银符考试题库B12
现在是:
试卷总分:100.0
您的得分:
考试时间为:
点击“开始答卷”进行答题
交卷
评分
存入我的题库
晒成绩
打印模式
隐藏答案解析
打印
下载
背景
字体
较大
大
中
小
较小
退出
建设工程项目管理模拟570
一、单项选择题
(每题的备选项中只有1个最符合题意)
1. 采用工程总承包模式的大型建设工程项目,建设周期三年,其合同计价方式一般采用__________。
A.固定总价合同
B.单价合同
C.成本加酬金合同
D.变动总价合同
A
B
C
D
D
[考点] 变动总价合同的应用
[解析] 在工程施工承包招标时,施工期限一年左右的项目一般实行固定总价合同,通常不考虑价格调整问题,以签订合同时的单价和总价为准,物价上涨的风险全部由承包商承担。但是对建设周期一年半以上的工程项目,则应考虑下列因素引起的价格变化问题:①劳务工资以及材料费用的上涨;②其他影响工程造价的因素,如运输费、燃料费、电力等价格的变化;③外汇汇率的不稳定;④国家或者省、市立法的改变引起的工程费用的上涨。变动总价合同又称为可调总价合同,合同价格是以图纸及规定、规范为基础,按照时价进行计算,得到包括全部工程任务和内容的暂定合同价格。它是一种相对固定的价格,在合同执行过程中,由于通货膨胀等原因而使所使用的工、料成本增加时,可以按照合同约定对合同总价进行相应的调整。
2. 群体工程项目中,第一层次的质量控制体系应由______的工程项目管理机构负责建立。
A.施工单位
B.建设单位
C.设计单位
D.监理单位
A
B
C
D
B
[解析] 在大中型工程项目尤其是群体工程项目中,第一层次的质量控制体系应由建设单位的工程项目管理机构负责建立。
3. FIDIC系列合同条件中,采用固定总价方式计价、只有在出现某些特定风险时才能调整价格的合同是______。
A.施工合同条件
B.EPC交钥匙项目合同条件
C.永久设备和设计一建造合同条件
D.简明合同格式
A
B
C
D
B
[考点] 本题考查的是FIDIC系列合同条件。
[解析] 《EPC交钥匙项目合同条件》适用于在交钥匙的基础上进行的工程项目的设计和施工,承包商要负责所有的设计、采购和建造工作,在交钥匙时,要提供一个设施配备完整、可以投产运行的项目。该合同计价采用固定总价方式,只有在某些特定风险出现时才调整价格,B项正确。
4. 关于建设工程生产安全事故应急预案管理的描述,正确的是______。
A.应急预案的管理包括应急预案的编制、评审、备案和奖惩
B.非施工单位的安全生产及应急管理方面的专家均可以参加施工单位应急预案的评审
C.地方各级应急管理部门的应急预案应当报同级应急管理部门备案
D.每半年至少组织一次现场处置方案演练
A
B
C
D
D
[解析] A项,包括评审、备案、实施和奖惩;B项,有利害关系的应当回避;C项,报同级人民政府和上级安监部门备案,D项正确。
5. 基础处理造成的费用偏差,属于费用偏差原因中的______。
A.设计原因
B.施工原因
C.客观原因
D.业主原因
A
B
C
D
C
[解析] 一般来讲,产生费用偏差的原因包括物价上涨、设计原因、施工原因、业主原因和客观原因;其中客观原因包括自然因素、基础处理、社会原因、法规变化和其他原因,因此本题选C。
6. 当工程质量缺陷按修补方法处理后无法保证达到规定的使用要求和安全要求,而又无法返工处理的情况下,可以______
A.加固处理
B.限制使用
C.不作处
D.报废处理
A
B
C
D
B
[解析] 施工质量事故处理的基本方法:(1)修补处理。当工程的某些部分的质量虽未达到规定的规范、标准或设计的要求,存在一定的缺陷,但经过修补后可以达到要求的质量标准,又不影响使用功能或外观的要求时,可采取修补处理的方法。(2)加固处理。主要是针对危及承载力的质量缺陷的处理。(3)返工处理。当工程质量缺陷经过修补处理后仍不能满足规定的质量标准要求,或不具备补救可能性,则必须采取返工处理。(4)限制使用。当工程质量缺陷按修补方法处理后无法保证达到规定的使用要求和安全要求,而又无法返工处理的情况下,不得已时可作出诸如结构卸荷或减荷以及限制使用的决定。(5)不作处理。一般可不作专门处理的情况有以下几种:①不影响结构安全、生产工艺和使用要求的;②后道工序可以弥补的质量缺陷;③法定检测单位鉴定合格的;④出现的质量缺陷,经检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算,仍能满足结构安全和使用功能的。(6)报废处理。出现质量事故的工程,通过分析或实践,采取上述处理方法后仍不能满足规定的质量要求或标准,则必须予以报废处理。
