银符考试题库B12
现在是:
试卷总分:100.0
您的得分:
考试时间为:
点击“开始答卷”进行答题
交卷
评分
存入我的题库
晒成绩
打印模式
隐藏答案解析
打印
下载
背景
字体
较大
大
中
小
较小
退出
二级建造师建设工程法规及相关知识模拟514
一、单项选择题
(每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1. 甲公司投资的某公建项目招标,乙公司以8200万工程报价中标,甲、乙双方按中标价签订了合同并按规定备了案。开工前,甲要求乙降低合同价,乙无奈同意,二者订立了协议,工程价款改为7600万,工程完工后,乙要求按合同进行结算,甲坚持按协议结算。正确的处理是______。
A.合同无效,协议也无效,按无效合同处理
B.合同有效,协议有效,但应以协议为结算依据
C.合同有效,协议无效,以合同为结算依据
D.合同无效,协议有效,以协议为结算依据
A
B
C
D
C
[考点] 本题考查的是工程价款的支付。
[解析] 对于“黑白合同”的纠纷,招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等实质性内容,与中标合同不一致,一方当事人请求按照中标合同确定权利义务的,人民法院应予支持。招标人和中标人在中标合同之外就明显高于市场价格购买承建房产、无偿建设住房配套设施、让利、向建设单位捐赠财物等另行签订合同,变相降低工程价款,一方当事人以该合同背离中标合同实质性内容为由请求确认无效的,人民法院应予支持。
2. 建设施工合同无效且建设工程经竣工验收不合格的。工程价款的结算的说法,正确的是______。
A.无论修复后的建设工程经竣工验收是否合格,承包人请求支付工程价款的,均应予支持
B.修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,不予支持
C.修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持
D.修复后的建设工程经竣工验收合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持
A
B
C
D
C
[解析] 建设工程施工合同无效,且建设工程经验收不合格的,按照以下情形处理:
选项BD错误,(1)修复后的建设工程经验收合格的,发包人可以请求承包人承担修复费用;
选项A错误、C正确,(2)修复后的建设工程经验收不合格的,承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的,应当承担相应的责任。
3. 工程建设国家标准分为______和推荐性标准。
A.一般性标准
B.特殊性标准
C.建议性标准
D.强制性标准
A
B
C
D
D
[解析] 工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准。
4. 诉讼时效期间应当从______起计算。
A.侵害行为停止时
B.当事人知道或应当知道权利被侵害时
C.当事人权利被侵害并产生损害后果时
D.当事人提起赔偿主张之日
A
B
C
D
B
[考点] 本题考查的是民事诉讼时效。
[解析] 诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。
5. 根据《民法典》,关于合同法定解除的说法,正确的是______。
A.发生不可抗力,即可解除合同
B.以持续履行的债务为内容的不定期合同,当事人不得随时解除合同
C.当事人一方迟延履行主要债务,即可解除合同
D.在履行期限届满前,当事人一方明确表示不履行主要债务,即可解除合同
A
B
C
D
D
[解析] 《民法典》规定,有下列情形之一的,当事人可以解除合同:
(1)因不可抗力致使不能实现合同目的;
(2)在履行期限届满前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;
(3)当事人一方延迟履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;
(4)当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;
(5)法律规定的其他情形。以持续履行的债务为内容的不定期合同,当事人可以随时解除合同,但是应当在合理期限之前通知对方。
A错误,因不可抗力致使不能实现合同目的。
B错误,以持续履行的债务为内容的不定期合同,当事人可以随时解除合同,但是应当在合理期限之前通知对方。
C错误,当事人一方延迟履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行。
6. 关于建设工程返修说法正确的是______。
A.施工企业仅对已完成的工程负责返修
B.对施工中出现质量问题的建设工程,无论是否属于施工企业原因造成的,施工企业都应当负责返修
C.对于非施工单位原因造成的质量问题,施工单位不负责维修
D.对竣工验收不合格的建设工程,若是施工企业原因造成的质量问题由施工企业有偿返修
A
B
C
D
B
[考点] 本题考查的是竣工工程质量争议的处理。
[解析] 对于非施工单位原因造成的质量问题,施工单位也应当负责返修,但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。
7. 下列法律责任中,属于民事责任承担方式的是______。
A.警告
B.吊销许可证
C.责令停产停业
D.停止侵害
A
B
C
D
D
[解析] 《民法典》规定,承担民事责任的方式主要有:(1)停止侵害;(2)排除妨碍;(3)消除危险;(4)返还财产;(5)恢复原状;(6)修理、重作、更换;(7)继续履行;(8)赔偿损失;(9)支付违约金;(10)消除影响、恢复名誉;(11)赔礼道歉。以上承担民事责任的方式,可以单独适用,也可以合并适用。
