银符考试题库B12
现在是:
试卷总分:100.0
您的得分:
考试时间为:
点击“开始答卷”进行答题
交卷
评分
存入我的题库
晒成绩
打印模式
隐藏答案解析
打印
下载
背景
字体
较大
大
中
小
较小
退出
一级建造师建设工程法规及相关知识模拟519
一、单项选择题
(每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1. 建设单位与施工单位希望通过仲裁方式解决施工合同纠纷。下列双方达成的仲裁协议中,不产生法律效力的是______。
A.以电子数据交换形式达成的请求仲裁的协议
B.在发生争议后双方通过电子邮件达成的仲裁协议
C.双方的法定代表人通过电话达成的仲裁协议
D.双方在合同中订立的仲裁条款
A
B
C
D
C
[解析] 《仲裁法》规定,仲裁协议包括合同中订立的仲裁条款和以其他书面方式在纠纷发生前或者纠纷发生后达成的请求仲裁的协议。据此,仲裁协议应当采用书面形式,口头方式达成的仲裁意思表示无效。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国仲裁法〉若干问题的解释》规定,仲裁法第十六条规定的“其他书面形式”的仲裁协议,包括以合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等形式达成的请求仲裁的协议。
2. 根据《建筑法》,领取施工许可证后因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期。关于申请延期的说法,正确的是______。
A.延期没有次数限制
B.应当由施工企业提出申请
C.超过延期时限但在宽展期内的,施工许可证依然有效
D.延期每次不超过3个月
A
B
C
D
D
[解析] 《建筑法》规定,建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。
“延期没有次数限制”错误,延期以两次为限,每次不超过3个月。
“应当由施工企业提出申请”错误,应由建设单位提出。
“超过延期时限但在宽展期内的,施工许可证依然有效”错误,延期没有宽展期。
3. 关于劳动合同的履行、变更、解除的说法,正确的有______。
A.用人单位如果变更名称、法定代表人等事项,不影响劳动合同的履行
B.用人单位发生合并或者分立的,新用人单位与劳动者协商一致的,签订补充协议后,延续劳动关系
C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的,劳动者可以立即解除合同
D.劳动者在工作期间被证明不满足任职要求的,用人单位可随时解除合同
A
B
C
D
A
[解析] 用人单位发生变动不影响劳动合同的履行:(1)用人单位变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项,不影响劳动合同的履行。(2)用人单位发生合并或者分立等情况,原劳动合同继续有效,新用人单位继续履行劳动合同。
用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的,劳动者可以随时解除合同。
劳动者有下列情形之一的,用人单位可以随时解除劳动合同:(1)在试用期间被证明不符合录用条件的;(2)严重违反用人单位的规章制度的;(3)严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的;(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的;(5)因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的;(6)被依法追究刑事责任的。
4. 关于抵押权实现的说法,正确的是______。
A.抵押物折价后,其价款超过债权数额的部分归债务人所有,不足部分由债务人清偿
B.债务履行期届满抵押权人未受清偿的,抵押双方协议不成的,抵押权人可以直接占有抵押物
C.同一财产向两个以上债权人抵押,抵押合同已登记生效的,拍卖、变卖抵押物所得价款按债权比例清偿
D.债务履行期届满抵押权人未受清偿的,可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿
A
B
C
D
D
[解析] 抵押物折价后,其价款超过债权数额的部分归抵押人所有,不足部分由债务人清偿。
抵押权人与抵押人未就抵押权实现方式达成协议的,抵押权人可以请求人民法院拍卖、变卖抵押财产。
同一财产向两个以上债权人抵押,登记的优于没有登记的。抵押合同都登记的,按登记的先后顺序清偿。
5. 关于建设工程赔偿损失的说法,不正确的有______。
A.赔偿损失既具有补偿性,也具有一定的任意性
B.一方违约后,另一方应采取措施防止损失的扩大,否则不能就扩大的损失要求赔偿
C.赔偿损失是对直接造成的损失进行赔偿
D.当事人因防止损失的扩大而支出的合理费用,由违约方承担
A
B
C
D
C
[解析] 赔偿损失范围包括直接损失和间接损失。直接损失是指财产上的直接减少。间接损失(又称所失利益)是指失去的可以预期取得的利益。
一方违约后,另一方应采取措施防止损失的扩大,否则不能就扩大的损失要求赔偿。
