银符考试题库B12
现在是:
试卷总分:100.0
您的得分:
考试时间为:
点击“开始答卷”进行答题
交卷
评分
存入我的题库
晒成绩
打印模式
隐藏答案解析
打印
下载
背景
字体
较大
大
中
小
较小
退出
二级建造师建设工程法规及相关知识模拟512
一、单项选择题
(每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1. 2015年,某高速公路项目招标,招标文件的开始发售时间为8月23日,招标文件载明的下列活动时间中,合法的是______。
A.出售招标文件的截止日期为8月25日
B.提交投标文件的截止日期为9月13日
C.开标时间为9月9日
D.投标有效期截止于9月9日
A
B
C
D
B
[解析] 资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于5日,A选项错;
依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于20日;投标有效期从提交投标文件的截止之日起算;开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行,故B为正确答案,CD选项错(不符合最短不得少于20日的期限)。
2. 根据《仲裁法》,关于仲裁庭组成的说法,正确的是______。
A.仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成
B.仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成
C.首席仲裁员可以由当事人双方共同选定
D.首席仲裁员由仲裁委员会任命产生
A
B
C
D
C
[解析] 当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的,应当各自选定1名或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员,第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。
第三名仲裁员是首席仲裁员。
3. 关于不符合建筑节能标准的建筑工程说法,错误的是______。
A.建设项目不得开工建设
B.已经建成的,不得投入生产、使用
C.政府投资项目不符合强制性节能标准的,依法负责项目审批的机关不得批准建设
D.已经建成的,可以正常使用
A
B
C
D
D
[解析] 《节约能源法》规定,国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。不符合强制性节能标准的项目,建设单位不得开工建设;已经建成的,不得投入生产、使用。政府投资项目不符合强制性节能标准的,依法负责项目审批的机关不得批准建设。
4. 施工合同中对支付工程款的时间约定不明,但建设工程实际交付使用的,计息日期的计算是______。
A.从交付之日起计算
B.从竣工验收之日起计算
C.从当事人起诉之日起计算
D.从提交竣工结算文件之日起计算
A
B
C
D
A
[考点] 本题考查的知识点为欠付工程款的利息支付。
[解析] 利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的,下列时间视为应付款时间:
(1)建设工程已实际交付的,为交付之日;
(2)建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;
(3)建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日。
5. 张三在被甲公司胁迫的情况下,订立了一份买卖合同,关于该合同撤销的说法,正确的是______。
A.该合同是合法有效的合同,不能撤销
B.张三自知道或者应当知道撤销事由之日起90日内,可以行使撤销权
C.张三自知道或应当知道撤销事由之日起1年内,可以行使撤销权
D.张三自胁迫行为终止之日起1年内,可以行使撤销
A
B
C
D
D
[解析] 有下列情形之一的,撤销权消灭:
(1)当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内、重大误解的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起90日内没有行使撤销权;
(2)当事人受胁迫,自胁迫行为终止之日起1年内没有行使撤销权;
(3)当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为表明放弃撤销权;
(4)当事人自民事法律行为发生之日起5年内没有行使撤销权的,撤销权消灭。
6. 某建筑工程因故中止施工已满一年,在恢复施工前,建设单位已领取的施工许可证应当______。
A.申请延期
B.自行废止
C.报发证机关核验
D.重新更换
A
B
C
D
C
[解析] 在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起一个月内,向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建设工程恢复施工时,应当向发证机关报告,中止施工满1年的工程恢复,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
7. 《房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办暂行办法》规定,重大隐患是指在房屋建筑和市政工程施工过程中,存在的______生产安全隐患。
A.危险程度较大、可能导致群死群伤或者造成严重环境污染的
B.危险程度较大、可能导致群死群伤或者造成重大社会影响的
C.危险程度较大、可能导致群死群伤或者造成不良社会影响的
D.危险程度较大、可能导致群死群伤或者造成重大经济损失的
A
B
C
D
D
[解析] 重大隐患是指在房屋建筑和市政工程施工过程中,存在的危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的生产安全隐患。
8. 根据《建设工程安全生产管理条例》,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起15日内,将______报送建设工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.保证安全施工的措施
B.施工组织方案
C.拆除建筑物的措施
D.建设单位编制的工程概要
A
B
C
D
A