8. 甲施工企业在银行办理投标保函,银行要求甲提供反担保。则甲不能够进行质押的是______。
A.汇票
B.流通股
C.房屋产权
D.知识产权中的财产权
A
B
C
D
C
[解析] ABD选项,都能够进行质押。
可以质押的权利包括:
(1)汇票、本票、支票;
(2)债券、存款单;
(3)仓单、提单;
(4)可以转让的基金份额、股权;
(5)可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权;
(6)现有的以及将有的应收账款;
(7)法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。
9. 对于土方开挖工程,施工企业编制专项施工方案后,经______签字盖章后实施。
A.施工企业项目经理签字并加盖执业印章、总监理工程师审核签字并加盖执业印章
B.施工企业技术负责人签字并加盖执业印章、总监理工程师审核签字并加盖执业印章
C.施工企业技术负责人签字并加盖单位公章、总监理工程师审核签字并加盖执业印章
D.施工企业项目经理签字并加盖单位公章、总监理工程师审核签字并加盖单位公章
A
B
C
D
C
[解析] 专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章,并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。
10. 行政责任的承担方式包括行政处罚和______。
A.行政复议
B.行政处分
C.行政赔偿
D.行政许可
A
B
C
D
B
[解析] 行政责任是指违反有关行政管理的法律法规规定,但尚未构成犯罪的行为,依法应承担的行政法律后果,包括行政处罚和行政处分。
11. 施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当______。
A.及时提出意见和建议
B.继续按照设计文件和图纸进行施工
C.由施工企业技术负责人按照技术标准修改设计文件和图纸
D.按照通常做法施工
A
B
C
D
A
[解析] 施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,有义务及时向建设单位或监理单位提出意见和建议。
12. 根据《绿色施工导则》力争再利用和回收率达到30%的是______。
A.碎石类建筑垃圾
B.建筑物拆除产生的废弃物
C.土石方类建筑垃圾
D.建筑垃圾
A
B
C
D
D
[考点] 本题考查的是施工现场固体废物污染环境防治的规定。
[解析] 《绿色施工导则》规定,加强建筑垃圾的回收再利用,力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%,建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%。对于碎石类、土石方类建筑垃圾,可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率,力争再利用率大于50%。
13. 某施工单位的项目经理张三向技术负责人李四借款,则下列关于该借款合同的说法,正确的是______。
A.利息约定不明,按照当地或者当事人的交易方式、习惯、市场利率确定
B.如果未约定利息,视为没有利息
C.利息可以超过合同成立时1年期贷款市场报价利率4倍
D.可以采用口头方式订立,双方约定一致合同成立
A
B
C
D
B
[考点] 本题考查的是借款合同。
[解析] 选项A错误,利息约定不明,自然人之间,无息;非自然人之间,不能协议补充,按交易方式、习惯、市场利率确定;选项B正确,如果未约定利息,视为没有利息;选项C错误,约定利率不得超过合同成立时1年期贷款市场报价利率4倍,超过部分的利息无效;选项D错误,自然人之间借款可以采用口头方式订立,提供借款时合同成立。
14. 对从事建设工程活动的______,应当建立起必要的个人执业资格制度。
A.施工人员
B.设计人员
C.专职安全生产管理人员
D.专业技术人员
A
B
C
D
D
[解析] 对从事建设工程活动的专业技术人员,应当建立起必要的个人执业资格制度;只有依法取得相应执业资格证书的专业技术人员,方可在其执业资格证书许可的范围内从事建设工程活动。
15. 施工合同履行过程中出现以下情形,施工企业可以被免除违约责任的是______。
A.施工过程中发生罕见洪灾,导致工期延误
B.施工过程中遭遇梅雨季节,导致工期延误
C.施工企业的设备损坏,导致工期延误
D.施工企业延迟施工遭遇泥石流,导致工期延误
A
B
C
D
A
[考点] 本题考查的是违约责任的免除。
[解析] 《民法典》规定,因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。本法所称不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。
16. 关于评标规则的说法,正确的是______。
A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布
B.评标委员会确定的中标候选人至少3个,并标明顺序
C.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的,评标委员会应当否决其投标
D.招标项目的标底应当在中标结果确定后公布
A
B
C
D
C
[解析] A错误,标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。
B错误,评标委员会确定的中标候选人应当不超过3个,并标明排序。
D错误,开标公布标底。
17. 某工程的施工现场,施工人员发现脚手架有倒塌的危险时,停止作业并撤离现场。这是《安全生产法》规定从业人员所具有______。
A.拒绝作业权
B.紧急避险权
C.应急处理权
D.回避求救权
