银符考试题库B12
现在是:
试卷总分:100.0
您的得分:
考试时间为:
点击“开始答卷”进行答题
交卷
评分
存入我的题库
晒成绩
打印模式
隐藏答案解析
打印
下载
背景
字体
较大
大
中
小
较小
退出
二级建造师建设工程法规及相关知识模拟503
一、单项选择题
(每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1. 建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,该工程竣工日期应为______。
A.提交验收报告之日
B.建设工程完工之日
C.转移占有建设工程之日
D.竣工验收合格之日
A
B
C
D
C
[考点] 本题考查的是建设工程工期。
[解析] 建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。
2. 关于施工合同特征的说法,错误的是______。
A.施工合同是双务合同
B.施工合同是要式合同
C.施工合同客体是工程
D.施工合同是有偿合同
A
B
C
D
C
[考点] 本题考查的是建设工程施工合同的法定形式与合同内容。
[解析] 施工合同的客体要根据合同签订的内容来确定,可以是工程项目本身,也可以是劳务服务。此题选用排除法,根据施工合同的内容可以确定施工合同属双务合同、要式合同和有偿合同,故此题答案为选项C。
3. 以下情形中,不属于资质许可机关应当撤销建筑业企业资质的是______。
A.资质许可机关工作人员滥用职权、玩忽职守准予资质许可的
B.超越法定职权准予资质许可的
C.企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的,整改后逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的
D.违反法定程序准予资质许可的
A
B
C
D
C
[解析] 有下列情形之一的,资质许可机关应当撤销建筑业企业资质:
(1)资质许可机关工作人员滥用职权、玩忽职守准予资质许可的;
(2)超越法定职权准予资质许可的;
(3)违反法定程序准予资质许可的;
(4)对不符合资质标准条件的申请企业准予资质许可的;
(5)依法可以撤销资质许可的其他情形。
以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质许可的,应当予以撤销。
4. 根据《建筑法》,领取施工许可证后因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期,关于申请延期的说法,正确的是______。
A.延期每次不超过3个月
B.应当由施工企业提出申请
C.延期没有次数限制
D.超过延期时限但在宽限期内的施工许可证仍有效
A
B
C
D
A
[解析] 因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。
5. 某公司将一栋价值4500万元人民币的办公楼作抵押分别向甲、乙、丙三家银行贷款共4500万元。其中,向甲银行和乙银行贷款各2000万元人民币,向丙银行贷款500万元;与甲银行签订的抵押合同在4月12日签订,20日办理登记手续;与乙银行签订的抵押合同在4月15日签订,并在当日办理登记手续;与丙银行签订的抵押合同在4月15日,但未办理登记手续。后来该公司无力还债,甲、乙、丙三家银行共同行使抵押权将抵押物拍卖,得款3600万元人民币,则______。
A.甲、乙、丙三家银行各分配1200万元
B.甲乙银行各分配1550万元,丙银行分配500万元
C.甲银行分配1600万元,乙银行分配2000万元,丙银行不分配
D.甲银行分配2000万元,乙银行分配1600万元,丙银行从甲、乙银行分配额中抽取相应比例份额进行分配
A
B
C
D
C
[解析] 当事人以建筑物抵押的,应当办理抵押登记,抵押权自登记时设立。抵押合同以登记生效的,按抵押物登记的先后顺序清偿;顺序相同的,按照债权比例清偿。此题中,登记的先后顺序先清偿乙银行再清偿甲银行,所以此题中乙银行分配2000万,甲银行分配1600万。
6. 下列______行为不属于限制、排斥投标人的规定。
A.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息
B.对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准
C.限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商
D.招标文件要求投标文件必须同时具备投标企业盖章和单位负责人签字
A
B
C
D
D
[考点] 本题考查的是禁止肢解发包、禁止限制、排斥投标人的规定。