[解析] 依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起15日内,将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
9. 关于财产保险合同的说法,正确的是______。
A.保险合同不可以转让
B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费
C.被保险人应当与投保人一致
D.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性
A
B
C
D
D
[解析] A错误,在财产保险的合同中,保险合同的转让应当通知保险人,经保险人同意继续承保后,依法转让合同。
B错误,人寿保险的保险费,不得用诉讼方式要求投保人支付。
C错误,投保人可以为被保险人、也可以为受益人。
10. 根据《建筑业企业资质管理规定》,施工企业隐瞒相关情况或提供虚假材料申请建筑业企业资质的,不予受理并给予警告,申请人在______内不得再次申请。
A.4年
B.3年
C.2年
D.1年
A
B
C
D
D
[解析] 《建筑业企业资质管理规定》中规定,申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请建筑业企业资质的,不予受理或者不予行政许可,并给予警告,申请人在1年内不得再次申请建筑业企业资质。
11. 下列不属于法人应当具备的条件有______。
A.依法成立
B.有自己的名称、组织机构
C.有委托代理人
D.有法定代表人
A
B
C
D
C
[考点] 本题考查的是法人的法定条件及其在建设工程中的地位和作用。
[解析] 法人应当具备的条件有:①依法成立;②应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费;③能够独立承担民事责任;④有法定代表人。
12. 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》中规定,超过一定规模的危险性较大的工程,______应当组织专家对专项方案进行论证。
A.建设单位
B.施工单位
C.施工项目部
D.监理单位
A
B
C
D
B
[考点] 本题考查的是编制安全技术措施、专项施工方案和安全技术交底的规定。
[解析] 对于超过一定规模的危大工程,施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。
13. 安装工程一切险的除外责任不包括______。
A.因设计错误引起的保险财产本身的损失
B.由于超负荷造成电气设备本身的损失
C.由于自然灾害导致调试过程中产生的经济损失
D.由于施工用机具失灵造成的本身损失
A
B
C
D
C
[考点] 本题考查的是安装工程一切险。
[解析] 对于安装工程一切险来说,保险人对因自然灾害,意外事故造成的损失和费用,负责赔偿。而因设计错误、超负荷或者是施工用机具失灵造成的本身损失,具有除外责任。
14. 对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案,应由______组织专家论证、审查。
A.安全监督管理机构
B.建设单位
C.监理单位
D.施工企业
A
B
C
D
D
[解析] 对于超过一定规模的危大工程,施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。
15. 关于建设工程代理行为的说法,正确的是______。
A.建设工程承包活动属于法定代理
B.建筑材料设备的采购不得委托代理
C.建设工程招标活动可以委托代理
D.建设工程诉讼只能委托律师代理
A
B
C
D
C
[解析] A错误,建设工程的承包活动不得委托代理,也不属于法定代理。
B错误,C正确,建设工程活动中涉及的代理行为比较多,如工程招标代理、材料设备采购代理以及诉讼代理等。
D错误,还可以委托基层法律工作者,当事人的近亲属,社会团体推荐的人。
16. 《安全生产法》规定,两个以上生产经营单位在同一作业区域进行生产经营活动,可能危及对方生产安全的,应当签订______,并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。
A.安全生产监督协议
B.安全生产管理协议
C.安全生产责任条款
D.安全生产事故处理预案
A
B
C
D
B
[解析] 《安全生产法》也规定,两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动,可能危及对方生产安全的,应当签订安全生产管理协议,明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施,并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。
17. 关于民事责任的说法,正确的是______。
A.施工合同约定的工期延误罚款属于行政处罚
B.民事责任承担方式可以单独适用,也可以合并适用
C.无效合同的民事责任属于违约责任
D.民事责任全部是财产责任且不具有任何惩罚性
A
B
C
D
B
[解析] A选项,属于违约责任。
C选项,无效合同无约可违。
D选项,民事责任主要是财产责任,如《民法典》规定的损害赔偿、支付违约金等;但也不限于财产责任,还有恢复名誉、赔礼道歉等人身责任。
18. 某施工单位为降低造价,在施工中偷工减料,故意使用不合格的建筑材料、构配件和设备,降低工程质量,导致建筑工程坍塌,致使多人重伤、死亡。该施工单位的行为已经构成______。
A.重大劳动安全事故罪
B.工程重大安全事故罪
C.强令违章冒险作业罪
D.重大责任事故罪
A
B
C
D
B
[解析] 建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全质量事故的,属于工程重大安全事故罪。
19. 以守法为基础,根据违法违规行为的行政处罚记录,对市场主体进行诚信评价的是______。
A.行业协会的综合信用评价
B.行业协会协助政府部门的综合信用评价
C.政府对市场主体的守法诚信评价
D.社会中介信用机构的综合信用评价
A
B
C
D
C
[考点] 本题考查的是建筑市场诚信评价的基本规定。
[解析] 政府对市场主体的守法诚信评价是政府主导,以守法为基础,根据违法违规行为的行政处罚记录,对市场主体进行诚信评价的是政府对市场主体的守法诚信评价。
20. 甲委托乙采购一种新材料并签订了材料采购委托合同,经甲同意,乙将新材料采购事务转委托给丙。关于该转委托中责任承担的说法,正确的是______。
A.乙对丙的行为承担责任
B.乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任