A
B
C
D
B
[解析] B正确,《安全生产法》规定,从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。从业人员享有紧急避险权。
18. 下列关于施工合同中对应付款时间约定不明时,付款起算时间的说法,正确的有______。
A.工程已实际交付的,为交付之日
B.工程未交付的,为编制竣工结算文件之日
C.工程已交付,施工企业主张工程款的,为提出主张之日
D.工程未交付的,为提交竣工验收报告之日
A
B
C
D
A
[解析] 利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的,下列时间视为应付款时间:
选项A正确、C错误,(1)建设工程已实际交付的,为交付之日;
选项BD错误,(2)建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;(3)建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日。
19. 保护文物特别丰富并具有重大历史价值或革命纪念意义的城镇、街道、村庄、由省、自治区、直辖市人民政府核定公布为历史文化街区、村镇,并报______备案。
A.县级文物保护部门
B.国务院
C.人民代表大会常务委员会
D.省、自治区、直辖市文物主管部门
A
B
C
D
B
[解析] 保护文物特别丰富并具有重大历史价值或革命纪念意义的城镇、街道、村庄、由省、自治区、直辖市人民政府核定公布为历史文化街区、村镇,并报国务院备案。
20. 关于招标代理机构的说法,不正确的是______。
A.招标代理机构可以在所代理的招标项目中投标或者代理投标
B.招标代理机构有从事招标代理业务的营业场所和相应资金
C.招标人与被委托的招标代理机构之间的委托合同应当书面形式
D.招标代理机构应当拥有一定数量的具备编制招标文件、组织评标等相应能力的专业人员
A
B
C
D
A
[解析] A错误,招标代理机构不得在所代理的招标项目中投标或者代理投标,也不得为所代理的招标项目的投标人提供咨询。
C正确,招标人与被委托的招标代理机构之间的委托合同应当书面形式。
BD正确,招标代理机构应当具备下列条件:
(1)有从事招标代理业务的营业场所和相应资金;
(2)有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量。
21. 根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定,对下列不属于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督的工程是______。
A.土方开挖工程
B.模板工程
C.脚手架工程
D.高空作业工程
A
B
C
D
D
[解析] 对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督:(1)基坑支护与降水工程;(2)土方开挖工程;(3)模板工程;(4)起重吊装工程;(5)脚手架工程;(6)拆除、爆破工程;(7)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。
22. 关于民事诉讼审判程序的说法,正确的是______。
A.当事人不服一审判决的,有权15日内上诉,二审审限为30天
B.对不公开审理的案件,不公开宣告判决
C.原告必须与案件有直接利害关系
D.一审程序包括特别程序和简易程序
A
B
C
D
C
[解析] A错误,当事人不服地方人民法院第一审判决的,有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉;不服地方人民法院第一审裁定的,有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。第二审人民法院审理对判决的上诉案件,审限为3个月;审理对裁定的上诉案件,审限为30日。
B错误,法院一律公开宣告判决。
D错误,一审程序包括普通程序和简易程序。
23. 甲公司与某学校签订了塑钢窗工程加工订货合同,合同中约定了总价、付款方式、保修期间及违约责任等。合同履行期间,由于该学校未能按合同约定支付款项,则甲公司对塑钢窗有______。
A.支配权
B.占有权
C.留置权
D.处分权
A
B
C
D
C
[考点] 本题考查的是抵押权、质权、留置权、定金的规定。
[解析] 留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产,债务人不按照合同约定的期限履行债务的,债权人有权依照法律规定留置该财产,以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。所以C正确。
24. 建筑节能分部工程验收的主持人应当是______。
A.施工企业项目经理
B.涉及单位节能设计负责人
C.总监理工程师(建设单位项目负责人)
D.施工企业技术负责人
A
B
C
D
C
[解析] 节能分部工程验收应由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持,施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加,施工单位的质量或技术负责人应参加,设计单位节能设计人员应参加。
25. 关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法,正确的是______。
A.承包人的优先受偿权优于抵押权
B.承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者
C.优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失