7. 沟通障碍中,体现外部干扰因素的是______。
A.当信息用几种形式传送时,如果相互之间不协调,会使接受者难以理解传递的信息内容
B.因双方距离太远而沟通不便,影响沟通效果
C.对于重要事情,口头传达效果较差,因为接受者会认为“口说无凭”、“随便说说”而不加重视
D.组织机构庞大,内部层次多,从最高层传递信息到最低层,从低层汇总情况到最高层,中间环节太多,容易使信息损失较大
A
B
C
D
B
[考点] 本题考查的是沟通通道的障碍。
[解析] 沟通通道的问题也会影响到沟通的效果。沟通通道障碍主要有以下几个方面:(1)选择沟通媒介不当。比如对于重要事情,口头传达效果较差,因为接受者会认为“口说无凭”,“随便说说”而不加重视。(2)几种媒介相互冲突。当信息用几种形式传送时,如果相互之间不协调,会使接受者难以理解传递的信息内容。(3)沟通渠道过长。组织机构庞大,内部层次多,从最高层传递信息到最低层,从低层汇总情况到最高层,中间环节太多,容易使信息损失较大。(4)外部干扰。信息沟通过程中经常会受到自然界各种物理噪声、机器故障的影响或被另外事物干扰所打扰,也会因双方距离太远而沟通不便,影响沟通效果。B项正确。
8. 下列建设工程项目目标动态控制的工作中,属于准备工作的是______。
A.收集项目目标的实际值
B.对项目目标进行分解
C.将项目目标的实际值和计划值相比较
D.对产生的偏差采取纠偏措施
A
B
C
D
B
[解析] 准备工作:目标分解、确定计划值,B项正确。
9. 下列属于建设工程项目决策阶段策划的基本工作内容的是______。
A.合同策划
B.项目实施风险策划
C.项目投资目标分解
D.实施组织策划
A
B
C
D
A
[解析] 建设工程项目决策阶段策划的基本内容有:项目环境和条件的调查与分析;项目定义和项目目标论证;组织策划;管理策划;合同策划;经济策划;技术策划。BCD三项属于建设工程项目实施阶段策划的基本内容。
10. 整个建设工程项目竣工验收过程涉及建设单位、设计单位、监理单位及施工总分包各方的工作,必须按照工程项目质量控制系统的职能分工,以______为核心进行竣工验收的组织协调。
A.监理工程师
B.建筑工程师
C.设计人员
D.检验人员
A
B
C
D
A
11. _________是项目施工准备阶段的施工预算成本计划。
A.实施性成本计划
B.竞争性成本计划
C.指导性成本计划
D.战略性成本计划
A
B
C
D
A
[解析] 实施性成本计划是项目施工准备阶段的施工预算成本计划,它是以项目实施方案为依据,以落实项目经理责任目标为出发点,采用企业的施工定额通过施工预算的编制而形成的实施性施工成本计划。
12. 绘制时间—成本累积曲线的环节中,在时标网络图上按时间编制成本支出计划后进行的下一步工作是______。
A.确定工程项目进度计划,编制进度计划的横道图
B.计算计划累计支出的成本额
C.绘制S形曲线
D.计算单位时间的成本
A
B
C
D
B
[解析] 确定进度计划、编制横道图→计算单位时间成本→绘制时标网络成本计划→计算累计支出→绘制S曲线,B项正确。
13. 关于标前会议,下列说法不正确的是______。
A.招标人按投标须知规定的时间和地点召开的会议
B.标前会议上,可以对招标文件中的某些内容加以修改或补充说明
C.会议结束后,招标人应将会议纪要用书面通知的形式发给每一个投标人
D.招标人不得在标前会议上确定延长投标截止时间
A
B
C
D
D
[考点] 本题考核的是标前会议。