赔偿损失具有以下特征:(1)赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式。(2)赔偿损失具有补偿性,是强制违约方给非违约方所受损失的一种补偿。(3)赔偿损失具有一定的任意性。(约定赔偿数额或约定免责事由)(4)赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的全部损害为原则。
当事人因防止损失的扩大而支出的合理费用,由违约方承担。
6. 某工程发生较大事故后,事故调查组因特殊情况未在事故发生之日起______内按规定提交事故调查报告,需适当延长提交期限,则应由负责事故调查的______批准。
A.60日,安全生产监督管理部门
B.45日,建设行政主管部门
C.30日,监察机关
D.60日,人民政府
A
B
C
D
D
[解析] 事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告;特殊情况下,经负责事故调查的人民政府批准,提交事故调查报告的期限可以适当延长,但延长的期限最长不超过60日。
7. 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起______日内向有关行政监督部门投诉。
A.5
B.7
C.10
D.15
A
B
C
D
C
[解析] 《招标投标法实施条例》规定,投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
8. 关于建设工程价款优先受偿权的说法,正确的是______。
A.建设工程质量合格,承包人请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的,人民法院应予支持
B.优先受偿权的行使期限为18个月,自工程实际完工之日起算
C.优先受偿权的范围包括逾期支付建设工程价款的违约金
D.抵押权优先于优先受偿权
A
B
C
D
A
[解析] 建设工程质量合格,承包人请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的,人民法院应予支持。
承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权,但最长不得超过18个月,自发包人应当给付建设工程价款之日起算。
承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的,人民法院不予支持。
建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。
9. 关于安全生产许可证与建筑业企业资质证书的说法,不正确的有______。
A.两个证件的批准均属于建设行政主管部门的行政许可
B.两个证件有效期均为3年,期满前3个月办理延期
C.两个证件的申请主体相同
D.两个证件的申请条件均对人员有相应的要求
A
B
C
D
B
[解析] 选项“两个证件的批准均属于建设行政主管部门的行政许可”正确,两个证件的批准均属于建设行政主管部门的行政许可。
选项“两个证件的申请主体相同”正确,两个证件的申请主体相同,都是建筑施工企业。
选项“两个证件有效期均为3年,期满前3个月办理延期”错误,安全生产许可证,有效期为3年,有效期届满前3个月,申请延期。资质证书,有效期为5年,有效期届满3个月前,申请延期。
选项“两个证件的申请条件均对人员有相应的要求”正确,申请领取安全生产许可证的条件:(1)建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程;(2)保证本单位安全生产条件所需资金的投入;(3)设置安全生产管理机构,按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员;(4)主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格;(5)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书;(6)管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格;(7)依法参加工伤保险,依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险,为从业人员交纳保险费;(8)施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求;(9)有职业危害防治措施,并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装;(10)有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案;(11)有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员,配备必要的应急救援器材、设备;(12)法律、法规规定的其他条件。
资质的法定申请条件:企业应当按照其拥有的资产、主要人员、已完成的工程业绩和技术装备等条件申请建筑业企业资质,经审查合格,取得建筑业企业资质证书后,方可在资质许可的范围内从事建筑施工活动。
10. 关于民事诉讼审判程序的说法,正确的是______。