[解析] 招标人有下列行为之一的,属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人:(1)就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息;(2)设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关;(3)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件;(4)对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准;(5)限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商;(6)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式;(7)以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。
7. 关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法,正确的是______。
A.项目经理部具备法人资格
B.项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的管理者
C.项目经理部行为的法律后果由其自己承担
D.项目经理部是施工企业内部常设机构
A
B
C
D
B
[解析] 选项B正确。C错误,项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的管理者,项目经理部行为的法律后果由企业法人承担。项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织。项目经理部是由一个项目经理与技术、生产、材料、成本等管理人员组成的项目管理班子,是一次性的具有弹性的现场生产组织机构。选项A、D错误,项目经理部不具备法人资格,而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。项目经理根据企业法人的授权,组织和领导本项目经理部的全面工作。
8. 资质许可机关的上级机关,根据利害关系人的请求或者依据职权,可以撤销建筑业企业资质的情形是______。
A.企业将承包工程转包或违法分包的
B.企业未取得施工许可证擅自施工的
C.资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的
D.企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的
A
B
C
D
C
[解析] 资质的撤销情形有:
(1)资质许可机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予建筑业企业资质许可的;
(2)超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的;
(3)违反法定程序作出准予建筑业企业资质许可的;
(4)对不符合许可条件的申请人作出准予建筑业企业资质许可的;
(5)依法可以撤销资质证书的其他情形。以欺骗、贿赂等不正当手段取得建筑业企业资质证书的,应当予以撤销。
9. 合同成立后,如果按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的,《民法典》规定,价款或者报酬不明确的,按照______履行。
A.履行合同时履行地的市场价格
B.订立合同时履行地的市场价格
C.履行合同时合同签订地的市场价格
D.订立合同时合同签订地的市场价格
A
B
C
D
B
[解析] 如果按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的,《民法典》规定,价款或者报酬不明确的,按照订立合同时履行地的市场价格履行。
10. 下列债中,属于当事人之间按照约定产生的债是______。
A.侵权之债
B.不当得利之债
C.无因管理之债
D.合同之债
A
B
C
D
D
[解析] 合同引起债的关系,是债发生的最主要、最普遍的依据。合同产生的债被称为合同之债。
11. 《招标投标法实施条例》规定,设区的______以上人民政府可以根据实际需要,建立统一规范的招标投标交易场所。
A.乡级
B.县级
C.市级
D.省级
A
B
C
D
C
[考点] 本题考查的是建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所。
[解析] 《招标投标法实施条例》规定,设区的市级以上人民政府可以根据实际需要,建立统一规范的招标投标交易场所。
12. 施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应当在______监督下现场去取样,并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
A.施工企业质量管理部门
B.建设单位或监理单位
C.设计单位或监理单位
D.建设工程质量监督机构
A
B
C
D
B
[解析] 施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样,并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
13. 下列不属于建设工程纠纷仲裁解决的特点的是______。