[解析] 标前会议也称为投标预备会或招标文件交底会,是招标人按投标须知规定的时间和地点召开的会议。标前会议论上,招标人除了介绍工程概况以外,还可以对招标文件中的某些内容加以修改或补充说明,以及对投标人书面提出的问题和会议上即席提出的问题给以解答,会议结束后,招标人应将会议纪要用书面通知的形式发给每一个投标人。为了使投标单位在编写投标文件时有充分的时间考虑招标人对招标文件的补充或修改内容,招标人可以根据实际情况在标前会议上确定延长投标截止时间。
14. 下列各项中,不属于施工准备阶段建设监理工作的主要任务的是______。
A.参与设计单位向施工单位的设计交底
B.审查施工组织设计
C.起草并参与材料和设备的订货合同
D.查验施工单位的施工测量放线成果
A
B
C
D
C
[解析] 施工准备阶段建设监理工作的主要任务包括:①审查施工单位提交的施工组织设计中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性;②参与设计单位向施工单位的设计交底;③检查施工单位工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格;①检查施工单位专职安全生产管理人员的配备情况;⑤审核分包单位资质条件;⑥检查施工单位的试验室;⑦查验施工单位的施工测量放线成果;⑧审查工程开工条件,签发开工令。
15. 建设工程质量监督档案按______建立。
A.单项工程
B.单位工程
C.分部工程
D.检验批
A
B
C
D
B
[考点] 本题考核的是建设工程监督档案的建立。
[解析] 建设工程质量监督档案按单位工程建立。
16. 项目的政府主管部门和各参与单位的编码不包括______。
A.政府主管部门
B.工程咨询单位
C.保险机构
D.设计单位
A
B
C
D
C
[解析] 项目的政府主管部门和各参与单位编码(组织编码)包括:①政府主管部门;②业主方的上级单位或部门;③金融机构;④工程咨询单位;⑤设计单位;⑥施工单位;⑦物资供应单位;⑧物业管理单位等。
17. 某分部工程双代号网络计划如下图所示,其关键线路有______条。
A.2
B.3
C.4
D.5
A
B
C
D
B
[解析] 本题涉及的考点是双代号网络计划中关键线路的确定。该分部工程双代号网络计划中关键线路有:①→②→⑦→⑧→⑨,①→②→③→⑥→⑧→⑨,①→②→③→④→⑤→⑥→⑧→⑨,所以选项B正确。
18. 可以从不同的角度对建设工程项目的信息进行分类,如设计准备、设计、招标投标和施工过程等是按______分类。
A.项目管理工作的对象
B.项目实施的工作过程
C.项目管理工作的任务
D.信息的内容属性
A
B
C
D
B
[解析] 业主方和项目参与各方可根据各自项目管理的需求确定其信息的分类,可以从不同的角度对建设工程项目的信息进行分类,如:按项目实施的工作过程,如设计准备、设计、招标投标和施工过程等进行信息分类。
19. 工程项目的施工方案中,施工的技术、工艺、方法和机械、设备、模具等施工手段的配置属于______。
A.施工技术方案
B.施工组织方案
C.施工管理方案
D.施工控制方案
A
B
C
D
A
20. 我国实施国家信息化,应全面推动______进程。
A.企业信息化、行业信息化、社会信息化和国家信息化
B.领域信息化、区域信息化、企业信息化和社会信息化
C.区域信息化、行业信息化、企业信息化和社会信息化
D.区域信息化、产业信息化、行业信息化和社会信息化
A
B
C
D
B
[解析] 我国实施国家信息化的总体思路是:
(1)以信息技术应用为导向;
(2)以信息资源开发和利用为中心;
(3)以制度创新和技术创新为动力;
(4)以信息化带动工业化;
(5)加快经济结构的战略性调整;
(6)全面推动领域信息化、区域信息化、企业信息化和社会信息化进程。
21. 下列成本项目的分析中,属于管理费分析的是______
A.分析因工程量增减将对劳务分包合同的影响
B.分析材料保管费率的变化
C.分析施工机械利用率对施工成本的影响
D.分析固定资产使用费的计划值和实际值的比较
A
B
C
D
D