A.上诉状应当通过第二审人民法院提出
B.当事人超过诉讼时效期间起诉的,人民法院不予受理
C.涉及当事人商业秘密的案件,人民法院可以不公开审理
D.当事人不服第一审判决的,应当在判决书送达之日起10日内提起上诉
A
B
C
D
C
[解析] 上诉状应当通过原审法院提出,并按照对方当事人的人数提出副本。当事人直接向第二审人民法院上诉的,第二审人民法院应当在5日内将上诉状移交原审人民法院。
超过诉讼时效期间起诉的,如果符合《民事诉讼法》规定的起诉条件,人民法院应当予以受理。
离婚案件,涉及商业秘密的案件,当事人申请不公开审理的,可以不公开审理。
当事人不服第一审判决的,应当在判决书送达之日起15日内提起上诉。
11. 关于合同形式的说法,正确的是______。
A.当事人的行为可以构成默示合同
B.建设工程合同可以采用书面形式
C.书面形式合同是指纸质合同
D.未依法采取书面形式订立合同的,合同无效
A
B
C
D
A
[解析] 其他形式合同,可以根据当事人的行为或者特定情形推定合同的成立,也可以称之为默示合同。
建设工程合同应当采用书面形式。
以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容,并可以随时调取查用的数据电文,视为书面形式。
未依法采取书面形式订立合同的,合同不一定无效。
12. 关于事故调查处理的说法,正确的有______。
A.人民政府及安监部门、监察机关、公安机关以及工会均是事故调查组的成员
B.死亡10人、重伤10人,直接经济损失1000万的事故,应当由市级政府调查
C.为抢救人员、防止事故扩大、疏散交通的需要,可以移动事故现场物件
D.对于一般事故县级人民政府也可以委托事故发生单位组成事故调查组进行调查
A
B
C
D
A
[解析] 选项“为抢救人员、防止事故扩大、疏通交通的需要,可以移动事故现场物件”错误,确因特殊情况需要移动事故现场物件的,必须同时满足的条件有:
(1)抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通的需要。(2)经事故单位负责人或组织事故调查的安全生产监督管理部门和负有安全生产监督职责的有关部门同意。(3)做出标志,绘制现场简图,拍摄现场照片,对被移动物件贴上标签,并做出书面记录。(4)尽量使现场少受破坏。
选项“死亡10人、重伤10人,直接经济损失1000万的事故,应当由市级政府调查”错误,属于重大事故,应当由省级政府调查。
特别重大:国务院或授权部门;
重大:省级政府;
较大:设区的市级政府;
一般:县级政府;
选项“人民政府及安监部门、监察机关、公安机关以及工会均是事故调查组的成员”正确,事故调查组的组成:有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成,并应当邀请检察院参加,事故调查组可以聘请有关专家参与调查,组长由负责事故调查的人民政府指定。
选项“对于一般事故县级人民政府也可以委托事故发生单位组成事故调查组进行调查”错误,未造成人员伤亡的一般事故,县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。
13. 王某乘坐张某的出租车前往机场,由于张某路上绕道加油,到达机场时飞机已经起飞。由于错失了与外商的签约洽谈,给王某造成了10万元的损失,王某要求张某承担违约责任。根据《民法典》的规定,张某的行为______。
A.不构成违约,因为双方没有签订书面合同
B.不构成违约,因为不可抗力可以免责
C.构成违约,王某可以要求张某赔偿10万元的损失
D.构成违约,但王某不能要求张某赔偿10万元的损失
A
B
C
D
D
[解析] 张某的行为已经构成了违约的事实,因此张某应当承担违约责任;但是根据规定:损失赔偿额不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失,因此王某不能要求张某赔偿10万元的损失。
14. 下列财产中,不能进行出质的是______。
A.汇票、支票、本票
B.债券、存款单
C.房屋的产权证书
D.黄金和珠宝
A
B
C
D
C
[解析] 质权分为动产质权和权利质权。
债务人或者第三人可以将有权处分的下列权利出质:
(1)汇票、本票、支票;
(2)债券、存款单;
(3)仓单、提单;
(4)可以转让的基金份额、股权;
(5)可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权;
(6)现有的以及将有的应收账款;
(7)法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。
15. 关于国家所有的文物的说法,正确的是______。
A.遗存于公海区域内的起源于中国的文物,属于国家所有
B.国有不可移动文物的所有权因其所依附的土地所有权或者使用权的改变而改变
C.古文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有
D.属于国家所有的可移动文物的所有权因其保管、收藏单位的终止或者变更而改变
A
B
C
D
C