A.专业性
B.保密性
C.二审终审制
D.裁决的终局性
A
B
C
D
C
[解析] 仲裁是一裁终局,诉讼是两审终审,仲裁及仲裁基本特点:
(1)自愿性;
(2)专业性;
(3)独立性;
(4)保密性;
(5)快捷性;
(6)执行的强制性和域外执行力。
14. 下列与诉讼有关的行为中,诉讼代理人必须有委托人的特别授权才能代理的是______。
A.进行和解
B.代为转述
C.写上诉状
D.提供证据
A
B
C
D
A
[解析] 《民事诉讼法》规定,诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求,进行和解、提起反诉或者上诉,必须有委托人的特别授权。
15. 关于投标人资格,说法正确的是______。
A.招标人的下属施工企业,具有独立法人资格的,可以参与投标
B.存在控股、管理关系的两家施工企业,可以在同一项目两个不同标段进行投标
C.投标人在投标有效期内分立的,投标失效
D.投标人在投标有效期内合并的,应当书面告知招标行政监督部门
A
B
C
D
B
[解析] A错误,与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。
B正确,单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
C、D错误,投标人发生合并、分立、破产等重大变化的,应当及时书面告知招标人。投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的,其投标无效。
16. 广义的民事诉讼当事人不包括______。
A.原告
B.辩护人
C.共同诉讼人
D.第三人
A
B
C
D
B
[解析] 广义的民事诉讼当事人包括原告、被告、共同诉讼人和第三人。
17. 某施工企业建造师甲,在担任某工程项目经理期间,经过多次大型工程试验完成了一项技术改造,并准备发表论文,该项著作权______。
A.不属于职务作品,甲享有著作权
B.属于职务作品,建造师甲享有署名权,著作权的其他权利由施工企业享有
C.由于甲的发明创造不是在执行单位任务,故论文不属于职务作品
D.由于甲利用了单位的物质条件,著作权的归属可以与单位协商确定
A
B
C
D
B
[考点] 本题考查几类著作权的内涵与著作权归属。
[解析] 题中技术改造,属于特殊的职务作品,作者有署名权,著作权归属法人或其他组织,单位可以给予作者奖励。
18. 关于工伤保险的说法,正确的是______。
A.由用人单位和职工按比例缴纳
B.由职工承担工伤保险费
C.由用人单位承担工伤保险费
D.职工可以不参加工伤保险
A
B
C
D
C
[考点] 本题考查的是劳动者的社会保险和福利。
[解析] 职工应当参加工伤保险,由用人单位缴纳工伤保险费,职工不缴纳工伤保险费。
19. 可撤销合同被撤销后,其法律后果是______。
A.自撤销后无法律约束力
B.申请撤销时无效
C.自始无法律约束力
D.合同有效
A
B
C
D
C
[解析] 《民法典》规定,无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。合同无效、被撤销或者终止的,不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。
20. 国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用节能设备。安装和使用______。
A.节能环保系统
B.照明采暖制冷系统
C.节水节电系统
D.可再生能源利用系统
A
B
C
D
D
[解析] 国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设备,安装和使用太阳能等可再生能源利用系统。故选项D正确。
21. 某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业,该切割机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付给该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为______。
A.简易交付
B.拟制交付
C.指示交付
D.占有改定
A
B
C
D
C
[考点] 本题考查的是买卖合同当事人的权利和义务。
[解析] 指示交付:合同成立时,标的物为第三人合法占有,买受人取得了返还标的物请求权。
22. 下列措施中,属于政府政策引导建筑节能技术进步相应的节能激励措施的是______。
A.鼓励私募基金
B.低价出让土地
C.财政安排节能专项资金
D.能源消费实行包费制
A
B
C
D
C
[考点] 本题考查的是施工节能技术进步和激励措施的规定。
[解析] 按照《节约能源法》、《循环经济促进法》的规定,主要的节能激励措施有:财政安排节能专项资金、税收优惠、信贷支持、价格政策、表彰奖励。
23. 施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当______。
A.继续按设计文件和图纸施工
B.及时向监理单位提出意见和建议?