D.承包人行使优先受偿权的期限为1年
A
B
C
D
A
[考点] 本题考查承包人工程价款的优先受偿。
[解析] B承包人的优先受偿权不可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者。C建筑工程价款包括承包人的实际支出费用,不包括因发包人违约所造成的损失。D工程承包人行使优先权的期限为18个月,自工程竣工之日或合同约定的竣工之日起计算。
26. 根据《绿色施工导则》,关于施工总平面布局的说法,错误的是______。
A.施工现场围墙可以采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动围挡,减少建筑垃圾,保护土地
B.施工现场搅拌站,仓库等布置应当尽量远离已有交通线路
C.施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置
D.生活区与生产区应分开布置,并设置标准的分隔设施
A
B
C
D
B
[解析] 施工总平面布置:
(1)施工总平面布置应做到科学、合理,充分利用原有建筑物、构筑物、道路、管线为施工服务。
(2)施工现场搅拌站、仓库、加工厂、作业棚、材料堆场等布置应尽量靠近已有交通线路或即将修建的正式或临时交通线路,缩短运输距离。
(3)临时办公和生活用房应采用经济、美观、占地面积小、对周边地貌环境影响较小,且适合于施工平面布置动态调整的多层轻钢活动板房、钢骨架水泥活动板房等标准化装配式结构。生活区与生产区应分开布置,并设置标准的分隔设施。
(4)施工现场围墙可采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动围挡,减少建筑垃圾,保护土地。
(5)施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置。施工现场内形成环形通路,减少道路占用土地。
(6)临时设施布置应注意远近结合(本期工程与下期工程),努力减少和避免大量临时建筑拆迁和场地搬迁。
B错误,应尽量靠近已有交通线路。
27. 承运人按运输合同约定将货物运输到指定地点后,托运人拒绝支付运输费用,承运人可以对相应的运输货物行使______。
A.质押权
B.抵消权
C.抵押权
D.留置权
A
B
C
D
D
[解析] 托运人或者收货人不支付运费、保管费以及其他运输费用的,承运人对相应的运输货物享有留置权,但当事人另有约定的除外。
28. 根据《民法典》,住宅建设用地使用权期间届满的,______。
A.自动续期
B.依法办理手续后续期
C.自动消灭
D.由主管部门注销
A
B
C
D
A
[考点] 本题考查的是与土地相关的物权。
[解析] 住宅建设用地使用权期间届满的,自动续期。
29. 招标人对已发出的招标文件需要进行修改或澄清的,应在提交投标文件的截止时间至少______前进行,否则应顺延提交投标文件的截止时间。
A.3日
B.5日
C.10日
D.15日
A
B
C
D
D
[解析] 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前,以书面形式通知所有招标文件收受人。
30. 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,设计单位的安全责任是______。
A.审查专项施工方案
B.发现施工安全隐患的及时报告建设单位
C.向施工单位提供施工现场的地下管线资料
D.在设计中提出预防生产安全事故的措施建议
A
B
C
D
D
[考点] 本题考查的是勘察、设计单位相关的安全责任。
[解析] 选项AB是监理单位的责任;选项C是建设单位的责任。
二、多项选择题
(每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项)
1. 政府采购工程依法不进行招标的,应当依照政府采购法和政府采购条例规定的______方式采购。
A.竞争性谈判
B.指定经销商
C.单一来源采购
D.非竞争性谈判
E.多来源采购
A
B
C
D
E
AC
[解析] 政府采购工程依法不进行招标的,应当依照政府采购法和政府采购条例规定的竞争性谈判和单一来源采购方式采购。
2. 建设工程施工合同中承包人应当承担赔偿损失责任的情形有______。
A.转包、违法分包造成的损失
B.偷工减料等造成的损失
C.与监理单位串通造成的损失
D.保管不善造成的损失
E.中途变更承揽工作要求造成的损失
A
B
C
D
E
ABCD
[考点] 本题考查的知识点为承包人应当承担的赔偿损失。
[解析] 承包人应当承担的赔偿损失:(1)转让、出借资质证书等造成的损失;(2)转包、违法分包造成的损失;(3)偷工减料等造成的损失;(4)与监理单位串通造成的损失;(5)不履行报修义务造成的损失;(6)保管不善造成损失;(7)合理使用期限内造成的损失。
选项E属于发包人应当承担的赔偿损失。
3. 关于施工许可证核验的规定,说法正确的是______。
A.由施工单位负责申请办理施工许可证
B.项目停工1个月内,建设单位应当向发证机关报告
C.因故不能按期开工超过1年的,应当核验施工许可证
D.施工许可证的有效期为3个月
E.停工6个月的项目恢复施工的,建设单位应当向发证机关报告
A
B
C
D
E
BDE
[解析] A错误,建设单位负责办理施工许可证。
C错误,中止施工满1年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
BE正确,中止施工1个月内建设单位要报告发证机关,恢复施工前要报告发证机关。
D正确,建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。
4. 根据《绿色施工导则》,关于水资源利用的说法,正确的有______。
A.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标,合并计量管理