[解析] “遗存于公海区域内的起源于中国的文物,属于国家所有”错误,《水下文物保护管理条例》规定,遗存于中国内水、领海内的一切起源于中国的、起源国不明的和起源于外国的文物,以及遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源于中国的和起源国不明的文物,属于国家所有,国家对其行使管辖权。遗存于外国领海以外的其他管辖海域以及公海区域内的起源于中国的文物,国家享有辨认器物物主的权利。
“国有不可移动文物的所有权因其所依附的土地所有权或者使用权的改变而改变”错误,国有不可移动文物的所有权不因其所依附的土地所有权或者使用权的改变而改变。
“古文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有”正确,古文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有。
“属于国家所有的可移动文物的所有权因其保管、收藏单位的终止或者变更而改变”错误,属于国家所有的可移动文物的所有权不因其保管、收藏单位的终止或者变更而改变。
16. 国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度。具体目录由______会同国务院其他有关部门制定并公布。
A.国务院
B.国务院建设行政主管部门
C.国务院安全监督管理部门
D.国务院标准化行政主管部门
A
B
C
D
B
[解析] 本题考查的是政府主管部门安全监督管理的相关规定的内容:
国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度。具体目录由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定并公布。
故答案选B
17. 同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章,一般规定与特别规定不一致时,应当适用______。
A.一般规定
B.特别规定
C.上一级机关制定的法规的规定
D.国务院制定的行政规章的规定
A
B
C
D
B
[解析] 《立法法》规定,同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章,特别规定与一般规定不一致的,适用特别规定。
18. 留置权人与债务人没有约定留置财产后的债务履行期限的,留置权人应当给债务人______日以上履行债务的期限,但是鲜活易腐等不易保管的动产除外。
A.30
B.60
C.15
D.45
A
B
C
D
B
[解析] 《民法典》规定,留置权人与债务人应当约定留置财产后的债务履行期限;没有约定或者约定不明确的,留置权人应当给债务人60日以上履行债务的期限,但是鲜活易腐等不易保管的动产除外。
19. 关于企业负责人、项目经理、专职安全员的说法,不正确的有______。
A.工程项目实行总承包的,项目经理定期考核分包企业安全生产管理情况
B.及时、如实报告生产安全事故是企业负责人和项目经理的安全责任
C.专业承包一级企业,专职安全员配置应不少于2人
D.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工的,企业负责人应带班进行检查
A
B
C
D
C
[解析] “工程项目实行总承包的,项目经理定期考核分包企业安全生产管理情况”说法正确,施工项目负责人的安全生产责任:(1)对本项目的安全生产管理全面负责;(2)建立项目安全生产管理体系,明确项目管理人员职责、落实安全生产管理制度;(3)确保安全生产费用的有效使用;(4)监控危险性较大的分部分项工程,及时排查处理安全事故隐患;(5)及时报告生产安全事故,并开展现场救援;(6)工程项目实行总承包的,定期考核分包企业安全生产管理情况。
“及时、如实报告生产安全事故是企业负责人和项目经理的安全责任”说法正确,生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:
(1)建立健全并落实本单位全员安全生产责任制,加强安全生产标准化建设;
(2)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程;
(3)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;
(4)保证本单位安全生产投入的有效实施;
(5)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;
(6)组织和制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;
(7)及时、如实报告生产安全事故。
“专业承包一级企业,专职安全员配置应不少于2人”说法错误,当选。专职安全生产管理人员的配备要求:
人员的配备根据企业经营规模、设备管理和生产需要予以增加:
①总承包:特级不少于6人;一级不少于4人;二级及以下不少于3人;
②专业承包:一级不少于3人;二级及以下不少于2人;
③劳务分包:不少于2人;
④分公司、区域公司等较大的分支机构:不少于2人。
“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工的,企业负责人应带班进行检查”说法正确,超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工的,企业负责人应带班进行检查。