C.甲与乙对丙的行为承担连带责任
D.乙对丙的选任及其对丙的指示,由甲与乙承担连带责任
A
B
C
D
B
[解析] 《民法典》规定,代理人需要转委托第三人代理的,应当取得被代理人的同意或者追认。转委托代理经被代理人同意或者追认的,被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人,代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。转委托代理未经被代理人同意或者追认的,代理人应当对转委托的第三人的行为承担责任,但是在紧急情况下代理人为了维护被代理人的利益需要转委托第三人代理的除外。因此,乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任。故本题选B。
21. 依据《民法典》,下列财产可以抵押的是______。
A.土地所有权
B.被扣押的财产
C.抵押人所有的机器、交通工具和其他财产
D.学校、幼儿园等事业单位
A
B
C
D
C
[考点] 本题考查的是抵押权、质权、留置权、定金的规定。
[解析] 下列财产不得抵押:(1)土地所有权;(2)宅基地、自留地、自留山等集体所有土地的使用权,但是法律规定可以抵押的除外;(3)学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施;(4)所有权、使用权不明或者有争议的财产;(5)依法被查封、扣押、监管的财产;(6)法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。选项A、B、D属于不能抵押的财产。
22. 下列不属于事故报告应包括的内容是______。
A.事故发生单位概况
B.事故主要负责人
C.事故的简要经过
D.已经采取的措施
A
B
C
D
B
[解析] 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,报告事故应当包括下列内容:(1)事故发生单位概况;(2)事故发生的时间、地点以及事故现场情况;(3)事故的简要经过;(4)事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失;(5)已经采取的措施;(6)其他应当报告的情况。
23. 根据《保险法》,______是指其财产或者人身受保险合同保障,享有保险金请求权的人。
A.投保人
B.受益人
C.保险人
D.被保险人
A
B
C
D
D
[解析] 被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障,享有保险金请求权的人,投保人可以为被保险人。
24. 根据《民法典》,下列财产不得抵押的是______。
A.正在建设的建筑物
B.可转让专利权
C.生产原料
D.土地所有权
A
B
C
D
D
[解析] 下列财产不得抵押:
(1)土地所有权;
(2)宅基地、自留地、自留山等集体所有土地的使用权,但是法律规定可以抵押的除外;
(3)学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施;
(4)所有权、使用权不明或者有争议的财产;
(5)依法被查封、扣押监管的财产;
(6)法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。
25. 某工程施工承包合同约定由建设单位采购钢材,某批钢材进场后施工单位检验发现其等级不符合设计要求,则施工单位______。
A.应当将这批钢材使用到工程上,因合同约定由建设单位采购钢材
B.可以将这批钢材使用到工程上,因建设单位承诺对由此引起的质量问题担责
C.可以将这批钢材使用到工程上,因该工程的设计过于保守
D.不得将这批钢材使用到工程上,并应通知建设单位予以退换
A
B
C
D
D
[考点] 本题考查的是对建筑材料、设备等进行检验检测的规定。
[解析] 《建筑法》规定,建筑施工企业必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同的约定,对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验,不合格的不得使用。所以D正确。
26. 根据《建设工程安全生产管理条例》,关于意外伤害保险的说法,正确的是______。
A.意外伤害保险属于强制险
B.保险由建设单位办理
C.实行施工总承包的,由施工总承包企业支付保险费
D.保险期限自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止
A
B
C
D
C
[解析] A错误,意外伤害保险不属于强制险;B错误,意外伤害保险费由施工单位支付;C正确,实行施工总承包的,由总承包单位支付意外伤害保险费;D错误,意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。故本题正确答案为C。
27. 某施工合同纠纷案经仲裁裁决,将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款,但建设单位拒绝履行裁决。因此,施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于该申请,说法正确的是______。
A.施工单位申请执行的期间为1年
B.申请执行本案的仲裁裁决,由施工单位所在地的中级法院管辖
C.申请执行本案的仲裁裁决,由合同签订地的中级法院管辖
D.施工单位有权向建设单位所在地或楼盘所在地中级法院申请执行
A
B
C
D
D
[解析] A错误,申请仲裁的执行期间为2年。
BC错误,D正确,当事人申请执行仲裁裁决的案件,由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。
28. 按照合同的约定,2007年1月1日发包方应该向承包方支付工程款,但没有支付。2008年10月1日至11月1日之间,当地发生了特大洪水,导致承包方不能行使请求权。2009年10月10日,承包方向法院提起诉讼,请求发包方支付拖欠的工程款,2010年2月15日法院做出判决。则下面的说法正确的是______。
A.2008年10月1日至11月1日之间诉讼时效中止
B.承包方在2009年10月10日起诉时,已经过了诉讼时效
C.2009年10月10日诉讼时效中断
D.2008年10月1日至11月1日之间诉讼时效中断
A
B
C
D
C