B.优先采用中水搅拌、中水养护,有条件的地区和工程应收集雨水养护
C.施工现场喷洒路面、绿化浇灌优先选择使用市政自来水
D.处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水
E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%
A
B
C
D
E
BDE
[解析] A错误,施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标,并分别计量管理。
C错误,施工现场喷洒路面、绿化浇灌不宜使用市政自来水。
5. 下列选项中属于《安全生产法》规定的生产经营单位安全生产责任的有______。
A.建立健全生产安全事故隐患排查治理制度
B.建立健全重大事故隐患治理督办制度
C.及时发现并消除事故隐患
D.如实记录事故隐患排查治理情况
E.如实向从业人员通报事故隐患排查治理情况
A
B
C
D
E
ACDE
6. 违反《招标投标法》规定,限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标的,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员的处分有______。
A.降级
B.撤职
C.罚款
D.开除
E.警告
A
B
C
D
E
ABDE
[考点] 本题考查的是建设工程招标投标活动中的其他法律责任。
[解析] 违反《招标投标法》规定,限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标的,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予警告、记过、记大过的处分,情节较重的,依法给予降级、撤职、开除的处分。
7. 施工合同中,合同价款的有关事项由发承包双方约定,一般包括______等内容。
A.合同价款约定方式
B.工程索赔的条件
C.工程竣工价款的支付和结算方式
D.违约金的确定
E.合同价款的调整情形
A
B
C
D
E
ACE
[解析] 合同价款的有关事项由发承包双方约定,一般包括合同价款约定方式,预付工程款、工程进度款、工程竣工价款的支付和结算方式,以及合同价款的调整情形等。
8. 根据《建设工程安全生产管理条例》,施工企业的项目负责人在安全生产方面的主要职责有______。
A.对建设工程项目的安全施工负责
B.落实安全生产责任制
C.制定安全生产规章制度和操作规程
D.确保安全生产费用的有效使用
E.根据工程特点组织制定安全施工措施
A
B
C
D
E
ABDE
[解析] 《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任,对建设工程项目的安全施工负责,落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程,确保安全生产费用的有效使用,并根据工程的特点组织制定安全施工措施,消除安全事故隐患,及时、如实报告生产安全事故。
9. 根据《建设工程质量管理条例》,属于违法分包的情形有______。
A.施工总承包单位将建设工程的主体结构的施工分包给其他单位的
B.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的
C.建设工程总承包合同中未有约定,又未经建设单位认可,承包单位将其承包的部分工程交由其他单位完成
D.主体结构的劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业的
E.未经建设单位的认可,施工总承包人将劳务作业任务分包给了有相应资质的劳务分包企业
A
B
C
D
E
ABC
[解析] 《建设工程质量管理条例》规定,违法分包,是指下列行为:(1)总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的;(2)建设工程总承包合同中未有约定,又未经建设单位认可,承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的;(3)施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的;(4)分包单位将其承包的建设工程再分包的。
主体结构的劳务作业可以分包给具有相应资质的劳务分包企业。
劳务作业分包由劳务作业发包人与劳务作业承包人通过劳务合同约定,可不经建设单位认可,故E选项不是违法分包。
10. 建设单位申请领取施工许可证,应当具备的条件不包括______。
A.已经确定施工企业
B.有建设资金落实承诺书
C.已经与施工企业签订了合作协议
D.有保证工程质量和安全的具体措施
E.施工场地已经具备水电条件
A
B
C
D
E
CE
[解析] 《建筑工程施工许可管理办法》进一步规定,建设单位申请领取施工许可证,应当具备下列条件,并提交相应的证明文件:(1)依法应当办理用地批准手续的,已经办理该建筑工程用地批准手续;(2)依法应当办理建设工程规划许可证的,已经取得建设工程规划许可证;(3)施工场地已经基本具备施工条件,需要征收房屋的,其进度符合施工要求;(4)已经确定施工企业;(5)有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料,建设单位应当提供建设资金已经落实承诺书,施工图设计文件已按规定审查合格;(6)有保证工程质量和安全的具体措施。
一、单项选择题
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
二、多项选择题
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
深色:已答题 浅色:未答题
提交纠错信息
评价难易度
提交知识点