方所签订的书面协议是合同的组成部分。
具有管辖权的法院应不予受理施工单位A的诉讼请求。因为仲裁与诉讼两者只可选其一。
[解析]
第1小题是对招标投标有关知识的考核,按照《招标投标法》的有关规定即可作答。第 2小题必须明确《水利工程质量事故处理暂行规定》中的水利工程质量事故分类标准(见表 6-1),方能作出准确回答。第3、4小题是对质量事故的组织调查人和事故处理方案提出者及批准人的考核,应根据《水利工程质量事故处理暂行规定》作答。第5小题是对补充协议的有效性和合同争议处理的考核,根据《水利水电工程施工合同条件》即可作答。
2.小于一般质量事故的质量问题为质量缺陷。
9. (请根据背景材料,按要求作答)
[背景]
某施工单位承担一土石坝施工任务,该施工单位对坝基开挖作了施工组织设计,坝基基坑深为-5.2m,采用药壶爆破法施工,土石方量为9000m
3,平均运距为10km,合同工期为8天。该施工单位有甲、乙、丙液压挖掘机各4台、2台、2台,A、B、C自卸汽车各12台、30台、18台,挖掘机的机械利用率为0.9,自卸汽车的机械利用率为0.95,其主要参数见表7-1和表7-2。
表7-1 挖掘机 型 号 | 甲 | 乙 | 丙 |
斗容量 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
台班产量(m3) | 400 | 550 | 700 |
台班单价(元/台班) | 1000 | 1200 | 1400 |
表7-2 自卸汽车 能 力 | A | B | C |
运距10km台班运量 (m3) | 30 | 45 | 70 |
台班单价(元/台班) | 330 | 460 | 730 |
[问题]1.针对施工组织设计的相关内容,回答以下问题:
(1)坝基开挖应当在
前完成或基本完成两岸水上部分。
A.围堰填筑 B.围堰拆除
C.截流 D.导流
(2)坝基两岸水上水下分界高程可根据
等因素确定。
A.地形 B.地质
C.工程量 D.开挖时段
E.水文条件
(3)土石方开挖应
进行。
A.自上而下分层 B.自下而上分层
C.上下结合 D.分期或分段
2.该工程施工组织设计中采用药壶爆破法开挖坝基石方是否合适?若合适,说明理由;若不合适,指出合适的施工方法。
3.若挖掘机和自卸汽车只能各取一种,而数量没有限制,如何组合最经济?说明理由。并计算其单方挖运直接费。
4.若每天1个台班,安排挖掘机和自卸汽车的型号、数量不变,应安排多少台、何种型号的挖掘机和自卸汽车,可以完成施工任务?
5.按上述安排,每立方米土石方的挖、运直接费为多少?列式计算结果。
1.根据《强制性条文》中的SDJ338—1989《水利水电工程施工组织设计规范(试行)》规定,其答案如下:
(1)C (2)ABDE (3)A
2.根据《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》规定,该工程施工组织设计中采用药壶爆破法开挖坝基石方是不合适的,应采用钻孔爆破法施工。
3.挖掘机每立方米土石方的开挖直接费如下。
甲机:1000÷400=2.5元/m3
乙机:1200÷550=2.18元/m3
丙机:1400÷700=2.00元/m3
故取丙机最为便宜。
自卸汽车每立方米运输直接费分别介绍如下。
A车:330÷30=11元/m3
B车:460÷48=9.58元/m3
C车:730÷70=10.43元/m3
故取B车最为便宜。
每立方米土石方挖运直接费为2+9.58=11.58元/m3
4.每天需挖掘机的数量为:9000÷(700×8×0.9)=1.79台,取2台(具有2台挖掘机,可满足施工需要)。
挖掘时间:9000÷(700×2)=6.43d<8d,可按合同工期完成。
每天需要的挖掘机和自卸汽车的台数比例为:700÷48=14.6台,则每天安排自卸汽车数量为:2×14.6=29.2台,取29台,则29台自卸汽车可运土石方为29×48×6.5= 9048m3>9000m3,说明6.5d可以运完。
故配置丙挖掘机2台、B自卸汽车29台,可满足施工要求。
5.按上述安排,每立方米土石方的挖运直接费为:
(1400×2+460×29)×6.5÷9000=11.66元/m3
[解析]
第1、2小题是对土石坝施工组织设计的有关内容进行考核,只要根据《工程建设标准强制性条文》中的SDJ338--1989《水利水电工程施工组织设计规范(试行)》和《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》规定,即可作答。第3、4小题是对施工组织设计中的机械施工方案选择的考核,应注意机械的单方费用=(台班单价)÷(台班产量),机械需用量=(计划时段内应开挖的方量)÷(计划时段内制度台班数×机械生产率×机械利用率)。第5小题在第4小题计算的基础上即可作答,注意应根据最后选择结果进行计算。