20. 关于施工合同解除的说法,正确的是______。
A.发包人不履行协助义务,承包人可以解除合同
B.承包人将承包的工程转包,发包人可以解除合同
C.承包人将承包的工程分包,发包人可以解除合同
D.发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准,承包人可以解除合同
A
B
C
D
B
[解析] 发包人解除合同的情形:承包人将建设工程转包、违法分包的,发包人可以解除合同。承包人解除施工合同的情形。《民法典》规定,发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准或者不履行协助义务,致使承包人无法施工,经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的,承包人可以解除合同。
“发包人不履行协助义务,承包人可以解除合同”“发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准,承包人可以解除合同”错误,需要催告,“承包人将承包的工程分包,发包人可以解除合同”错误,应为违法分包。
21. 施工企业以自有的房产作抵押,向银行借款100万元,后来施工企业无力还贷,经诉讼后其抵押房产被拍卖,拍得的价款为150万元,贷款的利息及违约金为20万元,实现抵押权的费用为10万元,则拍卖后应返还施工企业的款项为______万元。
A.10
B.20
C.30
D.50
A
B
C
D
B
[解析] 抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金损害赔偿金和实现抵押权的费用。当事人也可以在抵押合同中约定抵押担保的范围。
抵押财产折价或者拍卖、变卖后,其价款超过债权数额的部分归抵押人所有,不足部分由债务人清偿。
拍卖所得为150万元。抵押权人就主债权100万元,利息及违约金20万元,实现抵押权的费用10万元优先受偿。故150-100-20-10=20(万元)。
22. 企业事业单位发生事故,造成水污染事故的,应当立即启动本单位的应急方案,采取应急措施,并向______报告。
A.事故发生地的县级以上地方人民政府或者生态环境主管部门
B.事故发生地的县级以上地方人民政府或者公安部门
C.事故发生地的市级人民政府或者行政主管部门
D.事故发生地及受影响区域的上一级人民政府
A
B
C
D
A
[解析] 《水污染防治法》规定,企业事业单位发生事故或者其他突发性事件,造成或者可能造成水污染事故的,应当立即启动本单位的应急方案,采取隔离等应急措施,防止水污染物进入水体,并向事故发生地的县级以上地方人民政府或者生态环境主管部门报告。
23. 关于仲裁协议效力确认的说法,正确的是______。
A.当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件,只能由仲裁协议签订地的中级人民法院管辖
B.仲裁机构对仲裁协议的效力作出决定后,当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的,法院应当受理
C.当事人在仲裁庭首次开庭前没有对仲裁协议的效力提出异议,而后向人民法院申请确认仲裁协议无效的,人民法院应当受理
D.仲裁机构对仲裁协议的效力作出决定后,当事人申请撤销仲裁机构的决定的,法院不予支持
A
B
C
D
D
[解析] 当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件,由仲裁协议约定的仲裁机构所在地、仲裁协议签订地、申请人住所地、被申请人住所地的中级人民法院或者专门人民法院管辖。
仲裁机构对仲裁协议的效力作出决定后,当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力或者申请撤销仲裁机构的决定的,人民法院不予受理。
当事人在仲裁庭首次开庭前没有对仲裁协议的效力提出异议,而后向人民法院申请确认仲裁协议无效的,人民法院不予受理。
24. 关于质量保证金返还的说法,正确的有______。
A.缺陷责任期到期,承包人认真履行质量责任的,可向发包人申请返还保证金
B.当事人未约定工程质量保证金返还期限的,自建设工程通过竣工验收之日起满1年,承包人可向发包人申请返还保证金
C.因发包人原因建设工程未按约定期限进行竣工验收的,自承包人提交工程竣工验收报告60日后当事人约定的工程质量保证金返还期限届满
D.发包人返还工程质量保证金后,承包人不再履行工程保修义务
A
B
C
D
A
[解析] 有下列情形之一,承包人请求发包人返还工程质量保证金的,人民法院应予支持:
(1)当事人约定的工程质量保证金返还期限届满;
(2)当事人未约定工程质量保证金返还期限的,自建设工程通过竣工验收之日起满2年;
(3)因发包人原因建设工程未按约定期限进行竣工验收的,自承包人提交工程竣工验收报告90日后当事人约定的工程质量保证金返还期限届满;当事人未约定工程质量保证金返还期限的,自承包人提交工程竣工验收报告90日后起满2年。
发包人返还工程质量保证金后,不影响承包人根据合同约定或者法律规定履行工程保修义务。
25. 关于仲裁协议的说法,不正确的有______。
A.仲裁协议效力确认,须由仲裁机构所在地的中级人民法院管辖