[解析] 普通诉讼时效期间通常为3年。《民法典》规定,在诉讼时效期间的最后6个月内,因下列障碍(包括不可抗力),不能行使请求权的,诉讼时效中止。《民法典》规定,有下列情形之一的,诉讼时效中断,从中断、有关程序终结时起,诉讼时效期间重新起算:(1)权利人向义务人提出履行请求;(2)义务人同意履行义务;(3)权利人提起诉讼或者申请仲裁;(4)与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形。
选项A错误,发生不可抗力时,距离诉讼有效期仍大于6个月,故不属于诉讼时效中止。
选项B错误,承包方起诉时,未过诉讼时效,诉讼时效至2010年1月1日。
选项D错误,不可抗力不属于诉讼时效中断的情形。
29. 下列关于和解的说法错误的是______。
A.当事人达成和解后,双方可以请求人民法院对和解事项制作调解书
B.当事人申请仲裁后,可以自行和解
C.和解没有第三人参加
D.和解协议必须是书面的
A
B
C
D
D
[解析] 和解达成协议,在形式上既可以是口头的,也可以是书面的。
30. 关于建设工程见证取样的说法,正确是的______。
A.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员承担
B.用于承重墙体的砌筑砂浆试块必须实施见证取样和送检
C.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志,并由其签字后即可
D.试样的真实性只能由取样人员负责
A
B
C
D
B
[解析] A错误,见证人员应由建设单位或该工程的监理单位中具备施工试验知识的专业技术人员担任,并由建设单位或该工程的监理单位书面通知施工单位、检测单位和负责该项工程的质量监督机构。
B正确,下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检:(1)用于承重结构的混凝土试块;(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块;(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件;(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;(7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料;(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。
C错误,取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量,并由见证人员和取样人员签字。
D错误,见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负责。
二、多项选择题
(每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项)
1. 下列劳动合同条款中,属于选择条款的有______。
A.保守秘密
B.试用期
C.社会保险
D.休息休假
E.补充保险
A
B
C
D
E
ABE
[解析] CD属于劳动合同的必备条款;非必备条款:试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇。
2. 根据《安全许可证条例》规定,对下列企业实施安全生产许可证制度______。
A.矿山企业
B.建筑施工企业
C.危险化学品生产企业
D.民用化学物品生产企业
E.烟花爆竹销售企业
A
B
C
D
E
ABC
[解析] 根据《安全许可证条例》规定,国家对矿山企业、建筑施工企业、危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业实施安全生产许可证制度。
3. 关于施工许可制度和开工报告制度的说法,正确的有______。
A.实行开工报告批准制度的工程,必须符合国务院的有关规定
B.建设单位领取施工许可证后因故不能按期开工的,最多可延期6个月
C.建设工程因故中止施工满1年的,恢复施工前应报发证机关核验施工许可证
D.实行开工报告批准制度的工程,因故不能按期开工超过6个月的工程,应当重新办理开工报告审批手续
E.实行开工报告批准制度的工程应同步办理施工许可手续
A
B
C
D
E
ABCD
[解析] A正确,实行开工报告批准制度的建设工程,必须符合国务院的规定,其他任何部门的规定无效。B正确,建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。C正确,中止施工满1年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。D正确,按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程,因故不能按期开工或者中止施工的,应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过6个月的,应当重新办理开工报告的批准手续。E错误,办理开工报告批准手续的建设工程,不再办理施工许可审批手续。
4. 关于民用建筑节能,施工单位有下列行为之一的,由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正,处10万元以上20万元以下的罚款,下列属于该处罚的行为包括______。
A.未对进入施工现场的保温材料进行查验
B.未对进入施工现场的采暖制冷系统进行查验
C.使用不符合施工图设计文件要求的采暖制冷系统的
D.使用列入禁止使用目录的材料和设备的
E.无偿向本单位职工提供能源的
A
B
C
D
E
ABCD
[解析] 《民用建筑节能条例》规定,施工单位有下列行为之一的,由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正,处10万元以上20万元以下的罚款;情节严重的,由颁发资质证书的部门责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书;造成损失的,依法承担赔偿责任:(1)未对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验的;(2)使用不符合施工图设计文件要求的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的;(3)使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备的。故选项A、B、C、D正确。
5. 根据《民法典》的规定,施工企业从银行借款时可以作为抵押物的有______。
A.施工企业所有的汽车