10. (请根据背景材料,按要求作答)
[背景]
某水电站工程项目施工承包合同采用《水利水电施工合同条件》。建设单位与施工单位签订的合同为可调值合同,总合同价为1750万元,合同报价日期为2002年3月,合同工期为12个月,每个月结算一次。合同中规定因人工、材料、设备等价格波动因素对合同价的影响,采用通用合同条款规定的调价公式。合同中规定的定值权重A=0.15,可调值因子的变值权重BN、可调值因子的基本价格指数FM(2002年3月价格指数)如表所示。工程开工日期为2002年4月1日,在合同实施过程中,施工单位2002年6月结算月完成工程量按工程量清单中的单价计算,金额为710万元。该月完成了监理工程师指令的工程变更,并经检验合格,由于工程量清单中没有与工程变更相同或相近的项目,故根据实际情况,经协商建设单位应向施工单位支付变更工程款5万元;该月应支付材料预付 10万元,应扣保留金5万元。2002年6月相应各可调值因子的价格指数如表8-1所示。
表8-1 价格指数 可调值因子序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
变值权重BN | 0.28 | 0.18 | 0.13 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.06 |
2002年3月价格指数 | 100 | 100.8 | 102 | 93.6 | 100.2 | 95.4 | 93.4 |
2002年6月价格指数 | 116.8 | 106.8 | 110.5 | 95.6 | 98.9 | 93.7 | 95.5 |
在施工过程中,发生以下四个事件:
(1)2002年4月,在基坑开挖过程中,个别部位实际岩质与建设单位提供的地质资料不符,造成施工费用增加2.5万元,相应工序的持续时间增加了4天。
(2)2002年5月,施工单位为了保证质量扩大基础底面,开挖量增加导致费用增加 3.0万元,相应工序的持续时间增加了3天。
(3)2002年6月,在水电站主体工程施工过程中,由于施工图设计有误,实际工程量增加3.8万元,相应工序的持续时间增加了2天。
(4)2002年8月进入雨季施工,恰逢50年一遇暴雨,造成停工损失2.5万元,工期增加了4天。
在以上事件中,除第(4)事件外,其余工序均未发生在关键路线上,并对总工期五影响。针对上:述事件,施工单位在2003年5月完工结算时,提出如下索赔要求:①增加合同工期13天;②增加费用11.8万元。
[问题]1.作为项目经理,你认为施工单位提出索赔要求是否符合规定程序?说明理由。
2.施工单位对施工过程中发生的上述事件,费用索赔和工期索赔是否成立?为什么?
3.施工单位可按规定程序向监理机构提出什么索赔要求?
4.作为项目经理,你认为施工单位2002年6月应向监理机构申报的工程结算款额为多少?列明具体计算过程。
5.如果在工程保修期间发生了由施工单位原因引起的主厂房屋顶漏水、墙面剥落等问题,建设单位在多次催促施工单位修理而施工单位一再拖延的情况下,另请其他施工单位维修,则所发生的维修费用应该如何处理?
1.施工单位提出索赔要求不符合规定程序。因为按照索赔程序规定,施工单位应当在索赔事件发生后的28天内,向监理机构提出索赔申请,本案例中施工单位是在完工结算时才提出索赔要求,显然已超过索赔的有效期限。
2.(1)事件(1)费用索赔成立、工期索赔不成立。因为建设单位提供的地质资料与实际情况不符,属建设单位责任,但该工序未发生在关键线路上,不影响总工期。
(2)事件(2)费用索赔和工期索赔均不成立。因为该工作属施工单位采取的质量保证措施。
(3)事件(3)费用索赔成立、工期索赔不成立。因为这是施工图设计有误造成的,属于建设单位责任,但该工序未发生在关键线路上,不影响总工期。
(4)事件(4)费用索赔不成立、工期索赔成立。因为属于异常气候条件变化造成的,施工单位不应得到费用补偿,而工期延迟将影响总工期,则应得到延期。
3.施工单位可按规定程序向监理机构提出如下索赔要求:①增加合同工期4天;②增加费用6.3万元。
4.施工单位2002年6月应向监理机构申报的工程结算款额为:
710(0.15+0.28×116.8÷100+0.18×106.6÷100.8+0.13×110.5÷102+0.07×95.6÷93.6+0.09×98.9÷100.2+0.04×93.7÷95.4+0.06×95.5÷93.4)+5+10-5+3.8=733.15万元