B.有效的仲裁协议排除了法院的司法管辖权
C.仲裁委员会对超出仲裁协议约定范围的其他争议事项无权仲裁
D.申请仲裁必须书面协议,口头协议无效
A
B
C
D
A
[解析] 当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件,由仲裁协议约定的仲裁机构所在地、仲裁协议签订地、申请人住所地、被申请人住所地的中级人民法院或者专门人民法院管辖。
有效的仲裁协议排除了法院的司法管辖权。
仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁,对超出仲裁协议约定范围的其他争议事项无权仲裁。
仲裁协议应当采用书面形式,口头方式达成的仲裁意思表示无效。
26. 以下关于建筑市场主体诚信评价的基本规定的内容,说法错误的是______。
A.省级住房和城乡建设主管部门可以结合本地实际情况,开展建筑市场信用评价工作,而第三方机构不能开展建筑市场信用评价
B.鼓励设置建设单位对承包单位履约行为的评价指标
C.制定建筑市场信用评价标准,不得设置歧视外地建筑市场各方主体的评价指标
D.在行政许可、招标投标、工程担保与保险、日常监管、政策扶持、评优表彰等工作中可以应用信用评价结果
A
B
C
D
A
[解析] 省级住房和城乡建设主管部门可以结合本地实际情况,开展建筑市场信用评价工作。鼓励第三方机构开展建筑市场信用评价。A选项错。
鼓励设置建设单位对承包单位履约行为的评价指标。B选项正确。
省级住房和城乡建设主管部门应当按照公开、公平、公正的原则,制定建筑市场信用评价标准,不得设置歧视外地建筑市场各方主体的评价指标,不得对外地建筑市场各方主体设置信用壁垒。C选项正确。
地方各级住房和城乡建设主管部门可以结合本地实际,在行政许可、招标投标、工程担保与保险、日常监管、政策扶持、评优表彰等工作中应用信用评价结果。D选项正确。
27. 关于定金的说法,正确的是______。
A.给付定金的一方不履行约定的债务的,可以请求对方原数额返还定金
B.定金合同自订立之日起生效
C.既约定违约金又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或者定金条款
D.当事人约定的定金的数额超过主合同标的额的20%,此约定无效
A
B
C
D
C
[解析] 给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定,致使不能实现合同目的的,无权请求返还定金;收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定,致使不能实现合同目的的,应当双倍返还定金。
定金合同从实际交付定金之日起生效。
定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的20%,超过部分不产生定金的效力。
28. 根据《行政诉讼法》,下列情形中属于行政诉讼受案范围的是______。
A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的
B.行政机关根据人民法院的生效裁判、协助执行通知书作出的执行行为
C.调解行为
D.行政指导行为
A
B
C
D
A
[解析] “行政机关根据人民法院的生效裁判、协助执行通知书作出的执行行为”“调解行为”“行政指导行为”选项,属于法院不予受理的行政案件:(1)公安、国家安全等机关依照刑事诉讼法的明确授权实施的行为;(2)调解行为以及法律规定的仲裁行为;(3)行政指导行为;(4)驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为;(5)行政机关作出的不产生外部法律效力的行为;(6)行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为;(7)行政机关根据人民法院的生效裁判、协助执行通知书作出的执行行为,但行政机关扩大执行范围或采取违法方式实施的除外;(8)上级行政机关基于内部层级监督关系对下级行政机关作出的听取报告、执法检查、督促履责等行为;(9)行政机关针对信访事项作出的登记、受理、交办、转送、复查、复核意见等行为;(10)对公民、法人或者其他组织权利义务不产生实际影响的行为。
29. 关于行政许可实施中的听证程序,下列表述错误的是______。
A.法律、法规、规章规定实施行政许可应当听证的事项,行政机关应当向社会公告
B.行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的,行政机关在作出行政许可决定前,应当告知申请人、利害关系人享有要求听证的权利
C.申请人、利害关系人在被告知听证权利之日起5日内提出听证申请的,行政机关应当在20日内组织听证
D.申请人、利害关系人承担行政机关组织听证的部分费用
A
B
C
D
D
[解析] 法律、法规、规章规定实施行政许可应当听证的事项,或者行政机关认为需要听证的其他涉及公共利益的重大行政许可事项,行政机关应当向社会公告,并举行听证。A选项正确。
行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的,行政机关在作出行政许可决定前,应当告知申请人、利害关系人享有要求听证的权利。B选项正确。