B.施工企业所有的支票
C.施工企业有处分权的国有土地使用权
D.施工企业自有的建筑施工机具
E.施工企业所有的房产
A
B
C
D
E
ACDE
[解析] 债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押:(1)建筑物和其他土地附着物;(2)建设用地使用权;(3)海域使用权;(4)生产设备、原材料、半成品、产品;(5)正在建造的建筑物、船舶、航空器;(6)交通运输工具;(7)法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。抵押人可以将上述所列财产一并抵押。
6. 下列哪项属于有效民事法律行为所必须的条件?______
A.行为人具有相应的民事行为能力
B.真实的意思表示
C.不违反法律、行政法规的规定
D.不违背公序良俗
E.不违反部门规章的规定
A
B
C
D
E
ABD
[解析] 《民法典》规定,具备下列条件的民事法律行为有效:
(1)行为人具有相应的民事行为能力;
(2)意思表示真实;(自愿)
(3)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。
7. 建筑施工企业取得安全生产许可证,应当具备的安全生产条件有______。
A.必须缴纳意外伤害保险
B.管理人员和作业人员每两年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格
C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入
D.建立、健全安全生产责任制
E.有生产安全事故应急救援预案
A
B
C
D
E
CDE
[解析] 建筑施工企业取得安全生产许可证,应当具备12项安全生产条件:
(1)建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程,选项D;
(2)保证本单位安全生产条件所需资金的投入,选项C;
(3)设置安全生产管理机构,按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员;
(4)主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格;
(5)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书;
(6)管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格,选项B;
(7)依法参加工伤保险,依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险,为从业人员交纳保险费,选项A;
(8)施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求;
(9)有职业危害防治措施,并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装;
(10)有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案;
(11)有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员,配备必要的应急救援器材、设备,选项E;
(12)法律、法规规定的其他条件。
8. 关于施工现场环境噪声污染防治的说法,正确的有______。
A.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外
B.科研单位的建筑物属于噪声敏感建筑物
C.建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关
D.县级以上人民政府生态环境主管部门和其他环境噪声污染防治工作的监督管理部门,机构,有权依据各自的职责对管辖范围内排放环境噪声的单位进行现场检查
E.“夜间”是指22:00至次日8:00之间的时段
A
B
C
D
E
ABD
[解析] 《环境噪声污染防治法》规定,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的,必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业,必须公告附近居民。选项A正确。所谓噪声敏感建筑物集中区域,是指医疗区、文教科研区和以机关或者居民住宅为主的区域。所谓噪声敏感建筑物,是指医院、学校、机关、科研单位、住宅等需要保持安静的建筑物。选项B正确。建筑施工场界环境噪声排放限值,昼间70dB(A),夜间55dB(A)。选项E“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。选项CE错误。
9. 关于投标人的说法,正确的有______。
A.投标人发生合并、分离、破产等重大变化的,其投标无效
B.投标人参加依法必须进行招标的项目投标,不受地区或者部门的限制
C.存在控股关系的不同单位不得参加同一招标项目的投标
D.单位负责人为同一人的不同单位参加同一标段投标的,相关投标无效
E.两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体投标
A
B
C
D
E
BCDE
[考点] 本题考查的是投标人和联合体投标。
[解析] 选项A,如发生重大变化会影响后期公平公正的投标,才会投标无效。
10. 民事诉讼特殊地域管辖中,合同当事人对履行地点没有约定时,关于履行地确定的说法正确的有______。
A.交付不动产的,被告住所地为合同履行地
B.争议标的为给付货币的,接收货币一方所在地为合同履行地
C.即时结清的合同,交易行为地为合同履行地
D.其他标的,履行义务一方所在地为合同履行地
E.合同没有实际履行的,当事人双方住所地为合同履行地
A
B
C
D
E
BCD
[解析] 合同对履行地点没有约定或者约定不明确,争议标的为给付货币的,接收货币一方所在地为合同履行地;交付不动产的,不动产所在地为合同履行地;其他标的,履行义务一方所在地为合同履行地。即时结清的合同,交易行为地为合同履行地。合同没有实际履行,当事人双方住所地都不在合同约定的履行地的,由被告住所地人民法院管辖。
一、单项选择题
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
二、多项选择题
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
深色:已答题 浅色:未答题
提交纠错信息
评价难易度
提交知识点