[解析] 成本项目分析包括人工费分析、材料费分析、机械使用费分析和管理费分析。其中,管理费分析,也应通过预算(或计划)数与实际数的比较来进行。管理费分析的项目包括管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险费等。
22. 专业性较强的工程项目需要编制工程建设监理实施细则,并且经过______批准,在实施过程中修改和完善。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师
C.施工方总工程师
D.甲方项目经理
A
B
C
D
B
[解析] 对中型和中型以上或者专业性较强的工程项目,项目监理机构应当编制监理实施细则,工程建设监理实施细则应当在工程施工开始前编制完成,并必须经过总监理工程师批准,因此本题选B。
23. 根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006)条文风险等级划分的说明,下图中风险区A的风险等级为______等风险。
事件风险量区域划分图
A.1
B.3
C.5
D.7
A
B
C
D
C
[解析] 各风险区的风险等级:①风险区A——5等风险;②风险区B——3等风险;③风险区C——3等风险;④风险区D——1等风险。因此,本题应选C。
24. 业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的各个过程,其中______是项目管理中最重要的任务。
A.投资控制
B.安全管理
C.进度控制
D.质量控制
A
B
C
D
B
[解析] 业主方项目管理主要包括如下工作:安全管理、投资控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理、组织和协调,其中安全管理是项目管理中最重要的任务,因此本题选B。
25. 通过分析合同的法律基础,承包人了解适用于合同的法律的基本情况,用以指导整个______工作。
A.合同实施和索赔
B.采购和生产
C.设计和生产
D.建设和验收
A
B
C
D
A
[解析] 通过分析合同的法律基础,承包人了解适用于合同的法律的基本情况,用以指导整个合同实施和索赔工作。对合同中明示的法律应重点分析。因此,本题应选A。
26. 下列不属于人工费的影响因素的是______。
A.社会平均工资水平
B.生产消费指数
C.劳动力市场供需变化
D.通货膨胀
A
B
C
D
D
[解析] 人工费的影响因素包括:①社会平均工资水平;②生产消费指数;③劳动力市场供需变化;④政府推行的社会保障和福利政策;⑤经会审的施工图、施工定额、施工组织设计等决定人工的消耗量。
27. 以下对《建设工程施工合同(示范文本)》中通用条款规定的组成合同文件的优先顺序,排列正确的是______。
A.合同协议书→中标通知书,通用合同条款→专用合同条款及其附件
B.专用合同条款→通用合同条款→技术标准和要求→图纸
C.已标价工程量清单→图纸→技术标准和要求→中标通知书
D.图纸→技术标准和要求→已标价工程量清单→投标函及其附录
A
B
C
D
B
[解析] 组成合同文件的顺序:合同协议书→中标通知书→投标函及其附录→专用合同条款→通用合同条款→技术标准和要求→图纸→已标价工程量清单或预算书。B项正确。
28. 关于建设工程施工现场环境保护措施的说法,正确的是______。
A.主要道路应换土覆盖,定期洒水清扫
B.施工现场必须使用预拌混凝土
C.施工现场可以焚烧材料包装物
D.搭设专用封闭通道清运建筑物内垃圾
A
B
C
D
D
[考点] 本题考查的是建设工程施工现场环境保护的措施。
[解析] ①高大建筑物清理施工垃圾时,要使用封闭式的容器或者采取其他措施处理高空废弃物,严禁凌空随意抛撒。②施工现场道路应指定专人定期洒水清扫,形成制度,防止道路扬尘。③大城市市区的建设工程已不容许搅拌混凝土。在容许设置搅拌站的工地,应将搅拌站封闭严密,并在进料仓上方安装除尘装置,采用可靠措施控制工地粉尘污染。
29. 对于施工总承包管理单位提供的临时住房,如果分包人需要使用,则应由______所支付的费用。