C.对设计文件和图纸进行修改,按修改后的设计文件和图纸进行施工
D.对设计文件和图纸进行修改,征得设计单位同意后按修改后的设计文件和图纸进行施工
A
B
C
D
B
[解析] 施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,有义务及时向建设单位或监理单位提出意见和建议,以免造成不必要的损失和质量问题。
24. 施工企业新聘用的项目经理因变更注册申报不及时影响注册建造师执业,导致项目损失,对建设单位的民事赔偿责任由______承担。
A.建造师原注册单位
B.建设主管部门
C.项目经理本人
D.施工企业
A
B
C
D
D
[解析] 因变更注册申报不及时影响注册建造师执业、导致工程项目出现损失的,由注册建造师所在聘用企业承担责任,并作为不良行为记入企业信用档案。
25. 自然人的软件著作权保护期为______。
A.自然人终生及其死亡后50年
B.自然人终生及其死亡后30年
C.50年
D.30年
A
B
C
D
A
[解析] 自然人的软件著作权,保护期为自然人终生及其死亡后50年,截止于自然人死亡后第50年的12月31日;软件是合作开发的,截止于最后死亡的自然人死亡后第50年的12月31日。法人或者其他组织的软件著作权,保护期为50年,截止于软件首次发表后第50年的12月31日,但软件自开发完成之日起50年内未发表的,不再受到《计算机软件保护条例》的保护。
26. 《安全生产法》规定,承担设备安全评价、认证、检测、检验工作的机构,出具虚假证明的,没收违法所得;违法所得在10万元以上的,处违法所得______的罚款。
A.10倍以上
B.5倍以上10倍以下
C.2倍以上5倍以下
D.1倍以上2倍以下
A
B
C
D
C
[解析] 《安全生产法》规定,承担安全评价、认证、检测、检验工作的机构,出具虚假证明的,没收违法所得;违法所得在10万元以上的,并处违法所得2倍以上5倍以下的罚款。
27. 下列主体中,属于法人的是______。
A.某施工企业项目部
B.某施工企业分公司
C.某大学建筑学院
D.某乡人民政府
A
B
C
D
D
[解析] 法人成立的条件:(1)依法成立;(2)应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费;(3)能够独立承担民事责任;(法人与其他组织最主要的区别)(4)有法定代表人(自然人)。A、B、C皆错误,施工企业项目部、企业分公司、大学的二级学院均不是法人,都不能独立承担民事责任。
28. 工程监理单位负有审查施工方案等的责任,按照《建设工程安全生产管理条例》规定,工程监理单位重点是审查______。
A.安全生产投入是否充足
B.安全技术措施及专项施工方案是否符合工程建设强制性标准
C.施工现场人员的安全生产管理能力
D.安全技术措施是否得到落实
A
B
C
D
B
[考点] 本题主要是考察监理单位审查施工方案的问题。
[解析] 根据《建设工程安全生产管理条例》规定:工程监理单位要对审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查,重点审查是否符合工程建设强制性标准,故选择B。
29. 下列法人中,属于特别法人的是______。
A.基金会法人
B.事业单位法人
C.社会团体法人
D.机关法人
A
B
C
D
D
[解析] 机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人,为特别法人。其他3项都是非营利法人。
30. 某工厂扩建项目需建设二期厂房,建设单位将一期建设时的勘察成果提供给设计单位,在建设单位一再坚持下,设计单位完成了设计文件。工程竣工验收时,发现由于设计文件对厂房基础处理不当而引起厂房不均匀沉陷,对此造成的损失应由______分摊。
A.勘察单位和设计单位
B.建设单位和勘察单位
C.设计单位和施工单位
D.建设单位和设计单位
A
B
C
D
D
[解析] 厂房不均匀下沉因建设单位提供的勘察资料和设计原因所引起,与原勘查单位和施工单位无关。其中设计单位明知该勘察成果不符合规定仍据以设计,故应与建设单位分担责任。正确选项为D。
二、多项选择题
(每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项)
1. 下列建设工程合同中,属于无效合同的有______。
A.施工企业超越资质等级订立的合同
B.发包人胁迫施工企业订立的合同
C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同
D.供应商欺诈施工企业订立的采购合同
E.施工企业与发包人订立的重大误解合同
A
B
C
D
E
AC
[解析] 《民法典》规定,具备下列条件的民事法律行为有效:(1)行为人具有相应的民事行为能力;(2)意思表示真实;(3)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。有效的民事法律行为需要同时具备上述三个条件,否则为无效的民事法律行为。
最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》规定,建设工程施工合同具有下列情形之一的,应当依据民法典第153条第1款的规定,认定无效:(1)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;(2)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;(3)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。
BDE选项是可撤销合同。
2. 以下可提出行政复议的有______。
A.罚款
B.责令停产停业
C.仲裁裁决书
D.吊销营业执照
E.人民法院判决书
A
B
C
D
E
ABD
[解析] 只有对行政机关的行政行为才可提出行政复议,故A、B、D正确。
3. 导致中标无效的情形有______。
A.依法必须进行招标项目的招标人向他人泄露标底,影响中标结果的
B.投标人向招标人展示工程业绩、企业实力,谋取中标的
C.投标截止日期以前投标人撤回已提交的招标文件进行修改的
D.招标人要求投标人提交投标保证金的