5.所发生的维修费用应由原施工单位承担,在质量保证金或保留金中扣除。
[解析]
对于索赔问题首先要看其是否符合规定的程序,特别是索赔时限是否超过。然后判断索赔发生的事件是哪方的责任或应承担的风险,只有是责任或承担风险不在自身一方,方可申请索赔。第2、3小题是考核索赔事件责任与风险的承担归属判断,应注意费用索赔与工期索赔的区别。第4小题是考核工程款的结算,应注意2002年6月有费用索赔发生。第5小题是对保修期维修费用的考核,根据《建设工程质量管理条例》即可作答。
11. (请根据背景材料,按要求作答)
[背景]
某水利水电工程施工总承包二级企业,注册资本金为2000万元。目前有3个施工招标项目可供选择:①工程项目A为水利围垦工程项目的海堤合同标,该合同标概算为 1.25亿元,如能中标可获得较高利润,但投标竞争对手多而强,失标的风险较大,且投标所耗费用高。②工程项目B为水库大坝项目,大坝坝型为混凝土面板碾压堆石坝,水库库容为3500万m(上标)3,大坝合同标段概算为5000万元,如能中标可获得较高利润,但投标竞争对手多而强,失标的风险较大,且投标所耗费用高。③工程项目C为水电站项目,水电站装机容量为18MW,合同标段概算为1500万元,如中标可获利润相对较少,投标竞争对手少,本企业有竞争优势,中标的可能性较大,投标所需费用相对较少。三个项目各自的中标概率、失标概率及相应的获利额和投标费用损失(失标损失)额如表9-1所示。
表9-1 中标与失标概率表 项 目 | 获得项目(中标) | 失去项目(失标) |
概率(%) | 获利预计值(万元) | 概率(%) | 获利预计值(万元) |
A | 15 | -2000 | 85 | +90 |
B | 20 | -800 | 80 | +60 |
C | 70 | -120 | 10 | +10 |
20 | +20 |
[问题]1.根据《建筑业企业资质等级标准》规定,水利水电工程施工总承包二级企业可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的下列工程的施工:
及以下水利水电工程及辅助生产设施的建筑、安装和基础工程施工。
A.库容1亿m
3、装机容量100MW
B.库容1000万m
3、装机容量50MW
C.库容1亿m
3、装机容量50MW
D.库容1000万m
3、装机容量10MW
2.根据《建筑业企业资质等级标准》规定,该施工企业是否可以承担项目A、B、C的施工任务?分别说明理由。
3.对于该施工企业的投标决策行为而言,其风险量应等于
。
A.收益发生的概率×潜在的收益值
B.风险发生的概率×潜在的风险损失值
C.(收益发生的概率×潜在的收益值)+(风险发生的概率×潜在的风险损失值)
D.(风险发生的概率×潜在的收益值)+(收益发生的概率×潜在的风险损失值)
4.计算该施工企业可承担项目的风险量(要求列明具体计算式)。
5.若该施工企业现有实力仅能选择其中的一项工程承担施工任务,试根据可承担项目的风险量大小,对该企业的投标作出决策。
1.根据《建筑业企业资质等级标准》规定,答案为A。
2.对照规定,该施工单位不能承担A项目的施工任务,因为其单项合同额已超过企业注册资本金5倍。
该施工单位可以承担B、C两个项目的施工任务,因为其单项合同额和建设规模均满足《建筑业企业资质等级标准》的规定。
3.答案为C。
4.对于项目B:风险量RB=0.2×(-800)+0.8×60=-112万元
对于项目C:风险量RC=0.7×(-120)+0.2×20+0.1×10=-79万元
5.根据对项目B、C的风险量计算结果:RB<RC,表示项目B的风险量要小于项目 C,所以应选择项目B投标并争取中标,承包该项目。
[解析]
1.《建筑业企业资质等级标准》(建设部建建[2001]82号)对施工企业的承包范围作出了明确规定,作为一名建造师对此必须有明确的理解。对于第1、2小题,根据《建筑业企业资质等级标准》(建设部建建[2001]82号)可方便地作出解答。
2.第3小题是考核对风险管理中的风险评价和风险量概念的理解,第4、5小题是考核风险量计算的有关知识和应用。关于风险量的概念关键应注意:潜在的风险与效益并存是决策问题中普遍存在的现象,是一个事件存在的两个方面,它们是矛盾的统一体,应当将风险与效益统一起来考虑,风险量为:
风险量=(收益发生的概率×潜在的收益值)+(风险发生的概率×潜在的风险损失值)
对于第4小题计算风险量关键是应注意:如果收益值采用正值,损失值则采用负值。
第5小题应先通过分别计算两个可承担项目的风险量,然后对这两个项目的风险程度加以比较,再根据优先选择风险程度较小项目的原则,对投标作出决策,应注意按规定不可承担项目就不必计算风险量了,以减少计算工作量,提高解题速度。