申请人、利害关系人在被告知听证权利之日起5日内提出听证申请的,行政机关应当在20日内组织听证。C选项正确。
申请人、利害关系人不承担行政机关组织听证的费用。D选项错。
30. 根据《文物保护法》,属于受国家保护的文物的是______。
A.具有历史价值的石刻
B.与历史事件有关的史迹
C.古脊椎动物化石
D.古人类化石
A
B
C
D
A
[解析] 根据《中华人民共和国文物保护法》规定,在中华人民共和国境内,下列文物受国家保护:
(1)具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻、壁画;
(2)与重大历史事件、革命运动或者著名人物有关的以及具有重要纪念意义、教育意义或者史料价值的近代现代重要史迹、实物、代表性建筑;
(3)历史上各时代珍贵的艺术品、工艺美术品;
(4)历史上各时代重要的文献资料以及具有历史、艺术、科学价值的手稿和图书资料等;
(5)反映历史上各时代、各民族社会制度、社会生产、社会生活的代表性实物。文物认定的标准和办法由国务院文物行政部门制定,并报国务院批准。
具有科学价值的古脊椎动物化石和古人类化石同文物一样受国家保护。
二、多项选择题
(每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意)
1. 下列机械中,需要及时报废,并向原备案机关办理注销手续的有______。
A.属国家明令淘汰或者禁止使用的
B.没有完整安全技术档案的
C.没有齐全有效的安全保护装置的
D.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的
E.经检验达不到安全技术标准规定的
A
B
C
D
E
ADE
[解析] 有下列情形之一的建筑起重机械,不得出租、使用:
(1)属国家明令淘汰或者禁止使用的;
(2)超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的;
(3)经检验达不到安全技术标准规定的;
(4)没有完整安全技术档案的;
(5)没有齐全有效的安全保护装置的。
建筑起重机械有以上第(1)、(2)、(3)项情形之一的,出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废,并向原备案机关办理注销手续。
2. 关于劳务派遣的说法,正确的是______。
A.经营劳务派遣业务应当申请行政许可,办理公司登记
B.经营派遣用工只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施
C.用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位
D.劳务派遣用工方式使劳动者的聘用与使用分离
E.除岗前培训费以外,劳务派遣单位不得再向被派遣劳动者收取费用
A
B
C
D
E
ABD
[解析] 本题考查的是劳务派遣的内容:
选项A:经营劳务派遣业务,应当向劳动行政部门依法申请行政许可。经许可的,依法办理相应的公司登记。未经许可,任何单位和个人不得经营劳务派遣业务。故A正确
选项B:劳务派遣用工是补充形式,只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。故B正确
选项C:用工单位不得将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位。故C错误
选项D:劳务派遣的显著特征是劳动者的聘用与使用分离。故D正确
选项E:劳务派遣单位和用工单位不得向被派遣劳动者收取费用。故E错误
故答案选ABD
3. 关于契税的说法,正确的有______。
A.契税的征税主体仅为个人
B.土地使用权出让、转让均需要纳税
C.税率为3%~5%
D.以作价投资(入股)、偿还债务、划转、奖励等方式转移土地,不用缴税
E.承受荒山、荒地、荒滩土地使用权用于农、林、牧、渔业生产,不用缴税
A
B
C
D
E
BCE
[解析] 选项“契税的征税主体仅为个人”错误,在中华人民共和国境内转移土地、房屋权属,承受的单位和个人为契税的纳税人。
选项“土地使用权出让、转让均需要纳税”正确,选项“以作价投资(入股)、偿还债务、划转、奖励等方式转移土地,不用缴税”错误,本法所称转移土地、房屋权属,是指下列行为:
(1)土地使用权出让;
(2)土地使用权转让,包括出售、赠与、互换;不包括土地承包经营权和土地经营权的转移;
(3)房屋买卖、赠与、互换。以作价投资(入股)、偿还债务、划转、奖励等方式转移土地、房屋权属的,应当依照本法规定征收契税。
选项“税率为3%~5%”正确,税率为3%~5%。
选项“承受荒山、荒地、荒滩土地使用权用于农、林、牧、渔业生产,不用缴税”正确,有下列情形之一的,免征契税:
(1)国家机关、事业单位、社会团体、军事单位承受土地、房屋权属用于办公、教学、医疗、科研、军事设施;
(2)非营利性的学校、医疗机构、社会福利机构承受土地、房屋权属用于办公、教学、医疗、科研、养老、救助;
(3)承受荒山、荒地、荒滩土地使用权用于农、林、牧、渔业生产;
(4)婚姻关系存续期间夫妻之间变更土地、房屋权属;
(5)法定继承人通过继承承受土地、房屋权属;
(6)依照法律规定应当予以免税的外国驻华使馆、领事馆和国际组织驻华代表机构承受土地、房屋权属。
4. 要约不得撤销所包括的内容有______。