A.分包人决定
B.施工总承包单位决定
C.双方协商
D.监理工程师决定
A
B
C
D
C
[考点] 本题考查的是施工总承包管理与施工总承包模式对分包单位的管理和服务。
[解析] 对于施工总承包管理单位或施工总承包单位提供的某些设施和条件,如搭设的脚手架、临时用房等,如果分包人需要使用,则应由双方协商所支付的费用,C项正确。
30. 在组织结构图中,矩形框表示工作部门,上级工作部门对其直接下属工作部门的指令关系用______表示。
A.单向箭线
B.双向箭线
C.直线
D.虚线
A
B
C
D
A
[解析] 组织结构模式可用组织结构图来描述,组织结构图也是一个重要的组织工具,反映一个组织系统中各组成部门(组成元素)之间的组织关系(指令关系)。在组织结构图中,矩形框表示工作部门,上级工作部门对其直接下属工作部门的指令关系用单向箭线表示。
二、多项选择题
(每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意)
1. 关于生产安全事故应急预案的说法,正确的有______。
A.应急预案体系包括综合应急预案,专项应急预案和现场处置方案
B.编制目的是为了杜绝职业健康安全和环境事故的发生
C.综合应急预案从总体上阐述应急的基本要求和程序
D.专项应急预案是针对具体装置、场所或设施、岗位所制定的应急措施
E.现场处置方案是针对具体事故类别,危险源和研究保障而制定的计划或方案
A
B
C
D
E
AC
[解析] 应急预案的目的是防止一旦紧急情况发生时出现混乱,能够按照合理的响应流程采取适当的救援措施,预防和减少可能随之引发的职业健康和环境影响,B项错误。专项应急预案是针对具体事故类别,危险源和研究保障而制定的计划或方案,D项错误。现场处置方案是针对具体装置、场所或设施、岗位所制定的应急措施,E项错误。
2. 下列施工质量控制依据中,属于专用性依据的是______。
A.工程建设项目质量检验评定标准
B.建设工程质量管理条例
C.设计修改和技术变更通知
D.设计交底及图纸会审记录
E.勘察设计文件
A
B
C
D
E
CDE
[考点] 本题考查的是施工质量控制的依据。
[解析] 施工质量控制的依据包括:共同性依据;专业技术性依据;项目专用性依据。其中项目专用性依据指本项目的工程建设合同、勘察设计文件、设计交底及图纸会审记录、设计修改和技术变更通知,以及相关会议记录和工程联系单等。B项属于共同性依据,B项错误。A项属于专业技术性依据,A项错误。
3. 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2017—0201),关于发包人的责任和义务的说法,正确的有______。
A.办理工伤保险
B.办理建设工程施工许可证
C.按专用合同条款约定向承包人提供满足工程施工所需的场内道路,由承包人承担相应费用
D.负责施工场地周边的环境保护
E.取得出入施工现场所需的批准手续和所有权利
A
B
C
D
E
BE
[解析] 发包人的责任与义务:(1)按照合同约定做好施工前准备工作,提供原材料、设备、场地、资金和技术资料。发包人未按照约定的时间和要求提供的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工的损失。(2)与承包人相互配合,保证工程建设顺利进行。因发包人原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当及时采取弥补措施以减少损失,并赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等实际损失和费用。(3)组织工程验收。隐蔽工程在隐蔽以前,发包人接到通知后应对及时检查,没有及时检查造成工期拖延的,承包人可以顺延工期,并有权要求赔偿停工、窝工的损失。建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸、施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。(4)接受建设工程并且按照约定支付工程价款。建筑工程完成并经验收合格,发包人应当及时接受并支付工程价款。未支付价款的,经催告后在合理期限内仍未支付的,承包人可以根据《合同法》第286条行使优先权,以工程折价或者拍卖的价款优先受偿。B、E项正确。