E.依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的
A
B
C
D
E
AE
[解析] 依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的,或者泄露标底的,给予警告,可以并处1万元以上10万元以下的罚款;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。影响中标结果的,中标无效。招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的,依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的,中标无效。
4. 下列属于表见代理的构成要件的是______。
A.须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由
B.须本人存在过失
C.须相对人为善意
D.代理人有代理权
E.事后须被代理人书面认可
A
B
C
D
E
ABC
[解析] 表见代理除需符合代理的一般条件外,还须具备以下特别构成要件:须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由;须本人存在过失;须相对人为善意。
5. 某施工企业招标人的下列行为中,属于以不合理条件限制,排斥潜在投标人或者投标人的有______。
A.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息
B.对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准
C.限定或者指定特定的专利,商标,品牌,原产地或者供应商
D.依法必须进行招标的项目,限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或组织形式
E.根据招标项目的具体特点,设定资格,技术,商务条件
A
B
C
D
E
ABC
[解析] 《招标投标法实施条例》进一步规定,招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。招标人有下列行为之一的,属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人:(1)就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息;(2)设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关;(3)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件;(4)对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准;(5)限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商;(6)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式;(7)以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。
6. 根据招投标相关法律和司法解释,下列施工合同中,属于无效合同的有______。
A.未经发包人同意,承包人将部分非主体工程分包给具有相应资质的施工单位的合同
B.招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同
C.建设单位直接与专业施工单位签订的合同
D.承包人将其承包的工程全部分包给其他有资质的承包人的合同
E.投标人串通投标中标后与招标人签订的合同
A
B
C
D
E
ADE
[考点] 本题考查的是无效合同。
[解析] 选项B违反了部门规章,非法律或行政法规,所以违法但不是无效合同。选项C是允许的。
7. 根据《建设工程安全生产管理规定》,施工企业对作业人员进行安全生产教育培训,应在______之前。
A.作业人员进入新的岗位
B.作业人员进入新的施工现场
C.企业采用新技术
D.企业采用新工艺
E.企业申请办理资质延续手续
A
B
C
D
E
ABCD
[解析] 根据《建设工程安全生产管理条例》,作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前,应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员,不得上岗作业。施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。
8. 下列关于法的形式,说法正确的是______。
A.《招标投标法实施条例》属于行政法规
B.《北京市工程质量管理条例》属于地方政府规章
C.《招标公告发布暂行办法》属于部门规章
D.《天津市房地产开发经营管理条例》属于地方性法规
E.《建筑业企业资质管理规定》属于地方性法规
A
B
C
D
E
ACD
[解析] B选项,属于地方性法规;E选项,属于部门规章。
9. 根据《建设工程质量管理条例》,工程监理单位与被监理工程的______有隶属关系或者其他利害关系,不得承担该工程的监理业务。
A.建筑材料供应商
B.勘察设计单位
C.施工企业
D.建设单位
E.设备供应商
A
B
C
D
E
ACE
[解析] 《建筑法》、《建设工程质量管理条例》都规定,工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的,不得承担该项工程的监理业务。
10. 根据《标准化法》,下列标准中不能制定为强制性标准的有______。
A.行业标准
B.地方标准
C.团体标准
D.企业标准
E.国家标准
A
B
C
D
E
ABCD
[解析] 国家标准可以制定推荐性标准和强制性标准。
一、单项选择题
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
二、多项选择题
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
深色:已答题 浅色:未答题
提交纠错信息
评价难易度
提交知识点