12. (请根据背景材料,按要求作答)
[背景]
1.某水电站建设工程项目,建设单位经公开招标选择施工单位A承担该工程的土建施工和水轮发电机组等设备安装任务,并在施工合同中明确规定水轮发电机组等设备安装工程由施工单位A通过招标另行发包,水轮发电机组由建设单位选定的供应单位负责运抵现场。施工单位A安排某项目经理负责该项目具体工作,该项目经理经过风险识别、评价,按风险量的大小将该项目中的风险归纳为大、中、小三类,并根据该项目的具体情况,对施工单位A的风险事件提出了相应的风险对策,制定了相应的风险控制措施,具体见表10-1所示。
在水轮发电机组安装时,监理工程师发现施工单位A的发电机组机墩预埋的地脚螺栓位置与发电机组基座相应的尺寸不符,安装单位B无法将发电机组安装到位,造成安装单位B的工期延误和费用损失。经查,施工单位A是按设计单位提供的发电机组基础图施工的,而建设单位采购的是该发电机组的改型产品,基底尺寸与原设计图纸不符。对此,建设单位决定作设计变更,按进场发电机组的实际尺寸重新预埋地脚螺栓,仍由施工单位A负责实施。
表10-1 风险控制措施表 序 号 | 风险事件 | 风险对策 | 控制措施 |
1 | 通货膨胀 | 风险转移 | 施工单位A与分包单位 签订固定总价合同 |
2 | 分包单位技术、管理水平低 | 风险转移 | 出现问题向分包单位索赔 |
3 | 分包单位违约 | 风险转移 | 要求分包单位提供第三方 担保或提供履约保涵 |
4 | 施工单位A购买的昂贵设备 运输过程中的意外事故 | 风险转移 | 从现金净收入中支出 |
5 | 第三方责任 | 风险自留 | 建立非基金储备 |
[问题]1.发电机组运抵现场,可否视为“甲供设备”?为什么?简要回答如何组织检查验收。
2.针对项目经理提出的风险转移、风险回避和风险自留三种风险对策,指出各自的适用对象(指风险量大小)。
3.分析项目经理在上表中提出的各项风险控制措施是否正确?说明理由。
4.针对建设单位提出的设计变更,选择实施设计变更过程的正确工作程序
。
A.设计单位负责完成设计变更图纸,签发设计变更文件
B.建设单位向设计单位提出设计变更要求
C.各方签认设计变更单,施工单位实施设计变更
D.总监理工程师审核设计变更图纸,对设计变更的费用和工期作出评估,协助建设单位和施工单位进行协商,并达成一致
E.监督施工单位实施设计变更
5.按照规定,有哪些单位可向建设单位提出索赔?为什么?
有权索赔单位提出索赔要求应提交的表式有
。
A.费用索赔申请表 B.费用索赔审批表
C.工程临时延期申请表 D.工程最终延期审批表
E.工程临时延期审批表
1.可视为“甲供设备”。因为建设单位负责选定发电机组供应单位,施工单位A和安装单位B与发电机组供应单位无合同关系。
由施工单位A负责组织验收,建设单位、监理单位、安装单位B、发电机组供应单位参加,共同检查发电机组质量、数量以及相关质量证明材料,符合要求后予以验收。
2.风险转移适用于风险量大或中等的风险事件。风险回避适用于风险量大的风险事件。风险自留适用于风险量小的风险事件。
3.对照风险对策及控制措施表中的问题按序号回答如下:
(1)正确。因为固定总价合同对施工单位A没有风险。
(2)不正确。应选择技术、管理水平高的分包单位。
(3)正确。因为第三方担保或分包单位提供履约保函可以转移风险。
(4)不正确。从现金净收人中支出属于风险自留,对于这类风险可采取投保保险的方式转移风险。
(5)正确。出现风险损失,从非基金储备中支付,有应对措施,属于风险自留,也可通过投保第三方责任险的方式转移风险。
4.正确的程序为:B、A、D、C、E。
5.按照规定只有施工单位A有权向建设单位提出索赔。因为只有施工单位A与建设单位有合同关系,而发生索赔的前提条件是必须有合同关系。
有权索赔单位提出索赔要求应提交的表式有( A、C )。
[解析]
第1小题是对“甲供材料”或“甲供设备”认定的考核,其关键是看是否同时具备以下两个条件:①由建设单位负责采购;②与施工单位无合同关系。第2、3小题是对各种风险对策的适用对象和各类对策可以采取相应措施的考核。对风险对策的适用性进行选择,应通过对风险转移、风险回避、风险自留三种风险对策在概念上的理解,从而可以清楚这些风险对策的适用对象各不相同,而风险对策的依据是风险评价,需要从效果和代价两个方面来考虑,这样就可判断这三种风险对策各自的适用对象和应采取的对策是什么。第4小题是对设计变更程序的考核。第5小题是对索赔对象和索赔用表的考核,只有与建设单位有合同关系的单位方可申请索赔,施工单位索赔用表应注意与监理机构索赔审批用表的区别。