A.要约人以确定承诺期限或者其他形式明示要约不可撤销
B.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人
C.要约虽然生效后对要约人有约束力,但是在特殊情况下,应考虑要约人的利益
D.要约人对要约的内容作出实质性的变更
E.受要约人有理由认为要约是不可撤销的,并已经为履行合同作了合理准备工作
A
B
C
D
E
AE
[解析] 有下列情形之一的,要约不得撤销:
(1)要约人以确定承诺期限或者其他形式明示要约不可撤销;
(2)受要约人有理由认为要约是不可撤销的,并已经为履行合同作了合理准备工作。
5. 根据《劳动合同法》,劳动者可以解除劳动合同,用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有______。
A.用人单位未及时足额支付劳动报酬的
B.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的
C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的
D.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的
E.劳动者合同期满,劳动者不续订劳动合同的
A
B
C
D
E
ABCD
[解析] 用人单位可以不支付经济补偿的情形:
1.劳动合同期满劳动者不续订合同;
2.劳动者提出的协商解除;(如用人单位提出解除,则需要经济补偿)
3.劳动者主动辞职、单位无过错;
4.用人单位随时解除情形(即劳动者有过错);
除此以外为应当给予经济补偿的情况。
6. 下列仲裁协议条款有效的是______。
A.口头达成的仲裁协议
B.当事人约定在某地仲裁并未写明仲裁机构名称,但查明该地有且只有一个仲裁机构
C.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁,也可以向人民法院起诉
D.当事人约定既可以向甲仲裁机构申请仲裁也可以向乙仲裁机构申请仲裁,且最终未能达成一致
E.当事人约定工程结算价款争议向A仲裁委员会申请仲裁
A
B
C
D
E
BE
[解析] 仲裁协议应当采用书面形式,口头方式达成的仲裁意思表示无效。
仲裁协议约定由某地的仲裁机构仲裁且该地仅有一个仲裁机构的,该仲裁机构视为约定的仲裁机构。
“当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁,也可以向人民法院起诉”错误,不属于申请仲裁明确的意思表示,这样的表达不明确。
仲裁协议约定两个以上仲裁机构的,当事人可以协议选择其中的一个仲裁机构申请仲裁;当事人不能就仲裁机构选择达成一致的,仲裁协议无效。
“当事人约定工程结算价款争议向A仲裁委员会申请仲裁”正确,明确约定仲裁事项、具体的仲裁委员会。
7. 根据《民事诉讼法》,关于人民法院调解的说法,正确的有______。
A.可以邀请有关单位和个人协助
B.可以用简便方式通知当事人、证人到庭
C.不得由审判员一人主持
D.可以由合议庭主持
E.应尽可能就地进行
A
B
C
D
E
ABDE
[解析] 《民事诉讼法》规定,人民法院进行调解,可以由审判员一人主持,也可以由合议庭主持,并尽可能就地进行。
8. 下列客体中,受知识产权法律制度保护的是______。
A.地理标志
B.集成电路布图设计
C.商誉
D.商业秘密
E.动物新品种
A
B
C
D
E
ABD
[解析] 按照《民法典》的规定,知识产权是权利人依法就下列客体享有的专有的权利:(1)作品;(2)发明、实用新型、外观设计;(3)商标;(4)地理标志;(5)商业秘密;(6)集成电路布图设计;(7)植物新品种;(8)法律规定的其他客体。
9. 甲公司从某银行借款后,未按照约定的借款用途使用借款。按照借款合同的法律规定,该银行可以______。
A.自行提高借款利息
B.停止发放借款
C.在下一期借款发放时预先扣除利息
D.提前收回借款
E.解除合同
A
B
C
D
E
BDE
[解析] 借款人未按照约定的借款用途使用借款的,贷款人可以停止发放借款、提前收回借款或者解除合同。
10. 关于施工现场大气污染防治的说法,正确的______。
A.城市范围内主要路段的施工工地应设置高度不小于1.8m的封闭围挡
B.采用现场搅拌混凝土或砂浆的场所应采取封闭降尘降噪措施
C.拆除建筑物或构筑物时,应采用隔离、洒水等降噪、降尘措施,并应及时清理废弃物
D.土方和建筑垃圾的运输应采用翻斗式运输车辆,便于装载
E.施工现场的主要道路及材料加工区地面应进行硬化处理
A
B
C
D
E
BCE
[解析] “城市范围内主要路段的施工工地应设置高度不小于1.8m的封闭围挡”错误,城市范围内主要路段的施工工地应设置高度不小于2.5m的封闭围挡。
“土方和建筑垃圾的运输应采用翻斗式运输车辆,便于装载”错误,土方和建筑垃圾的运输应采用封闭式运输车辆或采取覆盖措施。
一、单项选择题
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
二、多项选择题
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
深色:已答题 浅色:未答题
提交纠错信息
评价难易度
提交知识点