4. 建设工程项目质量的特性包括______。
A.可靠性
B.整体性
C.耐久性
D.经济性
E.安全性
A
B
C
D
E
ACDE
[考点] 建设工程项目质量的特性
[解析] 建设工程项目质量的特性主要体现在适用性、安全性、耐久性、可靠性、经济性及与环境的协调性等六个方面。
5. 专家调查法是通过向有经验的专家咨询、调查,识别、分析和评价危险源的一类方法,常用的有______。
A.头脑风暴法
B.故障树分析法
C.德尔菲法
D.查阅记录法
E.事故树分析法
A
B
C
D
E
AC
6. 大型建设工程项目总进度纲要的主要内容包括______。
A.子系统中的单项工程进度计划
B.总进度规划
C.确定里程碑事件的计划进度目标
D.施工准备与资源配置计划
E.总进度目标实现的条件和应采取的措施
A
B
C
D
E
BCE
[解析] 大型建设工程项目总进度纲要的主要内容包括:(1)项目实施的总体部署;(2)总进度规划;(3)各子项目进度计划;(4)确定里程碑事件的计划进度目标;(5)总进度目标实现的条件和应采取的措施等。B、C、E项正确。
7. 关于施工预算、施工图预算“两算”对比的说法,正确的有______。
A.施工预算的编制以预算定额为依据
B.“两算”对比的方法包括实物对比法
C.施工定额的用工量一定比预算定额低
D.施工图预算是投标报价的主要依据
E.施工预算仅适用于施工单位,施工图预算仅适用于建设单位
A
B
C
D
E
BD
[解析] 施工预算的编制以施工定额为主要依据,A项错误。“两算”对比的方法包括实物对比法个金额对比法,B项正确。施工预算的人工数量及人工费比施工图预算一般要低6%左右,但非绝对,C项错误。施工图预算是投标报价的主要依据,D项正确。施工图预算既适用于发包人,又适用于承包人,E项错误。
8. 下列工程索赔证据中,属于书证的有______
A.工程现场照片
B.合同协议书
C.质量责任鉴定
D.往来信件
E.司法判决书
A
B
C
D
E
BDE
[解析] 书证,是指以其文字或数字记载的内容起证明作用的书面文书和其他载体。如合同文本、财务账册、欠据、收据、往来信函以及确定有关权利的判决书、法律文件等。
9. 在招标文件中要求中标的投标人提交保证履行合同义务和责任的担保,其形式有______。
A.保留金
B.由保险公司开具的履约担保书
C.房屋抵押他项权证
D.有价证券
E.商业银行开具的担保证明
A
B
C
D
E
ABE
[解析] 履约担保可以采用银行保函、履约担保书和履约保证金的形式,也可以采用同业担保的方式,即由实力强、信誉好的承包商为其提供履约担保,但应当遵守国家有关企业之间提供担保的有关规定,不允许两家企业互相担保或多家企业交叉互保。在保修期内,工程保修担保可以采用预留保留金的方式。
10. 按照事故造成损失的程度,建设工程质量事故分为一般事故和______。
A.质量事故
B.特别重大事故
C.重大事故
D.较大事故
E.非常重大事故
A
B
C
D
E
BCD
[考点] 工程质量问题和质量事故的分类。
[解析] 按照住房和城乡建设部《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》(建质[2010]111号),根据工程质量事故、人员伤亡和经济损失,事故分为特别重大责任事故、重大事故、较大事故和一般事故四个等级。
因此,正确选项是BCD。
一、单项选择题
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
二、多项选择题
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
深色:已答题 浅色:未答题
提交纠错信息
评价难易度
提交知识点